建设工程施工劳务分包合同.docx
《建设工程施工劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建设工程施工劳务分包合同
贵州中鼎建设有限责任公司
建设工程劳务分包合同
合同编号：
发包人：
贵州中鼎建设有限责任公司（以下简称“甲方”）
承包人：
（以下简称“乙方”）
签约时间：
201年月日
签约地点：
为确保甲方承建的工程优质按期完工，根据施工安排，甲方将工程承包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，协议如下：
一、工程概况
1.1工程名称：
1.2施工地点：
1.3建筑规模：
1.4结构类型：
二、乙方承包范围
乙方承包工程内容：
三、工期要求
3.1开工日期：
年月日开工。
3.2竣工日期：
年月日竣工。
3.3总工期：
天。
3.4工期延误：
工程开工后，因甲方原因、天气影响等非乙方可控因素而导致无法施工引起的工期延误，合同工期相应顺延，费用不再另行计算；因乙方原因引起工期的延误，按元/天承担违约责任。
四、工程质量
4.1乙方必须按照国家规定的质量检验标准和施工图组织施工。
道路工程质量要求应达到包括但不限于以下施工规范：
《公路路基施工技术规范》（JTGF10—2006）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）、《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）等。
房建工程质量要求应达到包括但不限于以下施工规范：
《建筑施工土石方工程安全技术规程》（JGJ180-2009）、《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）、《建筑工程施工质量验收规范与统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范与统一标准》《土工试验方法标准》（GBT50123-1999）等。
4.2乙方应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。
乙方应在接到开工通知后30日内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送甲方审批。
4.3本工程质量应达到施工图纸要求及约定标准和质量目标。
乙方在施工过程中发现施工图纸设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更手续后方可继续施工。
若施工图纸、甲方指令与国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
4.4分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后30日内由甲、乙双方共同办理书面验收手续。
4.5工程质量不符合设计要求或者质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，费用由乙方承担，工期不予顺延。
五、安全文明施工
5.1施工要求
5.1.1乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按甲方、监理的要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。
5.1.2乙方对现场的作业人员进行施工安全和职业健康安全教育，并按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全和职业病的有效防控。
安全用品、用具等费用由乙方承担。
5.1.3乙方在实施爆破作业、有毒有害性、动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工和粉尘环境施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。
防护措施费用约定在合同价款内包干使用。
5.1.4乙方应遵守政府有关部门和甲方对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。
5.1.5乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事。
甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。
5.2安全责任
5.2.1乙方负责办理所有施工人员的财产和人身意外保险，在施工过程中发生的劳动纠纷和人身伤亡事故，其法律责任全部由乙方承担，损失和费用除保险公司赔偿外，不足部分由乙方承担。
5.2.2乙方应制订严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。
甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。
造成工期延误，产生的经济损失，由乙方承担。
5.2.3乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将工作人员花名册，身份证复印件报送甲方。
若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权要求乙方给予经济赔偿。
5.2.4乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。
5.2.5乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。
5.2.6若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承担。
上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。
六、合同价款
6.1合同价款确定原则：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由甲、乙双方协商一致，采取定额方式（清单附后）。
6.2合同价款为人民币：
元整（¥：
元）。
该合同价款包括但不限于：
人工费、材料费、机械费、水电使用费、安全文明施工费、措施费、规费、管理费、利润、工程保险、工程税金、资金占用费等全部费用；具体内容详见投标文件。
6.3本合同新增工程和甲方重大变更所产生的费用按以下优先顺序调整:
a.合同中已有适用于新增、变更签证工程的单价，按合同已有的单价执行；
b.合同中只有类似于新增、变更签证工程的单价，参照此类似单价的构成因素及方式确定变更单价；
c.合同中没有适用或类似于新增、变更工程的单价，按2004版《贵州省装饰装修工程计价定额》、《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》、《贵州省市政工程计价定额》计算出的综合单价及统一基价表计取，其中材料、机械的结算单价执行施工期间贵阳市平均市场价以及相应的计费文件计算出综合单价。
除上述调整外，无论条件发生何种变化（包括但不限于：
市场价格波动、法规更改），合同价款都不做调整。
本条款所述的变更包括合同外增加工程；对于工程现场变更及签证的工程量确认，需在原变更签证规定的基础上提供确实的现场图片，且图片中需有明确的参照物（如计量尺）等。
6.4乙方未按照规范要求、甲方要求或设计图纸要求施工的工程量或验收不合格的工程量，甲方均不予结算，由此造成的损失由乙方自行承担；由于乙方自身原因造成工程量增加，费用由乙方自行承担，甲方不予增加价款。
七、合同价款的结算和支付
7.1合同价款的结算
7.1.1结算方式：
按月结算。
7.1.2乙方必须于每月25日前向甲方提供真实、有效的工程计量报表。
甲方每月25日对乙方完成的工程量给予核实、确认，并对本月工程量进行质量验收，验收合格，方可办理结算手续；若质量不合格，不予结算，甲方可要求乙方重做或清退其出场，造成工期延误和其他一切损失，由乙方承担全部赔偿责任。
7.1.3工程竣工后，甲乙双方共同按施工图纸要求对完成的全部工程内容进行验收；验收合格后，乙方向甲方提交竣工结算报表，劳务人员工资支付证明材料、竣工质量验收资料（如原材料检测及成品材料的检测、原材料及成品材料的合格证等），甲方按照合同的规定程序办理工程款结算。
若乙方提交相关资料不全的，甲方有权不予办理工程结算。
7.2合同价款的支付
7.2.1支付方式：
分期支付。
以银行转帐的形式办理，付款前乙方必须出具相应金额的增值税专用发票。
7.2.2甲方每月向乙方支付月结算价款的60%（其中50%当月30日支付，10%作为履约保证金次月30日支付）。
7.2.3若因乙方原因造成政府部门针对本工程的各种检查而对甲方罚款，则该罚款由乙方承担，并在当月结算价款中扣除。
7.2.4工程竣工验收合格，乙方向甲方提交相关资料后45日内，甲方向乙方支付价款金额至合同价款的95%，剩余5%作为本分包工程质量保证金。
验收合格后1年内未出现任何质量问题和其他任何违约行为，甲方无息支付乙方剩余的5%合同价款。
如有质量问题，乙方必须进行无偿维修，若乙方不及时维修，甲方安排人员进行维修，所需的费用在乙方的质量保证金中扣除，仍有不足，由乙方承担；如乙方拖欠民工工资、材料款、设备租赁款、罚没款、税费等，乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。
7.3若上诉期间最后一日为周末或节假日，则期间顺延至周末或节假日结束后的第一个工作日。
八、甲乙双方权利和义务
8.1甲方的权利和义务
8.1.1甲方有权对乙方选定的材料及材料出厂合格证、产品报告书等进行检验。
8.1.2按合同约定支付价款。
8.1.3甲方在工程竣工且乙方提出验收要求后，30个日历天内组织竣工验收并出具验收意见。
8.1.4乙方在安全、质量、工期、场容等方面有违反合同约定内容的，甲方有权提出整改意见，督促乙方进行整政。
8.2乙方的权利和义务
8.2.1乙方应提供真实、有效身份证明文件作为本合同的附件。
8.2.2根据工期要求，合同签订3日内及时组织人员、设备、材料进场，做好组织管理工作。
8.2.3乙方对与其确定劳动关系的作业人员必须认真审查，严格按照国家相关法律法规进行招工，上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。
确保作业人员的政治素质、身体素质和技术水平。
并在进场后10日内向甲方提交作业人员花名册、身份证复印件和证书复印件。
乙方负责为所有作业人员购买保险（包括但不限于：
财产保险、工伤保险、医疗保险、人身意外保险等）。
8.2.4在施工中应注意保护半成品、成品。
爱护使用甲方提供的机械设备及其工具、材料，避免不必要的浪费。
因乙方原因造成机械设备、工具和材料等的毁损，由乙方承担赔偿责任。
8.2.5乙方必须按合同约定及工程质量的要求采购符合本工程需要的材料进行施工；如因乙方所购材料的质量问题造成工程不能通过验收或者给甲方造成损失的，乙方应承担一切损失责任，并承担违约责任。
8.2.6工程材料到货前须通知甲方进行验收，经验收通过后方能进行施工。
8.2.7负责施工安全管理，提高施工人员的安全意识，作好安全防护措施，发生的安全事故及经济损失，一切责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
8.2.7配备专职的安全人员，保证安全施工，杜绝出现任何安全事故；如出现安全事故，由乙方自行承担全部的安全风险及由此引起的费用或损失。
8.2.9自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调配合，接受甲方统一调度，否则，甲方有权清退乙方出场。
8.2.10严禁向甲方有关管理人员进行贿赂活动。
一经发现，将按实际发生价款的两倍费用进行处罚。
情节严重的将做退场处理，且保留追究其刑事责任的权利。
8.2.11与当地居民及单位和睦相处，做好治安防范工作，因乙方原因所发生的各种治安问题，均由乙方自行处理解决。
8.2.12工程完工后，场内所有垃圾、废料、废弃施工设备、临时建筑、排水沟道等由乙方负责全部清理，费用包含在合同总价中。
整个工程的移交证书颁发后的30天内，除经甲方同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按甲方要求清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。
8.2.13甲方对工程进度、工程质量、安全生产等实施监督检查时，乙方有义务说明情况，并及时报送相关资料。
8.2.14乙方有权按照本合同收取价款。
九、违约责任
9.1甲、乙双方均不能违反本合同的约定，任何一方违反本合同约定须向守约方承担违约责任。
除本合同另有约定，违约方须向守约方承担损失赔偿责任并支付合同价款20%的违约金。
9.2因乙方原因致使建设工程质量不符合验收标准或本合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。
经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权直接从合同价款中扣除；若经过修理或者返工仍不符合质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担损失赔偿责任和合同价款20%的违约金。
9.3乙方未按照本合同约定工期完成工程的，每逾期一天按5000元/天向甲方承担违约责任，甲方有权直接从合同价款中扣除。
9.4本工程未经甲方同意，乙方不能进行分包、转包；如乙方私自分包、转包，甲方可单方解除本合同，且乙方必须承担给甲方造成的一切损失和本合同价款20%的违约金。
9.5乙方未按时进场施工，或因乙方原因造成停工、窝工，其设备、材料等损失由乙方承担。
9.6甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密保密，不得将本工程施工图纸及其他相关资料泄露给第三人，否则应对泄密造成的后果承担责任。
十、质量保修
本工程所有工程内容质量保修按本工程的性能及使用年限来定。
保修期内，乙方应对施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，无偿维修；若乙方拒绝或延期维修，甲方将另外委托单位维修，所涉及费用由甲方直接从乙方的质量保证金中扣取，不足部分由乙方另外补偿。
给甲方造成损失的，乙方应该承担赔偿责任，同时，乙方须按本合同约定承担违约责任。
十一、材料供应及机械设备使用
11.1材料供应
11.1.1由甲方供应材料至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。
乙方根据工程进度必须在每月25日前以书面形式上报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承担。
11.1.2甲方供应材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分由乙方自行采购，乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方同意，试验合格后方可使用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。
11.1.3施工中材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。
11.2机械设备使用
11.2.1甲方提供施工场地主要的机械设备和工具，乙方应妥善保管，严格按照机械设备及工具的操作指南合理使用，因乙方管理不善或违规操作造成的毁损，由乙方承担赔偿责任。
11.2.2乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进行管理。
乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。
十二、变更设计
12.1为了满足工程需要，甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。
12.2乙方提出工程变更时，由乙方提交详细的变更申请报告和变更设计相关基础资料，报甲方审核批准后方可实施。
乙方不得擅自变更，否则须赔偿甲方的一切损失，并承担违约责任。
12.3本工程的合同价款是定额价款，包括乙方为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用、变更和拟获得的利润，并包含了应承担的地质情况变化（包括但不限于塌方和涌水）、市场价格变化等各风险因素影响的费用。
因此本合同价款不因变更设计而做任何调整。
十三、隐蔽工程和工程的隐蔽部位
13.1覆盖前的检查：
经乙方的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内，乙方应书面通知甲方进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有乙方自检记录和必要的检查资料。
甲方应按通知约定的时间派员到场进行检查，在甲方人员确认质量符合本合同要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。
13.2重新检查：
对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按第13.1款规定进行检查并覆盖后，若甲方事后对质量有怀疑，可要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验，乙方应遵照执行。
其重新检查所增加的费用和工期延误，按第3.4款约定执行。
13.3乙方未及时通知甲方到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，甲方有权指示乙方采用钻孔探测以致揭开进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
十四、工程保险
乙方负责办理建筑安装工程一切险和第三者责任险，乙方必须购买的保险项目包括但不限于以下项目：
建筑职工意外伤害保险和附加意外伤害医疗保险、施工用机械保险、车辆第三者责任险等。
十五、不可抗力
15.1因不能预见、不能避免、不能克服的山崩、地震、海啸、瘟疫、等自然灾害或战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，除保险公司赔偿外，双方自行承担各自的损失。
但乙方迟延履行合同后发生的，由乙方承担全部损失。
15.2因不可抗力造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。
十六、合同争议解决
在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方应公平、合理协商解决，协商不成，任何一方可向该工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、合同生效与终止
11.1本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
11.2甲、乙双方全面履行本合同义务后，自动终止。
11.3发生本合同9.2、9.4情形，甲方可单方面终止合同；其他情形，双方可协议终止合同。
十二、其他
12.1本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
若补充协议与本合同不一致，以补充协议为准。
12.2本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
（或委托代理人）：
（或委托代理人）：
地址：
地址：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
电话：
电话：
邮件：
邮件：
签订日期：
年月日签订日期：
年月日
升级会员 