金加工车间工程招标书.docx
《金加工车间工程招标书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金加工车间工程招标书.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
金加工车间工程招标书
××××××股份有限公司
××××金加工车间工程
招
标
文
件
编制单位：
××××××股份有限公司
编制时间：
二零一三年六月十四日
目录
第一章、投标人须知及工程概况
1.投标人须知
1）工程说明
2）招标范围及工期
3）施工方法和质量保修
4）合格的投标人
5）投标费用
2.工程说明表
第二章、工程施工招标
1.投标文件的编制
1）投标文件的语言及度量衡单位
2）投标文件的组成
3）投标文件的格式
4）投标报价
5）投标货币
6）投标有效期
7）投标担保
8）投标报价中应考虑的风险因素
2.投标文件的提交
9）投标文件的密封和印记
10）投标文件提交的截止时间
3.开标与评标
11）开标
12）评标委员会与评标
13）评标过程的保密
14）投标文件的澄清
4.合同的授予
15）合同授予标准
16）中标通知书
17）合同协议书的签订
第三章、本次招标主要流程安排
第四章、附录1（合同主要条款）
第一章
投标人须知及工程概况
一、投标人须知
1、工程说明
1.1工程名称：
××××金加工车间工程
建设地点：
××××厂区
招标方式：
邀请招标
承包方式：
包工不包料、包工期、包质量、包安全
质量标准：
合格
1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过邀请招标方式选定承包人。
1.3工程简介
××××金加工车间设计为轻钢结构厂房，分主副两跨，主跨部分长36米，宽20.11米，屋面、墙面均为ESP夹芯板，檐高7.0米，主跨内设计安装5吨行车，主跨建筑面积724㎡；副跨部分长53米，宽6米，屋面设计为石棉瓦，墙面为ESP夹芯板，檐高5.0米，部分副跨内设计安装1吨行车，副跨建筑面积318㎡；金加工车间建筑面积合计1042㎡；具体工程施工数量见附录工程量清单。
2、招标范围及工期
2.1本招标工程具体施工范围为：
施工图纸及附录工程量清单范围内容。
2.2本工程2013年6月底开工，工期45日历天
3、工程质量标准：
3.1工程质量标准：
合格；
3.2投标人应对所承包的工程的质量、保修期限、服务内容等做出明确承诺。
4、合格的投标人
4.1投标人资格要求：
具有国内钢结构施工三级以上（含三级）资质的施工企业；
4.2请投标单位于2013年6月16日到18日携带企业营业执照副本（原件）及复印件、税务登记证（原件）及复印件、授权委托书、被授权委托人身份证复印件（所有复印件加盖单位公章）到恒星公司基建处购买招标文件，每份招标文件（包括施工图纸、工程量清单）200元，售后不退；
5、投标费用
5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的所有费用。
二、工程说明表
工程说明表
项
号
条款
号
内容
说明与要求
1
1.1.1
招标人
××××××股份有限公司
联系人：
×女士电话××××××××
2
1.1.1
工程名称
××××金加工车间工程
3
1.1.1
建设地点
××××厂区
4
1.1.1
承包方式
包工不包料、包工期、包质量、包安全
5
1.1.1
质量标准
合格
6
1.2.1
招标范围
1.2.1条款内容
7
1.2.2
工期要求
2013年6月底开工，工期45日历天；
8
1.3.1
施工材料要求
详见1.3.1款
9
1.3.2
工程质量标准
详见1.3.2款
10
1.3.3
质量保修
明确承诺
项
号
条款
号
内容
说明与要求
11
1.4.1
投标人资格要求
具有国内钢结构施工三级以上（含三级）资质的企业；
12
1.4.3
资格审查方式
资格预审
13
2.4.1
工程计价依据
参照企业内部施工定额结合市场物价指数行情；
14
2.6.1
投标有效期
投标截止日起算11日历天
15
2.7.1
投标保证金
履约保证金
人民币
元整（¥10000.00元）
16
1.4.2
投标答疑会
2013年6月20日下午十六点三十分召开
17
2.9.1
投标文件份数
一份正本，二份副本
18
2.10.1
投标文件提交地点及截止时间
收件人：
××××××股份有限公司基建处
截止时间:
2013年6月22日上午10时30分
19
2.11
开标时间
开标时间:
2013年6月22日上午10时30分
20
2.8
报价风险因素
双方签订合同后，在施工期间乙方材料费、人工费、运费发生变化产生的费用不予调整。
21
2.13
评标方法及标准
依据《××××基建工程招标办法》评审，能满足建设方实质性要求的投标人为中标报价
第二章
工程施工招标
一、投标文件的编制
1、投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
2、投标文件的组成
2.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。
2.2投标函部分主要包括下列内容：
2.2.1法定代表人身份证明书；
2.2.2投标文件签署授权委托书；
2.2.3投标函；
2.2.4投标函附录；
2.2.5联系方式（联系人、电话、传真、邮箱号码）
2.2.6招标文件要求投标人提交的其他投标资料。
2.3商务部分主要包括下列内容：
1）投标报价说明；
2）投标报价汇总表；
3）工程量清单报价表；
4）投标报价需要的其他资料。
2.4技术部分主要包括下列内容：
2.4.1施工组织设计
1）拟投入的主要施工机械设备表；
2）劳动力计划表；
3）计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图；
4）（6）确保工程质量的技术组织措施；
5）（7）确保文明施工的技术组织措施；
6）（8）确保安全施工的技术组织措施。
3、投标文件格式
3.1投标文件应包括本章第2条中规定的内容，由投标人自行设计表格格式。
4、投标报价
4.1投标报价依据市场材料价格指数行情及企业内部施工定额进行编制，按包工包料的承包方式进行清单报价。
投标人根据施工现场实际情况，相应规范要求、拟定的施工方案和施工组织设计、现有定额、企业施工定额和市场价格指数信息，结合企业能力自主确定综合单价进行工程量清单报价。
4.2投标人对本次招标的所有异议在招标答疑会提出（答疑会定于2013年6月20日下午十六点三十分召开）。
4.3施工中如发生设计变更和现场签证，导致工程量变化，则决算总价随之调整（调增或调减），调整方法如下：
4.3.1工程中发生工程变更时，按变更后实际发生工程量进行调整。
4.3.2变更工程量单价调整依据：
4.3.2.1中标报价单中已经有变更工程单价的工程，按中标报价单价格和中标费率取定变更工程价格。
4.3.2.2中标报价单中只有类似工程价格的，可以参照类似工程价格和中标取费标准变更合同价款。
4.3.2.3中标报价单中没有类似于变更工程价格的，施工前由承包人提出变更工程价格申请报告，经甲方基建处批复后方可施工。
4.4投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
4.5报价不得低于企业的自身成本。
4.6不得以工程总价让利或以百分比让利的形式报价。
4.7乙方投标书中各种报价单要前后符合一致。
5、投标货币
5.1本工程投标报价采用的币种为人民币。
6、投标有效期
6.1投标有效期为11日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
7、投标担保
7.1投标人应提交投标保证金人民币
元整（¥10000.00元），可用现金形式，此保证金为投标文件的一个组成部分。
交款时间：
2013年6月22日前；
交款地点：
××××××股份有限公司财务科；
公司全称：
××××××股份有限公司；
7.2投标人以现金方式提交投标保证金，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应，予以拒绝投标。
7.3未中标的投标人的投标保证金将在14天内（从确定中标单位之日起算）退还未中标人（不计息）。
7.4中标人按要求签署合同协议后，投标保证金自动转为履约保证金，按合同管理。
7.5如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：
7.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
7.5.2中标人未能在规定期限内签订施工合同；
8、投标报价中应考虑的风险因素
8.1施工期间连续不超过24小时的停水、停电及其他原因所造成的停工、窝工损失；
8.2双方签订合同后，在施工期间乙方材料费、人工费、运费发生变化产生的费用不予调整。
8.3乙方根据合同工期的要求需要局部赶工费用；
8.4乙方为参加工程建设所发生的调遣费、临时设施费、大型机械进出场费等各项费用；
8.5建筑垃圾清运费用；
8.6国家政策性调整发生的费用；
8.7与其它施工单位的配合费。
二、投标文件的提交
9、投标文件的密封和标记
9.1投标人应将所有投标文件的正本和副本分别密封在内层包封中，然后再统一密封一个外层包封。
9.2内层包封上应正确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并应写明工程名称、投标人的名称、地址、联系人，以便将迟到投标文件退回。
投标文件内层密封后，再密封处骑缝加盖投标人公章和法定代表人印章。
9.3外层包封上应标明招标人的名称、工程名称及标段号，并注明开标时间前不得开封，骑缝加盖“密封”章。
不得在外层包封上标明投标人名称及加盖公章。
9.4投标样品背面注明投标单位名称，采用牛皮纸单独密封。
9.5如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒收。
10、投标文件提交的截止时间
10.1投标人应按本工程说明表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。
10.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
三、开标与评标
11、开标
11.1本工程定于2013年6月22日上午10:
30分开标
12、评标委员会与评标
12.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
12.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
13、评标过程的保密
13.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
13.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
13.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。
未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
14、投标文件的澄清
14.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
14.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
14.3技术标评审着重对施工布置、施工进度计划、施工方法及技术措施、工程质量保证、工程工期保证和安全体系、项目管理人员配备、投入工程的机械机具数量、质量及对招标文件的响应性等方面进行评审，资信评审着重对投标人的业绩、类似工程施工经历、社会信誉、技术资格、业务水平进行实地考察、评审，要求投标文件所列人员证件、施工合同复印件的原件应带到现场，已备符合；
14.4商务标着重评审投标报价的合理性和可靠性，总报价是否有竟争力，基础价格和定额的选用及取费标准，分析投标人是否有潜在的索赔因素，费用计算和施工方案是否协调一致。
评审报价中项目有无遗漏，计算、取费有无偏差，若出现答疑不清、报价混乱，将视为无报价。
如果单项报价明显低于市场价格时，则必须有与此相关的书面证明材料附在投标文件内，否则视为无效报价。
14.5按照《河南恒星科技股份有限公司基建工程招标办法》评审，,能满足招标文件实质性要求的投标单位为中标人。
四、合同的授予
15、合同授予标准
15.1本招标工程的施工合同将授予按本评标办法所确定的中标人。
16、中标通知书
16.1中标人确定后，招标人将于10日内向巩义市人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告。
16.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
17、合同协议书的签订
17.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
17.2招标人如不按本投标书的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同金额的5%的罚款。
17.3中标人如不按本投标书的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
17.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
第三章
本次招标主要流程安排
一、2013年6月16日到18日为投标报名时间（同时进行施工企业资格预审）；
二、2013年6月16日到18日施工企业到基建处购买招标书，每份招标文件（包括施工图纸、工程量清单）售价
元整（¥200.00元），售后不退；
三、2013年6月20日下午十六时三十分在公司办公楼五楼会议室召开投标答疑会；
四、2013年6月22日前，资格预审合格企业交纳投标保证金；
五、2013年6月22日上午10时30分为标书及样品送达甲方最后时间；
六、2013年6月22日上午10时30分在公司办公楼五楼会议室开标；
七、2013年6月22日到6月24日招标人组织评标；
八、2013年6月26日前招标人与中标施工企业签定施工合同，工程开工。
第四章
合同主要条款
发包人（全称）：
××××××股份有限公司
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况
工程名称：
××××金加工车间工程
工程地点：
××××厂区
建筑面积：
约1042㎡
第二条、合同工期
1、开工日期：
2013年6月底；
2、合同工期总日历天数45天；
3、因甲方及不可抗力，工期顺延；
第三条、工程质量标准
1）工程质量标准：
合格；
第四条、承包方式与合同价款
1、本工程承包方式为：
包工不包料，保质量，包安全，包工期；
2、本工程总价约元整（¥元）；以结算时实测实量为准。
3、实际施工中，工程量如有甲方变更及现场签证，按附录工程量报价单单价予以调整；
4、合同价应包干内容：
1、施工期间连续不超过24小时的停水、停电及其他原因所造成的停工、窝工损失；
2、双方签订合同后，在施工期间乙方自购的材料价格、运费变化所发生的费用；
3、乙方根据合同工期的要求需要局部赶工费用；
4、乙方为参加工程建设所发生的调遣费、临时设施费等各项费用；
5、建筑垃圾清运费用；
6、与其它施工单位的配合费；
7、工程施工期间发生的其他生产性费用。
第五条、付款办法
1、本工程不付予付款；
2、工程款用承兑汇票支付；
3、工程竣工，验收合格，工程款付到结算工程款的95％；
4、予留5％结算工程款作为工程质量保修金，一年后无质量问题，7日内一次性付清（不计息）。
第六条、双方责任与义务
1、甲方的责任与义务
a组织承包人进行技术交底；
b提供现场用水、用电；
c委派监理人员现场监督指导施工；
d甲方监理人员在施工中如发现乙方违反施工工艺，有权责令乙方停工，直至清退出场。
e负责协调地方群众关系。
2、乙方的责任与义务
a按照甲方要求及国家规范认真组织施工；
b乙方负责全过程的安全教育、监管、检查，施工中发生的任何人身、设备、质量事故，乙方承担全部责任；
c服从甲方领导，尊重监理工作；
d乙方工地必须有全权负责人，随时解决现场问题。
e配合其他施工单位交叉作业；
第七条、安全
1、乙方在施工中，应严格遵守施工工艺及相关安全规程。
2、若出现安全事故，乙方负责，甲方概不负责。
第八条、不可抗力
1、不可抗力的因素指：
战争、动乱；
空中运行物坠落；
非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾；
地震、雷击等自然灾害；
政府法令或命令等；
2、发生不可抗力事件，所造成的损失不得向对方提出索赔要求。
3、由于不可抗力事件影响不能如期履行本合同的一方，可在与另一方协商后，根据实际情况适当延长履约期限。
第九条、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第十条、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十一条、工程保修
1、本工程保修期12个月，保修期内因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应在接到甲方通知后三日内立即返修，如乙方不按时维修，甲方另行委托人进行维修，维修费用从乙方质量保证金中扣除。
2、人为或机械损伤，可由乙方计费维修。
第十二条、合同生效与终止
1、合同订立时间：
2013年6月日
2、合同订立地点：
××××××股份有限公司
3、本合同双方约定签字、盖章后生效。
第十三条、其它
1、本合同执行过程中如发生纠纷，甲乙双方应及时协调解决，经协商不能一致时，双方任何一方可向巩义市人民法院提起诉讼。
2、本合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
3、本合同一式6份，甲乙双方各执3份。
发包人：
（公章）：
承包人：
（公章）
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
邮政编码：
邮政编码：
升级会员 