土木工程类公路工程经济模拟试题与答案16.docx

资源描述

土木工程类公路工程经济模拟试题与答案16.docx

《土木工程类公路工程经济模拟试题与答案16.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土木工程类公路工程经济模拟试题与答案16.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

土木工程类公路工程经济模拟试题与答案16.docx

土木工程类公路工程经济模拟试题与答案16

公路工程经济模拟试题与答案16

一、单项选择题

（每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.某建设单位拟向银行贷款，现有两家银行可供选择。

甲银行贷款年利率为6%，每半年计息一次，乙银行贷款年利率为5.4%，每月计息一次，则甲、乙两家银行的实际利率关系。

A.甲银行实际利率大于乙银行实际利率

B.甲、乙银行实际利率相等

C.甲银行实际利率小于乙银行实际利率

D.无法确定

答案：

2.利用价值工程评价项目产品，价值工程中“价值”的含义是。

A.项目产品的价值

B.项目产品的功能

C.项目产品的功能和实际这个功能所耗费用的比值

D.实现项目产品功能所耗费用

答案：

3.某建设项目年设计生产能力为60000件，每件产品销售价格为3600元，年固定成本为5600万元，每件产品变动成本为1600元，销售税金及附加为180元/件，则盈亏平衡点产量为。

A.15600件

B.30000件

C.30800件

D.32000件

答案：

4.下列关于机械台班单价的组成中，不属于不变费用的是。

A.经常修理费

B.大修理费

C.机械的进退场费用

D.折旧费

答案：

5.资格预审的内容不包括。

A.申请人的信誉

B.申请人的施工经历

C.申请人拟采用的进度计划

D.申请人拟配备的机械、设备

答案：

6.工程建设定额按分类方式，可以分为施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标等。

A.定额反映的生产要素消耗内容

B.定额的编制程序和用途

C.投资的费用性质

D.专业性质

答案：

7.投标人以联合体形式投标，联合体主办人所承担的工程量。

A.必须超过总工程量的70%

B.必须超过总工程量的50%

C.必须是主要的工程量

D.没有规定

答案：

8.投标人在投标过程中的一切投标费用。

A.不论中标与否，由投标人支付

B.中标，由投标人支付

C.不中标，由业主支付

D.中标，由业主支付

答案：

9.从性质上来说，标了价的工程量清单是的组成部分。

A.投标文件

B.招标文件

C.施工设计图纸

D.可行性报告

答案：

10.工程量清单编制依据不包括。

A.设计文件

B.招标文件

C.计价文件

D.有关的工程施工规范

答案：

11.承包人为保证规定工期，将施工组织中路基土方的推土机、铲运机上土改为挖掘机配汽车上土，承包人请求按实际采用方法予以价格调整，监理工程师应当。

A.同意按实际价格计算

B.适当给予补偿

C.按原报价结算

D.征得业主同意后，准予调整

答案：

12.工程变更总费用增加或减少总共超过“有效合同价格”的时，应在合同价格上加上或扣除一笔调整金额。

A.25%

B.20%

C.25%

D.10%

答案：

13.工程项目财务状况一般通过资产负债表反映，反映财务状况的会计要素不包括。

A.所有者权益

B.资产

C.负债

D.利润

答案：

14.工程项目经营成果一般通过损益表反映，反映经营成果的会计要素不包括。

A.利润

B.费用

C.收入

D.负债

答案：

15.与编制工程量清单无关的内容是。

A.质量规定

B.技术规范

C.设计文件

D.计量支付办法

答案：

16.在施工过程中，发包人付给承包人的备料款，应随着工程所需主要材料储备的逐步减少，以方式扣回。

A.变更合同价

B.保证金

C.抵充工程款

D.保留金

答案：

17.某固定资产原值20000元，净残值2000元，预计使用5年，若采用平均年限法提取折旧，第二年应提取的折旧额为。

A.6000元

B.4800元

C.5000元

D.3600元

答案：

18.根据FIDIC条款，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是。

A.单价偏高，则予以降低，反之提高

B.工程量增加，则单价提高

C.工程量增加，则单价降低

D.工程量减少，则单价提高

答案：

19.根据FIDIC合同条件的通用条件，一般情况下，合同内所包含任何项目的费率或价格不应考虑变动，除非该项目涉及的款额超过合同价格的2%，以及在该项目下实施的实际工程量超出或少于工程量表中规定工程量的。

A.15%以上

B.20%以上

C.25%以上

D.30%以上

答案：

20.对大型桥墩混凝土浇筑工程的计量工作应采取的计量方法是。

A.图纸法

B.断面法

C.分项计量法

D.均摊法

答案：

二、多项选择题

（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

）

1.关于经济效果评价的内容和方法，下列理解正确的有。

A.盈利能力分析就是分析和测算项目计算期内的投资回收能力

B.对于逐年收益大致相等的项目，既可用静态评价方法，也可用动态评价方法

C.动态评价方法考虑了利率的影响，时间的影响在此忽略不计

D.静态评价方法适用于对短期投资项目进行评价

E.方案初选阶段可采用静态评价方法

答案：

BDE

2.价值工程作为一种方法，已由零星的、定性的发展为系统的、定量的分析研究，其在功能评价方面形成的几种代表性的方法包括。

A.价值标准评价方法

B.专家预测法

C.功能重要性系数评价方法

D.“最合适区域”法

E.功能整理法

答案：

ACD

3.下列各项属于项目财务评价指标的是。

A.动态投资回收期

B.财务净现值

C.投资利润率

D.等额年金值大小

E.项目总投资

答案：

ABC

4.下列属于其他直接费的项目为。

A.夜间施工增加费

B.施工辅助费

C.施工中的水电费

D.雨季施工增加费

E.因场地狭小而发生的材料二次搬运费

答案：

ABD

5.现场管理费中的其他单项费用是。

A.现场管理人员工资

B.主副食运费补占

C.办公费

D.固定资产使用费

E.职工探亲路费

答案：

6.承包人应交纳的税金为。

A.营业税

B.增值税

C.所得税

D.城市建设维护税

E.教育附加

答案：

ADE

7.评标的原则包括。

A.公平竞争原则

B.技术可靠原则

C.经济合理原则

D.低价中标原则

E.公正原则

答案：

ABC

8.承包人申请计量6座通道，其中一座的现浇顶板混凝土强度报告结果未达到设计强度级。

承包人引用《公路工程质量检验评定标准》说明此6座通道为同一混凝土配合比、同一班组、同一批次浇筑，统计强度是合格的。

监理工程师正确的处理方法包括。

A.强度合格，可予计量

B.该通道顶板凿掉重做

C.请示业主，由业主决定

D.和承包人协商决定

E.强度不合格，不予计量

答案：

9.监理工程师指令使用计日工时，承包人应每日填写的报表有。

A.用工清单

B.材料清单

C.机械设备清单

D.费用清单

E.费用汇总表

答案：

ABCD

10.在填筑路堤的土石方数量计量中，下列工作内容处理方法正确的有。

A.零填挖路段的翻松、压实不另计量

B.借土填方，按压实的体积，以立方米计量

C.临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量

D.零填挖路段的换填土，按天然方的体积，以立方米计量

E.坡面回填挖台阶的挖方量应进行单独计量

答案：

ABC

11.不计提折旧的固定资产范围包括。

A.不需用固定资产

B.以融资租赁方式租入的固定资产

C.以经营租赁方式租入的固定资产

D.已提足折旧但继续使用的固定资产

E.因修理停用的固定资产

答案：

12.影响固定资产折旧的因素包括。

A.折旧基数

B.预计使用年限

C.预计残余价值

D.预计清理费

E.固定资产磨损

答案：

ABCD

13.下列属于加速折旧法的有。

A.直线法

B.工作台班法

C.双倍余额递减法

D.年数总和法

E.平均年限法

答案：

14.下列关于网络图和横道图的描述，正确的有。

A.网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系

B.网络图直观、形象

C.横道图不能确定工期

D.网络图可以确定关键工作和关键路线

E.网络图可以确定工作的机动时间

答案：

ADE

15.施工机械使用费的索赔包括。

A.完成额外工作增加的机械使用费

B.恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费

C.由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费

D.监理工程师原因造成机械停工的窝工费

E.业主原因造成工效降低增加的机械使用费

答案：

ADE

16.由于业主原因，导致工程暂停两个月，承包人可以索赔的费用有。

A.人工窝工费

B.机械设备窝工费

C.增加的利息支出

D.材料涨价费

E.利润

答案：

ABCD

17.价格调整一般采用。

A.票证法

B.凭证法

C.公式法

D.估价法

E.均摊法

答案：

18.工程建设定额的特点包括。

A.科学性

B.系统性

C.复杂性

D.统一性

E.永久性

答案：

ABD

19.下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有。

A.生产工人劳动保护费

B.生产工人辅助工资

C.生产工人退休工资

D.生产工人福利费

E.生产职工教育经费

答案：

ABD

20.下列费用不属于建筑安装工程间接费的是。

A.承包商短期贷款利息净支出

B.承包商汇兑净损失

C.承包商支付的金融机构手续费

D.建设期贷款利息

E.工人工资

答案：

ABC

三、判断题A对B错

1.在工程多方案比较中，投资回收期小的方案是最优方案。

答案：

2.社会折现率的高低不直接影响项目的经济特性。

答案：

3.施工企业投标报价要受到国家颁布的定额和造价编制办法的约束，不能过多地偏离定额和造价编制办法的规定。

答案：

4.工程定额的编制总是相对滞后于工程实践的。

答案：

5.施工企业投标报价由企业的施工技术和管理水平决定，不受国家的定额约束。

答案：

6.对于清单工程量，是施工生产前的预计数量，不是承包人应予以完成的实际和准确工程量，其准确性高低，影响不大。

答案：

7.桥梁工程中钢筋骨架所用的分离隔板，支撑钢筋和所有固定位置的钢材，垫块以及焊接、绑扎材料等，均不单独计量与支付。

答案：

8.会计核算的权责发生制原则含义是：

凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。

答案：

9.承包人或发包人不能接受监理工程师对索赔的答复时，即进入仲裁或诉讼程序。

答案：

10.特殊风险与业主违约导致合同中止支付的根本区别在于：

前者只补偿成本，而后者还应包括对承包人利润损失的补偿。

答案：

四、综合分析题

（按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题）

1.某公司拟建一个生产性建设项目，该建设项目的建设期为1年，运营期为10年。

这一建设项目的基础数据如下：

（1）建设期投资800万元，全部形成固定资产。

运营期期末预计净残值率为6.25%，按照平均年限法折旧。

（2）建设项目第2年投产，投入流动资金200万元。

（3）该公司投入的资本金总额为600万元。

（4）运营期中，正常年份每年的销售收入为600万元，经营成本为250万元，产品销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，年总成本费用为325万元，行业基准收益率10%。

（5）投产第1年生产能力仅为设计生产能力的60%，所以，销售收入与经营成本也为正常年份的60%，总成本费用为225万元。

（6）投产的第2年及以后各年均达到设计生产能力。

问题；

（1）在表1中填入基础数据并计算所得税。

（2）计算建设项目的动态投资回收期。

（3）计算建设项目的净现值。

（4）计算建设项目的内部收益率。

（5）从财务评价的角度，分析拟建建设项目的可行性。

表1某拟建建设项目全部投资现金流量表单位：

万元

序号

建设项目

合计

建设期

运营期

生产负荷（%）

100

现金流入

1.1

产品销售收入

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

现金流出

2.1

固定资产投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

销售税金及附加

2.5

所得税

净现金流量

设定折现率（ic=10%）

0.909

0.827

0.751

0.683

0.621

0.565

0.513

0.467

0.424

0.386

0.351

折现净现金流量

累计折现净现金流量

答案：

（1）①运营期销售税金及附加：

销售税金及附加=销售收入×销售税金及附加税率

第2年销售税金及附加=600×60%×6%=21.60（万元）

第3～11年每年销售税金及附加=600×100%×6%=36.00（万元）

②运营期所得税：

所得税=（销售收入-销售税金及附加-总成本费用）×所得税率

第3年所得税=360-21.6-225×33%=37.42（万元）

第3～11年每年所得税=600-36-325×33%=78.87（万元）

根据给出的基础数据和计算得到的数据，填表2。

表2某拟建建设项目全部投资现金流量表单位：

万元

序号

建设项目

合计

建设期

运营期

生产负荷（%）

100

现金流入

6010.0

360.00

600.00

850.00

1.1

产品销售收入

5760.0

360.00

600.00

1.2

回收固定资产余值

50.0

50.00

1.3

回收流动资金

200.0

200.00

现金流出

4492.85

800

409.02

364.87

2.1

固定资产投资

800.0

800

2.2

流动资金

200.0

200

2.3

经营成本

2400.0

150.00

250.00

2.4

销售税金及附加

345.60

21.60

36.00

2.5

所得税

747.25

37.42

78.87

净现金流量

1517.15

-800

-49.02

235.13

485.13

235.134

设定折现率（ic=10%）

0.909

0.827

0.751

0.683

0.621

0.565

0.513

0.467

0.424

0.386

0.351

折现净现金流量

438.92

-727.28

-40.52

176.65

160.59

145.99

132.73

120.67

109.69

99.72

90.64

170.04

累计折现净现金流量

-727.28

-767.80

-591.15

-430.56

-284.57

-151.84

-31.17

78.52

178.24

268.88

438.92

（2）根据表2中的数据，按以下公式计算建设项目的动态投资回收期。

（5）因为建设项目的净现值NPV=438.92万元＞0；该建设项目内部收益率=19.71%，大于行业基准收益率10%，所以该建设项目是可行的。

2.某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。

乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。

该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。

该基坑施工方案规定：

土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。

甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。

在实际施工中发生了如下事件：

事件1：

因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；

事件2：

施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

事件3：

5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3

事件4：

5月20日～5月22日，因下了一场几十年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；

事件5：

5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：

（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔?

并说明原因。

（2）每项事件工期索赔各是多少天?

总计工期索赔是多少天?

（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?

答案：

（1）对索赔要求的判定：

事件1：

索赔不成立。

因此事件发生原因属承包商自身责任。

事件2：

索赔成立。

因该施工地质条件的变化是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的。

事件3：

索赔成立。

这是因设计变更引发的索赔。

事件4：

索赔成立。

这是因特殊反常的恶劣天气造成的工期延误。

事件5：

索赔成立。

因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

（2）各事件工期索赔的计算：

事件2：

索赔工期5天（5月15日～5月19日）。

事件3：

索赔工期2天。

因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。

原计划每天完成工程量：

4500÷10=450（m3

现增加工程量900m3，因此应增加工期为：

900÷450=2（天）

事件4：

索赔工期3天（5月20日～5月22日）。

因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。

事件5：

索赔工期1天（5月23日）。

工程修复导致的工期延长责任由业主承担。

共计索赔工期为：

5+2+3+1=11（天）

（3）合理的索赔费用计算：

事件2：

①人工费：

15×23=345（元）

（注：

增加的人工费应按人工费单价计算）

②机械费：

450×5=2250（元）

（注：

机械窝工，其费用应按租赁费计算）

③管理费：

345×30%=103.5（元）

（注：

题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关）

事件3：

可直接按土方开挖单价计算

900×4.2×（1+20%）=4536（元）

（注：

此处与按FIDIC条款计算不一样）

事件4：

费用索赔不成立。

（注：

因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担）

事件5：

①人工费：

30×23=690（元）

②机械费：

450×1=450（元）

（注：

不要忘记此时机械窝工1天）

③管理费：

690×30%=207（元）

合计可索赔费用为：

345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5（元）

展开阅读全文