土方工程施工合同通用版Word格式文档下载.docx

土方工程施工合同通用版Word格式文档下载.docx

《土方工程施工合同通用版Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程施工合同通用版Word格式文档下载.docx（52页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2.4合同工期与合同履约金

1、开工日期为2017年月日，若发生人力不可抗

1拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。

若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费补给乙方，挖机1000元/天，推土机700元/天，运渣车600元/天，工人120元/天。

若因乙方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方按当月工程量进度款的5%扣除，若在一个月内发生两次以上，则甲方扣除乙方已完成产值的50%作为违约金，并且乙方无条件退场。

三、承包方式3.1工程计价方式：

1、计价方式采用贵州省2004建筑定额及最新相关配套取费问价，含税下浮10%进行计价。

3.2合同单价

合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；

包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润及国家规定的相关税金，意外伤害险等所有可能发生的一切费用；

包括因气候、季度以及工序协调等因素导致的施工停工滞窝工费等；

基坑抽水由甲方负责，乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中不予调整，甲方不再承担由于任何风险引起的费用，包括工序验收费用。

3.3甲方责任：

2甲方协助乙方办理工程业务联系所需的相关证件手续及施工图纸。

3.4乙方责任

乙方负责办理本合同内的施工手续及相关证件乙方派驻代表为，乙方擅自更换管理人员应承担的违约责任为：

乙方将支付每人每次人民币5000元的违约金。

5.1.2乙方损坏其他分包人的工作成果的，应承担的违约责任为：

乙方将支付人民币10000元的违约金。

5.1.3乙方人员的吃、住、行由乙方负责解决，并承担费用。

其提供的生产、生活设施包括：

施工供水、供电、现场施工道路、现场办公地点、民工宿舍等

5.1.4若乙方违反本条约定，每发现一例，乙方应承担罚款或违约金为：

四、合同价格4.1合同总价

合同暂估总价（人民币）大写：

壹亿伍仟万，小写（￥：

150000000元）。

4.2税费的承担

增值税、城市维护建设及教育附加费等税费均由乙方承担。

五、质量要求

35.1质量目标与要求

本工程质量标准按现行国家标准执行，工程质量全面达到设计要求和标准。

5.2质量检查与验收

5.2.1本合同工程所约定的工程范围内所需的费用由乙方承担。

5.2.3乙方必须配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

工程具备覆盖、扬尘、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。

乙方的施工必须经过甲方工程师及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。

甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

5.2.4乙方完成土石方单项工程后，报请甲方验收，由甲方通知业主，由业主组织验收。

如业主在7日内不组织相关人员验收，则由甲方与乙方共同与业主沟通，统一验收时间。

5.2.5因乙方原因导致工期延期，甲方有权指定第三方进场施工，甲方有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除，并且乙方承担所有损失。

5.2.6乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

5.2.7本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质

4量责任。

5.2.8其它：

/

六、安全、文明施工6.1安全责任

在施工过程中，发生的人员安全事故由乙方自行负责。

6.2文明施工

符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。

七、计量原则及工程量确认

7.1.1乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方、发包人共同确认的工程量才能作为结算的依据。

7.1.2标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）《设计施工图规定的标准及规范》7.2工程量确认

7.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。

若乙方收到通知后3个工作日不参加计量，则计量结果有效。

7.2.2乙方的结算工程量以甲、乙双方签字确认、发包人确定为准。

57.2.3履约保证金：

乙方在进场动工三日内交捌拾万元于甲方，若乙方在三日内未交履约保证金，则乙方无条件退场，产生的一切费用由乙方承担

7.2.4履约保证金退还时间：

三个月内甲方退还肆拾万于乙方，六个月内甲方退还剩余肆拾万于乙方，若未按约定时间退还履约保证金，则按每月2%的利息计算

八、结算与支付8.1结算方式

本合同不设预付款，执行按工程进度分段结算，乙方进场施工开挖20万立方米后，甲方按实际完成工程量的80%支付进度款，之后每个月按工程量的80%滚动式支付工程进度款。

8.2支付方式

1、首期乙方进场开挖20万立方米，乙方于当月25日—28日向甲方申报工程量，甲方于次月10个工作日内向乙方拨付工程款，之后每月按照此方法执行。

2、根据甲方主合同进行支付，土石方工程竣工验收并且结算完成后甲方7个工作日内支付乙方尾款。

3、甲方超过拨款日期15个工作日，拨款给乙方，乙方有权停止施工，停工损失由甲方全权承担。

4、付款方式：

银行转账（个人账号）甲方账号：

（支方）

6开户行：

户名：

乙方账号：

（收方）开户行：

九、合同的生效

本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

十、其他

本合同一式四份，甲方两份、乙方两份。

甲方：

（公章）乙方：

（公章）身份证号码：

身份证号码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

陕西天酬建筑分公司第三项目部（甲方）承包方：

王美刚

（乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，并结合本工程具体情况。

经陕西天酬建筑分公司第三项目部（以下简称甲方）与

（以下简称乙方）协商，特订立如下协议：

一、工程名称：

天酬苑中区门面楼工程

二、工程地点：

兴平市中心大街中段

三、工程承包范围：

土方施工

四、计价方式：

1、挖土方及倒运土：

8元/M3（含税）倒距为基坑边100米内；

2、灰土施工：

13.2元/M3（含税）包括灰土拌合及摊铺压实。

五、承包方式：

人工费及机械费

六、合同工期：

2011年2月——2011年4月

七、付款方式：

工程完工验收合格后付总工程款70%，其余款等工程竣工验收合格后1年内付清。

八、甲乙双方的权利和义务：

（1）甲方负责解决施工中所需的水、电、材料及运输道路的畅通，协调处理施工现场及各方面关系，并向乙方进行技术交底。

（2）乙方施工所需要的工具应自带，工具安全乙方自负。

（3）乙方的施工质量应依照国家相关质量验收标准施工，因质量不合格的乙方无条件进行返工造成的所有损失有乙方负责。

（4）乙方进入甲方单位应严格遵守甲方的一切规章制度，抓好安全生产，乙方的施工人员要服从甲方技术人员及管理人员的管理。

因乙方造成混乱或野蛮施工的，乙方应立即派人清理，如不遵照执行甲方有权给予经济处罚。

（5）乙方安全应有专人经常检查是否在安全状态下施工，任何人员不得冒险施工，凡因乙方原因而造成的安全事故均由乙方负责。

九、上述条款未涉及事宜需双方协商解决，并形成书面文本。

签字盖章后生效，工程竣工验收结算后失效。

望甲乙双方严格遵守。

十、本合同执行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。

协商不成或调解不成的，双方同意由兴平市仲裁委员会或向兴平市人民法院起诉。

十

一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方负责人：

乙方负责人：

联系电话：

陕西天酬建筑分公司三项目部2011年月日

土方工程施工合同书

建筑工程公司（发包人）乙方：

（承包人）法定代表人：

身份证号：

地址：

根据我国《合同法》的相关规定，甲方将自行承包的工程中的施工基础土方分包给乙方，双方经协商一致达成如下协议，以资共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

来宾市汇金.宏福农贸市场

2、工程地点：

来宾市西小路与飞龙路交叉口东南角

二、合同工期:

按甲方施工组织方案执行，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

三、承包范围及内容

1、承包范围：

来宾汇金.宏福农贸市场项目施工总平面图纸红线以内所有的土石方工程。

该场地自然标高在开挖前须测量。

2、承包内容包括：

从自然地面标高至地下室筏板底挖土方（含於泥、地下障碍物等及电梯、柱基、地梁、集水坑、排水沟、条基等底板下基坑的零星土方）;

边坡修整、修复；

土方开挖按施工组织方案分段开挖，而完成面的坡度乙方要负责修整、修复到符合边坡规范要求;

场内驳运及推土、土方外运、土方内运、场外堆土及弃土场地、消纳（包括整个工程的渣土排放消纳费用、环卫交通费用、排水排污费用、环境保护费用）;

④应急事故处理：

在土方开挖过程中如果发生基坑边土方塌陷事故，必须按甲方要求迅速作业，直到排除险情;

⑤地下管线保护、现场安全防护、文明施工、

1各种土方机械的进出场。

四、承包方式：

实行土石方工程总承包制。

工程用的材料、机械、油料、人工等均由乙方以包工包料的形式负责施工（外运土方运距不限）。

五、工程质量

1、土方施工要求：

每一段土方开挖的厚度、位置及施工时间：

土方开挖分段进行，而每挖每段的深度、位置由甲方在开挖前向乙方书面交底，按照甲方的要求开挖，如果违反发生的事故以及超挖导致费用增加均由乙方负责承担;

2、乙方开挖后成型的基坑的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、平整度、垂直度、标高和持力层等应符合设计图纸及甲方的要求，偏差控制在施工规范允许范围内，质量符合GB502-2002验收标准要求;

3、做好水沟和排水设施。

达到位置、尺寸和标高符合设计要求及甲方提出的要求。

4、土方挖完后须经设计、甲方、监理、质监站、地质检查符合要求后，方为合格；

否则承担整修、返工费用。

六、承包综合单价

1、承包综合单价：

①土方开挖（含片石基础）、外运及倒土按20.00元/m3（按实方计量）;

②场内挖土3.50元/m3（按实方计量）,每甩土一次3.50元/m3（按实方计量）;

④场内运输回填（地下室周边）9.00元/m3,以上单价均为含税单价。

2、综合单价的内容：

包括承包范围及内容所涉各项工作的全部费用。

内容包括：

挖土的人工费、机械费、土方运费（运距不限）、土方堆置费、机

2械进出场费、现场安全文明施工措施费、场内运土用临时道路费、夜间施工增加费、消纳费（包括整个工程的渣土排放消纳费用、环卫交通费用、排水排污费用、环境保护费用）、清洁车辆及运输道路费、机械及油料价格变动风险费、管理费、利润、税金、各级行政部门收取的规费、违章罚款、为按时完成工作而采取所有措施的费用等。

3、钢筋砼旧基础破除和地下障碍物体积超大必需用风机（或爆破）破除时由乙方负责施工，破除工程量按现场实际签证，单价按当地行价计;

破除出来的钢筋归甲方所有。

4、工程量：

约28