新办企业常用合同汇总表.docx
《新办企业常用合同汇总表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新办企业常用合同汇总表.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
新办企业常用合同汇总表
目录
1.安全生产责任书
2.材料采购合同
3.劳务分包合同
4.工程机械租赁合同
5.建设工程施工分包合同
6.买卖合同
安全责任书
甲方:
乙方:
为加强安全生产管理,明确甲乙双方的责任,经双方友好协商,达成一致意见,现签订如下责任书:
1.甲方应加强对乙方作业人员进行安全知识教育,进行安全技术交底。
2.甲方不得违章指挥,强迫乙方违章作业。
3.甲方有权对乙方进行安全检查,对检查出来的问题,乙方须立即整改。
4.乙方应对上岗作业人员进行安全知识培训,强化全局观念,提高安全生产意识。
5.乙方对进场作业人员要进行审查,保证作业人员年满18周岁,身体健康。
6.乙方在施工期间,要服从甲方管理,接受甲方监督,遵守安全生产操作规程不违章作业。
7.甲乙双方要认真履行职责和义务,各自承担失责可能造成的经济损失,并承担相应的法律责任。
8.本责任书一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
签订日期:
年月日
材料采购合同
(合同编号:
)
甲方:
乙方:
根据《合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则,经双方友好协商,特订本合同。
一、产品清单及价格
名称
规格型号
单位
预订数量
单价
预计金额
备注
合计金额(大写):
¥:
注:
1.产品数量为预订数,最终以甲乙双方签字的实际数量为准。
2.
二、技术要求和质量标准
1.符合甲方提供的产品规格、型号和技术要求,或是图纸设计要求。
2.产品的技术标准、质量标准以及保质期按国家(行业)标准、规范执行。
3.
三、结算方式:
四、交货地点:
运费由乙方承担,运输途中的货损、灭失等各类风险均由乙方承担。
五、供货时间:
六、甲乙双方的权利与义务
1.乙方提供的产品不符合合同要求,甲方有权拒收,乙方须按合同约定尽快另行提供符合要求的产品,同时承担甲方可能造成的损失。
2.产品到工地后,甲方应组织有关人员进行验收,不得无理拒收,否则承担乙方可能造成的损失。
3.乙方须向甲方提供企业资质、营业执照等相关手续,提供的产品应附带产品生产许可证、产品合格证、检验(检测)报告,否则甲方有权拒收。
4.甲方对乙方提供的产品在验收时发现有质量问题,应及时反馈乙方,乙方必须立即到现场进行善后处理,因此而给甲方造成损失的,乙方应承担相关的赔偿责任。
5.因乙方产品内在的质量问题,引发甲方工程质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此而支付的全部费用。
6.乙方未按合同要求及时送货的,造成甲方延迟工期的,乙方承担违约责任,并赔偿甲方停工待料损失。
七、特别约定条款
1.
2.
八、其他事项
1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
2.合同期间有争议,双方协商解决,协商不成,向有管辖权的人民法院提交诉讼裁决。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人
签订日期:
年月日
劳务分包合同
(合同编号:
)
总包方:
(以下简称甲方)
分包方:
(以下简称乙方)
依据《合同法》有关规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则,并结合工程的具体情况,经友好协商,签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、分包工程内容(范围):
四、分包工程工期:
五、质量要求:
六、合同价款(大写):
¥:
七、合同价款结算方式:
八、双方责任:
甲方:
1.组织及负责对乙方施工人员进行技术、措施等交底。
2.负责指导和监控乙方施工过程,并按规定组织验收。
3.加强对乙方施工人员的安全、质量、文明施工等教育,做好监管工作。
4.负责协调施工过程中的问题和矛盾,确认工程进度。
乙方:
1.确定现场施工人员,以书面形式报甲方。
2.按技术交底要求,严格规范,精心施工,确保工程质量。
3.服从甲方、监理、业主的监督管理,听从指挥,保证工程顺利施工。
4.积极配合甲方,组织有关分部、分项等工程验收。
若未达标的,立即组织整改。
5.按甲方要求的工期,合理安排人员和作业计划,保证施工进度。
6.做到文明施工、安全施工,严格执行安全生产规定。
乙方施工过程中发生安全事故,由乙方负责处理并承担相应的责任和经济损失,甲方不承担任何责任。
九、违约责任:
甲乙双方未履行各自的责任,造成违约的,应承担各自的法律责任,并承担相应的经济损失。
十、其他:
1.合同纠纷解决方式:
双方协商解决,协商不成,向有管辖权的人民法院提请诉讼仲裁。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订合同之日起开始生效。
3.合同若有附件,须加盖骑缝章。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
签订日期:
年月日
工程机械租赁合同
(合同编号:
)
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,达成以下工程机械租赁协议:
一、租赁设备概况:
设备名称:
规格型号:
产地:
数量:
二、设备所有权:
本合同所有租赁设备的所有权属甲方,乙方对其只享受在租赁期的使用权,没有转租权。
乙方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由乙方承担。
三、甲方的责任:
1.提供良好的设备,做好设备的维护与保养,确保设备处于完好状态。
自行负责设备维护保养的一切费用,同时承担设备看护责任。
2.设备进入乙方施工现场后,必须服从乙方的管理,听从指挥,保证施工质量和进度。
3.严格遵守安全生产操作规程,不违章作业。
施工过程中,因操作不当或失误等原因发生安全责任事故,自行处理并承担相应责任和经济损失。
4.租赁期间,甲方不得擅自调作他用,须经乙方同意方可。
四、乙方责任:
1.为甲方提供相应的施工和生活条件。
2.指导甲方按规范要求进行施工,合理安排工作任务。
3.不得强迫甲方违章作业或超负荷工作。
4.乙方租用设备原则上只限于乙方施工工地,转移其他工地施工须经甲方同意。
五、租赁金额、结算及相关事宜:
1.租赁期限:
自年月日至年月日
2.租赁费用标准:
3.结算方式:
4.运费的承担(进退场费):
5.油料提供:
6.设备因故障造成的停产处理:
7.其他:
六、其他事项
1.合同争议解决:
如有合同争议,双方友好协商解决,如协商不成,提交有管辖权的当地人民法院裁决。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
签订日期:
年月日
建设工程施工分包合同
(合同编号:
)
总包方(简称甲方):
分包方(简称乙方):
依照《合同法》、《建筑法》及相关法律法规,双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程分包范围:
二、分包方式:
三、合同工期:
四、质量标准:
按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工,确保工程质量达到标准。
(以验收评定报告为准)
五、合同价款:
总金额(大写)¥:
六、结算方式:
七、双方权利和义务:
甲方:
1.甲方派为现场代表。
2.甲方向乙方提供工程施工图纸套,并对乙方进行安全技术交底。
3.甲方有权对乙方的施工质量、安全进行检查监督,乙方对甲方的合理建议,应及时改进,保证工程质量。
4.甲方做好有关协调工作,确保乙方能按时进场及顺利施工。
5.
乙方:
1.乙方派为现场代表。
2.乙方必须服从甲方、监理等有关部门的监督和管理,不得转包,否则视为违约,甲方有权解除合同。
3.乙方应按合同约定,按施工规范和设计图纸施工,同步做好分部分项工程的检验记录、原材料测试等,及时送监理、甲方签证,确保工程质量达到合同要求。
4.乙方工程竣工验收前天,需向甲方提供完整的施工技术资料(原件)及竣工图,通过验收后,乙方按规定在竣工验收通过之日起日内向甲方报送竣工档案。
5.乙方工程质量未达到合同约定、质量标准,不合格部位及时返工,直至合格为止。
如给甲方造成损失的,应赔偿甲方的全部损失。
6.乙方应严格执行文安全生产管理条例,做到文明施工、遵守安全生产操作规程,设置相关警示标志,做好施工安全工作。
施工期间,如乙方发生安全生产责任质量事故,由乙方自行处理并承担事故的法律和经济责任。
.八、工期延误:
乙方在合同约定的期限内完工,除工程量增加,甲方责任或是人力不可抗拒外,乙方应承担违约责任。
每滞后一天,按支付违约金。
一、工程质量保修:
1.质保期:
年,自总包竣工验收之日起计算。
2.质保金:
工程结算价%,留作质保金(不计息)。
保修期满后一个月内返还。
十、特别约定条款:
1.
2.
十一、其他:
1.本合同一式两份,双方各执一份,合同签字盖章后生效。
2.合同争议:
双方协商解决,协商不成,提交有管辖权的人民法院裁决。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
签订日期:
年月日
买卖合同
买方:
签订地点:
卖方:
合同有效期限:
产品名称
规格
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
0元
一、质量要求技术标准:
卖方对质量负责的条件和期限按规范要求执行。
二、交货地点、方式:
卖方送至买方工地。
三、运输方式和费用负担。
四、验收标准:
由买方收货时验收。
五、结算方式及期限:
货到验收合同支付货款。
六、其他约定期限:
(1)卖方提供相应的质检报告给买方;
(2)具体数量以收货单为准。
买方:
卖方:
法定代表人或公司负责人:
法定代表人或公司负责人:
加盖公章:
加盖公章: