工程合作框架协议范本文档格式.docx

工程合作框架协议范本文档格式.docx

《工程合作框架协议范本文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合作框架协议范本文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

地址

电话

乙方

由甲方投资建设的工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初

步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议

一、 项目概况

1、 项目地址

2、 项目规模该项目规模分期建设，一期项目的

项目用地约万平方米，投资额约元，项目总投资约为元。

3、 工期要求建设工期

天；

计划开工日期年月日（具体开工日期以甲方

开工通知为准）；

计划竣工日期年月

日。

4、承包内容乙方承包甲方项目总投资额为

亿元的整个项目的施工任务（包括土建和安装工程，以及所有配套设施）。

二、 计价及付款方式

1、结算方式本次项目竣工结算采用结算

方式。

2、 付款方式 按月进度付款。

（1）施工单位人员进场天内付工程价的%。

（2）按每月已完工程量的支付工程款。

（3）主体结构封顶付已完工程总量的（每月进度款不扣除）。

（4）审计结束后付审计价的（扣除之前支付的工程款）剩余的作为保修金。

（5）保修金退还竣工期满_年退,竣工

期满二年退。

三、甲方责任

1、 甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。

2、 甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。

3、 甲方提供本工程已经具备开工条件的手续

（1）建设工程规划许可证。

（2）建设工程开工审查表。

（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。

（4）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。

（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。

（6）建筑工程施工图审查备案证书。

（7）建设单位驻工地代表授权书。

（8）建设单位与相关部门签订的协议书。

（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。

四、乙方责任

1、 乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，天内签订《建设工程

施工合同》，乙方施工队在日内必须进场施工。

如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。

2、 乙方需保证安全施工和文明施工。

五、 保证金支付及退还

1、 该项目合同履约保证金为现金元（大

写元整）。

2、 双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件

的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币

元（大写 元整），最迟延长期不得超过天,如乙方不能按期交纳该项目合同履约保

证金的，甲方有权让乙方退场。

3、 乙方向甲方交纳项目保证金之日起算个月，甲方一次性向乙方退

还该项目合同履约保证金现金元（大写

元整），最迟延长期不得超过天,如甲

方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。

六、 违约责任

1、 甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付

元/天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过天,同时由此产生的所

有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。

2、 乙方如不能按期完工交房，逾期按照元/天向甲方支付违约金进行

处罚，但最长时间不得超过天。

3、 若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。

七、 争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。

如果协商不成，双方可向方所在地人民法院诉讼。

八、其他

1、 本协议_式份，双方各执份。

2、 本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。

框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。

3、 未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

甲方（签章）

代表人（签字）

年 月日

乙方（签章）

年 月 日

整理范文，仅供参考，欢迎您下载我们的文档

资料可以编辑修改使用,觉得好可以点个赞哦

致力于打造全网一站式需求，

如果没有找到合适的文档资料，可以留言告知我们哦