零挂靠承诺书Word文档下载推荐.docx
《零挂靠承诺书Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《零挂靠承诺书Word文档下载推荐.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
b、任何财产的损失或伤害；
c、任何施工过程中的发生质量的责任
当出现上述任一情况时，由我本人承担全部责任，（公司名称）不承担任何责任。
九、在工程建设施工中，我本人确保所有原始资料的真实性与完整性。
承诺人：
年月日
篇二：
挂靠单位承诺书-版本
诸暨市中港设备安装有限公司：
贵公司在年月日与签订工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称为附总包合同）。
由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺：
一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。
二、凡该工程范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）偿等事项均元、由我承担支付义务；
所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；
若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。
三、本承诺为不可撤销承诺。
如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。
若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：
诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。
四、本承诺系我真实意思表示。
特此承诺！
担保人：
联系电话：
联系电话：
身份证号码：
身份证号码：
施工企业内部承包合同
发包方（一下简称甲方）：
承包方（一下简称乙方）：
第一条订立本合同的宗旨
甲、乙双方签订本合同的宗旨是：
确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。
甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；
乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。
第二条工程概况
2.1工程名称：
2.2工程地址：
2.3建设单位：
2.4工程范围：
2.5建筑面积：
2.6工程造价：
2.7工程质量：
合格
2.8安全文明标化：
无
2.9工期：
日历天；
开、竣工日期：
自年月日至年月日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。
第三条承包方式及承包范围
3.1工程项目承包实行，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。
实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。
在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；
工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。
3.2承包范围：
以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。
施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。
甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文
件规定的内容）。
乙方必须严格按照建设单位提供的设计图纸及国家、省、市相关法律法规、文件要求进行施工。
第四条承包款、工程进度款的支付、工程结算及保证金预扣、承包指标及其他
4.1乙方按本工程竣工结算总价的%上缴承包款，在工程进度款汇入甲方时，甲方按%的比例扣缴，余款待工程竣工结算总价确定后一次缴清。
该承包款不含国家的各项税金、政府有关部门的规费、办理银行保函的费用等一切费用，税金、政府规费和办理银行保函的费用等由乙方承担。
4.2乙方应在每月日前向甲方书面报送工程进度款申请书，经审核后再报送建设单位。
健建设单位拨付给甲方的工程进度款，除留下甲方的工程承包款和代扣国家税金和有关规费外，其余款项拨付给乙方。
乙方的工程款必须专款专用，不得挪作他用。
4.3甲方对乙方承包施工的工程实行预扣履约保证金制度，预扣的履约保证金为工程施工合同总价的%（预扣的履约保证金的支付方式为：
按汇入工程款数额的%扣除）。
其中：
工程质安保证金为工程施工合同总价的%；
民工工资保证金为工程施工合同总价的%。
如工程所在地另有规定时，按当地有关规定执行，甲方在不重复扣除（预扣的履约保证金不计息）。
本工程在施工期内未发生质量、安全事故和违约计划生育的，于竣工验收半年后在交齐工程结算、备案资料及按本合同约定应提交给甲方的其他资料情况下，经公司工程部审核及相关领导签字后予以退还工程质安保证金。
经公司劳务部门调查核实无拖欠民工工资的，则退还民工工资保证金。
如发生拖欠民工工资，在公司劳务部门调查核实并催促后仍不予支付的，甲方有权直接从该预扣的工资保证金或工程款中支付，不足支付部分由乙方承担全额赔偿责任。
4.4根据当地政府规定，建设单位向有关部门缴纳的劳动保险金待条件成就退回时则归甲方享受。
4.5资金运作方式：
4.5.1工程借款：
乙方承包项目所需资金原则上乙方自行解决，若乙方前期投入资金比较大，后续施工过程中因建设单位工程进度款支付不足而出现资金缺口，经乙方努力后仍无法解决的，由乙方书面报告甲方借款，在甲方财务负责人报总经理并经董事会决定同意后，出借所需资金，并按公司财务制度规定支付借款利息。
4.5.2借款流程：
乙方根据工程需要资金出具借款报告，报公司财务部门审核并报公司董事会批准后，以项目部实际承包人本人名义出具书面借据给公司财务部门（或按公司要求出具借据），并按相关借款担保规定出具担保书。
公司同意后由财务拨款，款项按项目需求全数或分批转入项目部帐户。
4.5.3借款归还：
建设单位支付工程进度款后，乙方根据项目实际资金运转情况进行还款。
归还款项直接转入甲方指定帐户。
还款时间及额度视工程实际资金运
转情况灵活处理，原则上当建设单位工程进度款付至%后需全部还清。
4.5.4借款利率：
借款利率按公司相关政策规定执行，每月一结算。
当月产生的利息次月底前付清，有乙方负责把相应的利息转入甲方指定帐户。
4.6承包指标：
4.6.1工程质量：
按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的质量标准执行。
确保工程一次验收合格，确保创杯，争创杯。
杜绝影响甲方信誉的质量投诉。
4.6.2工期：
乙方必须在按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同中》约定的工期内完工。
由乙方原因造成工期延误的，其工期罚款，由乙方自行承担。
4.6.3消防、安全、文明施工：
乙方应严格执行国家和工程所在地的相关法律法规以及甲方的有关规定，建立和健全安全事故管理和防范监控体系，达到甲方与建设单位订立的工程施工合同约定要求。
确保安全事故率控制在%以下，杜绝重大事故安全、设备、火灾、工伤死亡事故的发生，确保创文明标化工地。
4.5.4计划生育：
乙方必须确保项目部人员无计划外生育。
4.6.5职业健康：
乙方必须严格按照国家、省、市相关规定执行，确保项目部人员的职业健康。
4.6.6cI标准实施：
按甲方cI标准实施，并统一进行现场管理。
4.6.7信息化实施：
按甲方信息化管理要求组织实施。
4.6.8工资管理：
不发生因民工工资未及时发放而引起的农民工集体上访和投诉事件。
如有发生，乙方必须尽快处理解决，因此而给甲方造成损失的，其损失均由乙方承担及赔偿。
4.7其他：
乙方承包该项目所遵守的公司相关制度，一律按《诸暨市中港设备安装有限公司管理制度汇编》执行，如需甲方提供相关建造师及现场管理人员岗位证书，则按公司《岗位证书聘用管理制度》规定收取相关费用。
如遇上级检查或办理相关手续上述人员到场时，其差旅费及相关补贴由乙方负责支付。
第五条甲方的责任和义务
5.1甲方根据有关施工安全、工程质量、消防、文明施工、环境、财务、材料采购、合同、工程结算、行政公章管理文件，对乙方工作进行全面的指导、监督、检查、考核和奖励，上述管理文件对项目部具有全面约束力。
5.2提供政府主管部门和甲方的有关文件、cI规范等，举办业务培训、协调与建设单位的业务关系，及时反馈对工程管理的检查和整改意见。
5.3凡有关与建设单位的施工合同、补充协议及经济承诺等实质性意思表示，均由甲方与建设单位签订合作出表示。
5.4审查乙方项目部的管理人员配备及持证上岗情况；
协助乙方对专业人员进行岗位培训。
有权对项目部技术人员、其他工作人员进行考核，经考核不能够胜任相应职务的人员将根据公司规定处理。
5.5甲方有权对本工程项目的总体施工进行监督管理；
资金支出使用进行监控；
对不符合质量安全要求的工程有权终止工程承包。
造成工程损失由乙方承担全部负责。
以投标预算或标底为基础确定内部工程进度款支付预算，结合建设单位工程进度款的拨付情况和工程进度情况审核后，拨付工程进度款。
5.6负责度工程专业分包、劳务分包、材料采购合同、设备租赁合同等工作进行审查。
纠正乙方违法违规行为，对乙方不按甲方要求执行的行为拥有处理权。
当项目部资金收支倒挂严重时，取消承包人资格，同时终止项目承包合同，已发生的亏损额用工程保证金冲减，不足部分由承包人承担全额赔偿责任。
5.7根据工程的进展和乙方的申请，对招投标、法律事务等工作提供有偿服务，并向乙方收取相关费用。
如发生经济纠纷案件的，由甲方负责参与调解、仲裁、诉讼，在处理纠纷过程中发生的诉讼费、仲裁费、代理费及其他费用计入工程成本由乙方承担。
5.8负责监督乙方就本次工程过程中的各种合同、协议的审定工作并建立起工程文件备案程序；
乙方遇到紧急问题需要协调时，应立即以书面或其他能够使甲方知悉的方式通报甲方，甲方接通知后及时协调解决。
5.9甲方为本工程提供的建筑材料，在接到乙方通知的日内，甲方保证及时提供。
（5.9成立物资公司后执行）
第六条乙方的责任和义务
6.1乙方应切实履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同
升级会员 