建筑工程练习题2919.docx
《建筑工程练习题2919.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程练习题2919.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建筑工程练习题2919
建筑工程练习题（2919）答案见最后
简答题
1、某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同中约定：
建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的工程停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。
经项目监理机构批准的施工进度计划图如图7-1所示。
施工过程中发生以卞事件：
事件1：
在工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。
该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该
项试验费用和试验用房修建费用。
建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，这两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：
建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。
其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：
（1）由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天（每停1天影响30工日，10台班）。
（2）由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天（每停1天影响40工日，10台班）。
（3）由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天（每停1天影响20工日，5台班）。
施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：
在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
【问题】
单选题
2、某宾馆工程，地下1层，地上20层，为现浇钢筋混凝土剪力墙结构，建筑面积24000mz，混凝土设计强度等级为C30。
该工程为加快施工进度选用硅酸盐水泥，得到了建设单位、监理单位的认可。
同时，该工程使用低合金高强度结构钢作为建筑材料。
在钢筋混凝土结构工程中，粗骨料的最大粒经不得超过钢筋间最小净距的（）。
A．3/4
B．4/5
C．1/2
D．3/5
多选题
3、经注册的建造师有下列（）情况之一的，由原注册管理机构注销注册。
A．不具有完全民事行为能力的
B．受刑事处罚的
C．因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的
D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年（含2年）以上的
E．同时在3个及以上建筑业企业执业的
多选题
4、违反《建设工程质量管理条例》规定，（）执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。
A．质量监督工程师
B．监理工程师
C．造价工程师
D．注册建筑师
E．注册结构工程师
单选题
5、施工方案的制订应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等，应由（）来主持制定。
A．投标人的技术负责人
B．承包人的项目经理
C．招标单位
D．总监理工程师
多选题
6、某工厂的设备安装工程由某机电公司负责。
为保证施工质量，机电公司对施工程序做了统一规划，并起草了施工设计草图。
工程按草图进展很顺利，按期完成设备安装工程。
设备安装完毕，为保证设备系统可正常运行，对设备进行联合调试和空负荷试运转。
试运转按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对设备空负荷试运转的通用规定以及要求进行。
试运转合格后投入使用，并做好空负荷试运转结束工作。
机械设备安装工程试运转包括（）。
A．系统的调试
B．单机空负荷试运转
C．生产前负荷试运转
D．成套设备空负荷试运转
E．负荷试运转
简答题
7、某机电工程公司承接了一座110kV变电站建设项目，工期一年，时间紧、任务重。
对此，该公司首先在内部组织了施工进度计划、施工生产资源、工程质量、施工安全、卫生及环境管理等协调工作，以便工程顺利展开；其次明确各级各类人员的安全生产责任制，以加强项目的安全管理；其三，施工过程中公司组织了与工程对应的季节、专业和综合等安全检查，以保障施工过程安全。
该变电站地处偏僻地区，施工时，暂无电源供给，为加快施工进度，该公司自行采用自备电源组织了施工。
变压器经开箱检查和本体密封检验后就位，紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封性试验，但在通电过程中烧毁。
[问题]
公司内部施工进度计划协调主要有哪几方面的工作
简答题
8、
（一）
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。
合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。
经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。
在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图样修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。
为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。
为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。
项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期？
简答题
9、
（一）
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。
合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。
经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。
在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图样修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。
为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。
为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。
项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期？
多选题
10、某工厂的设备安装工程由某机电公司负责。
为保证施工质量，机电公司对施工程序做了统一规划，并起草了施工设计草图。
工程按草图进展很顺利，按期完成设备安装工程。
设备安装完毕，为保证设备系统可正常运行，对设备进行联合调试和空负荷试运转。
试运转按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对设备空负荷试运转的通用规定以及要求进行。
试运转合格后投入使用，并做好空负荷试运转结束工作。
机械设备安装工程试运转包括（）。
A．系统的调试
B．单机空负荷试运转
C．生产前负荷试运转
D．成套设备空负荷试运转
E．负荷试运转
多选题
11、某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工成本计划依据的有（）
A．施工预算
B．签订的工程合同
C．分包合同
D．施工图预算
E．资源市场价格
简答题
12、某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。
该项目甲方于1998年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）和某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。
合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。
合同中工期为2年5个月。
因主体建筑工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：
主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。
为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。
在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。
诉称：
甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。
在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付了1400万元人民币。
特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及延期的利息。
在庭审中，被告称：
原告主体建筑工程施工质量有问题，如大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。
因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。
此项费用应由原告承担。
此外，还有其他质量问题，造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。
共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。
原告辩称：
被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：
竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签字。
此外，被告代理人又向法庭呈交装饰工程公司提出的索赔15.2万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。
原告再辩称：
被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。
又指出：
如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据《建设工程质量管理条例》的规定，在装饰施工前通知我方修理。
原告最后请求法庭关注：
从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。
在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
如果在装修施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施
单选题
13、质量控制方面的任务不包括（）。
A．提出设计要求，分析、论证建设项目的功能
B．审核及处理施工索赔事宜
C．确定建设项目质量的要求和标准，满足设计质量标准要求
D．编制设计要求文件
单选题
14、预算定额的作用有（）。
A．是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一
B．是施工企业实施经济核算制，考核工程成本的参考依据
C．是编制建设项目主要材料计划的参考依据
D．是编制固定资产长远规划投资额的参考
多选题
15、施工机械设备对工程项目的施工进度和质量有重要影响，为此在项目施工阶段，监理工程师应对施工机械设备的（）进行控制。
A．先进性
B．选型
C．主要性能参数
D．维修保养
E．使用操作要求
简答题
16、一、注意事项 1．《申论》考试，与传统作文考试不同，是对分析材料的能力、表达能力的考试。
2．作答参考时限：
阅读资料40分钟，作答110分钟。
3．仔细阅读给定的资料，按照后面提出的“申论要求”依次作答。
二、资料 经专家鉴定，贵州全省共有病险水库918座，其中，中型22座、小
（一）型209座、小
（二）型687座，占现有水库总数的47.8%。
每年因此影响农田灌溉近10万公顷，直接经济损失上亿元。
众多的病险水库凸现水利管理体制“软肋”。
大批病险水库不仅没有发挥应有效益，在汛期还时刻威胁着下游人民群众生命财产安全。
贵州省水利厅副厅长涂集说，由于受特殊地形、地质条件限制，水库工程规模小、投资大，且大部分水库都建于五六十年代，其坝体建设质量较差，设计洪水标准偏低，年久失修老化严重，这些水库库小坝高，大多位于城镇或村寨上游，一旦溃决失事，将对水库下游造成严重灾害。
目前仍有许多水库带病运行，即使是已除险加固的水库，也大多没有经过高洪水位的考验，这给防汛工作带来不利影响。
新中国成立以来，贵州兴建了一大批水利工程，初步建成了防洪、灌溉、供水、发电、排涝等水利工程体系，为全省经济社会发展提供了有力的水资源利用和防洪安全保障。
但是，水利工程管理中存在的管理体制不顺、职能不清、权责不明，管理单位事企不分、机制不活、管理粗放，运行管理和维修养护经费不足，水价偏低等问题导致了大量水利工程老化失修，积病成险，效益衰减，严重影响了水利工程的安全运行，影响了经济的发展。
贵州省水利厅水管局局长杨春友指出水利部门的调查显示，贵州水利工程管理中存在的问题主要表现在几个方面：
重建轻管，重用轻管现象普遍存在，供水水价偏低。
大量公益性水利工程维修、养护、运行管理经费严重不足。
据普查，全省现有554个小
（一）以上水管单位中，全额拨款54个，定额拨款5个，差额拨款56个，自收自支（无拨款）388个。
8个中型和43个堤防管理单位现尚无拨款。
全省由财政负担的水管单位目前仅有115个，仅占全部水管单位的20.76%，无拨款的水管单位439个，占79.24%。
水利工程维修养护资金缺口大。
按照国家水利部拟定的维修养护定额标准测算，全省近7000处小
（二）型以上的蓄、引、提水利工程，每年约需1.4亿多元维修养护资金，然而，由于财力有限，各级财政投入水利工程的维修养护经费甚少，与实际所需差距较大。
水管单位内部机构和岗位设置不科学，素质偏低，专业人员严重短缺。
据统计，全省水管单位具有高、中级职称的技术人员仅占职工总数的1.43%，技术力量薄弱。
贵州水利工程多处偏僻山区，工作条件差，效益差，基本生活无保障，人员外流十分严重。
水管单位入不敷出。
2002年全省小
（一）型以上国有水管单位经营收入6009.99万元，支出7430.44万元，收支结余为负1420.45万元，多数工程未提折旧费，实际亏损超过3000万元，95%的水管单位人不敷出，无法进行简单再生产，水管单位该拿的钱没处拿，该收的钱没有收或无法收。
据调查，有的水管单位职工最高月工资仅250元，最低月工资仅有80元，远不及最低生活保障的一半。
水管单位社会保障程度低，职工福利待遇差。
80%的水管单位无力为职工缴纳养老保险，80%的职工未参加社会保险，导致人员流失，职工整体素质偏低，工程管理水平不高，部分工程无人管护或临时聘请当地农民看管，许多农田水利基础设施损毁严重，已严重影响了工程的正常运行。
据介绍，建国以来，贵州共建成各类水利工程8.9万余处，水利工程每年为全省工农业生产和城乡人民生活供水60多亿立方米，有效灌溉农田67万公顷。
从政府制定政策的角度，就材料所反映的问题提出对策建议。
要求：
有针对性，有条理，切实可行。
字数不超过350字。
多选题
17、根据《建设工程质量管理条例》中的相关规定，建设单位办理工业工程验收备案应提交的材料有（）。
A．工程竣工验收备案表
B．住宅质量保证书
C．工程竣工验收报告
D．施工单位签署的工程质量保修书
E．住宅使用说明书
单选题
18、在施工阶段，对工程质量有重大影响的施工机械设备，应审核承包单位提供的（），凡不符合质量要求的不能使用。
A．使用操作规程
B．技术性能报告
C．适用条件
D．产品合格证
单选题
19、我国政府对建设工程质量的监督管理，主要是通过（）实现的。
A．备案制度
B．施工许可制度和竣工验收备案制度
C．群防群治制度
D．．安全生产检查制度
单选题
20、设备制造监理的主要工作内容不包括下面的（）。
A．对设备制造厂商的技术条件、设备制造项目组织及人员配置进行考察
B．跟踪检查设备各部件的生产过程
C．对零部件生产过程出现的技术、工艺质量等方面的问题提出整改意见
D．检测设备的静态技术指标和试车运行的动态技术性能，对合格设备的验收报告会签
单选题
21、基坑（槽）验槽，应由（）组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
A．总监理工程师
B．项目经理
C．施工单位负责人
D．监理工程师
多选题
22、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于承包人工作的有（）。
A．负责编制施工组织设计
B．科学安排作业计划
C．组织编制年、季、月施工计划
D．负责工程测量定位
E．负责与监理、设计及有关部门联系
多选题
23、悬壁施工的主要特点有（）。
A．结构整体好
B．施工机械设备种类多
C．施工不影响地下交通
D．常用在跨径大于100m的桥梁上
E．上下部结构可平行作业
多选题
24、以下对施工企业项目经理的工作性质的说明，正确的是（）。
A．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为5年
B．过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理
C．过渡期满后，所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
D．项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
E．项目经理对工程项目施工过程全面负责
多选题
25、某建筑施工企业，依据《质量管理体系》（GB/T1900―2000）和《职业健康安全》（GB/T28001―2001）和《环境管理体系））（GB/T24001），编制质量管理手册和程序文件，进行工程质量和施工安全管理。
根据材料，回答以下问题：
建筑工程的质量特征包括适用性、（）和安全性。
A．耐久性
B．坚固性
C．可靠性
D．经济性
E．舒适性
多选题
26、某工厂的设备安装工程由某机电公司负责。
为保证施工质量，机电公司对施工程序做了统一规划，并起草了施工设计草图。
工程按草图进展很顺利，按期完成设备安装工程。
设备安装完毕，为保证设备系统可正常运行，对设备进行联合调试和空负荷试运转。
试运转按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对设备空负荷试运转的通用规定以及要求进行。
试运转合格后投入使用，并做好空负荷试运转结束工作。
机械设备安装工程试运转包括（）。
A．系统的调试
B．单机空负荷试运转
C．生产前负荷试运转
D．成套设备空负荷试运转
E．负荷试运转
单选题
27、由于承包人未按施工质量验收规范、设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成质量缺陷，根据《建设工程质量管理条例》中的相关规定，保修的经济责任应由（）负责。
A．承包人
B．发包人
C．设计方
D．承包人与设计方
简答题
28、某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位，工程实施中发生了下列事件。
事件1：
桩基工程开始后，专业监理工程师发现甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要暂停桩基施工。
征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要求可进行桩基施工。
事件2：
桩基施工过程中出现断桩事故，经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。
对此，原设计单位提供的事故处理方案为：
断桩清除，原位重新施工。
乙施工单位按处理方案实施。
事件3：
为进一步加强施工过程的质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。
事件4：
工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案验收并直接办理移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。
甲施工单位收到建设单位发文后将文件转发给乙施工单位。
事件5：
项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：
按建设单位要求，乙施工单位自行办理了工程档案的验收及移交。
在检查乙施工单位的工程档案时发现缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：
断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。
[问题]
1.事件1中，项目监理机构对乙施工单位资格审查的程序和内容是什么
单选题
29、建筑主体结构工程分部、分项工程划分错误的是（）。
A．子分部工程混凝土结构的分项工程包括模板，钢筋，混凝土、预应力混凝土，现浇结构、装配式结构
B．砌体结构子分部工程的分项工程包括砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体
C．木结构子分部工程的分项工程包括方木和原木结构，胶合木结构，轻型木结构，木构件防护
D．网架及索膜结构分部工程的分项工程包括网架制作，网架安装，索膜安装，网架防火、防腐涂料
单选题
30、以下关于《建设工程勘察设计管理条例》中资质资格管理错误的说法是（）。
A．（A）只有获得注册执业资格的专业人员才能从事建设工程勘察、设计活动
B．（B）勘察单位超越其资质等级许可范围内承揽业务时，须与符合资质等级许可范围内的其他勘察单位协作
C．（C）每个注册的资格人员只能受聘于一个建设工程勘察、设计单位
D．（D）国务院建设行政主管部门负责统一制作执业人员的注册证书
-----------------------------------------
1-答案：
1．不正确。
理由：
依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定：
（1）建筑安装工程费（或检验试验费）中不包括构件破坏性试验费。
（2）建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
暂无解析
2-答案：
A
暂无解析
3-答案：
A,B,C,D
暂无解析
4-答案：
B,D,E
《建设工程质量管理条例》第七十二条规定：
违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。
5-答案：
A
暂无解析
6-答案：
B,D,E
暂无解析
7-答案：
公司内部施工进度计划协调主要有以下几方面的工作：
工序顺序的先后、作业面的转换交接、作业安全的兼顾程度、大型施工机械的穿插使用、施工现场场地的占用等方面。
[本题涉及的考点]机电工程项目作业进度计划
8-答案：
人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取的措施：
暂无解析
9-答案：
人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取的措施：
暂无解析
10-答案：
B,D,E
暂无解析
11-答案：
A,B,C
暂无解析
12-答案：
根据《建设工程质量管理条例》的规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。
在保修期内，当发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理。
若承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
显然，如果装饰施工中发现的主体工程施工质量问题属实，应按保修处理。
暂无解析
13-答案：
B
暂无解析
14-答案：
B
暂无解析
15-答案：
B,C,D
[解析]施工机械设备是实现机械化的重要物质基础，是现代化工程建设中必不可少的设施，对工程项目的施工进度和质量均有直接影响。
为此，在项目施工阶段，监理工程师必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素参与承包单位机械化施工方案的制订和评审。
使之合理装备、配套使用、有机联系，以充分发挥建筑机械的效能，力求获得较好的经济效益。
从保证项目施工质量角度出发，监理工程师应着重从机械设备的选型、机械设备
升级会员 