新办企业常用合同汇总表.docx

1、新办企业常用合同汇总表目 录1.安全生产责任书2.材料采购合同3.劳务分包合同4.工程机械租赁合同5.建设工程施工分包合同6.买卖合同安全责任书甲方： 乙方： 为加强安全生产管理，明确甲乙双方的责任，经双方友好协商，达成一致意见，现签订如下责任书：1. 甲方应加强对乙方作业人员进行安全知识教育，进行安全技术交底。2. 甲方不得违章指挥，强迫乙方违章作业。3. 甲方有权对乙方进行安全检查，对检查出来的问题，乙方须立即整改。4. 乙方应对上岗作业人员进行安全知识培训，强化全局观念，提高安全生产意识。5. 乙方对进场作业人员要进行审查，保证作业人员年满18周岁，身体健康。6. 乙方在施工期间，要服从

2、甲方管理，接受甲方监督，遵守安全生产操作规程不违章作业。7. 甲乙双方要认真履行职责和义务，各自承担失责可能造成的经济损失，并承担相应的法律责任。8. 本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：签订日期： 年 月 日材料采购合同（合同编号：）甲方：乙方：根据合同法的有关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，经双方友好协商，特订本合同。一、 产品清单及价格名称规格型号单位预订数量单价预计金额备注合计金额(大写)： ￥：注: 1.产品数量为预订数，最终以甲乙双方签字的实际数量为准。2. 二、技术要求和质量标准1.符合甲方提供的产品规格、型号和技术要求

3、，或是图纸设计要求。2.产品的技术标准、质量标准以及保质期按国家（行业）标准、规范执行。3. 三、结算方式： 四、交货地点： 运费由乙方承担，运输途中的货损、灭失等各类风险均由乙方承担。五、供货时间： 六、甲乙双方的权利与义务1.乙方提供的产品不符合合同要求，甲方有权拒收，乙方须按合同约定尽快另行提供符合要求的产品，同时承担甲方可能造成的损失。2.产品到工地后，甲方应组织有关人员进行验收，不得无理拒收，否则承担乙方可能造成的损失。3.乙方须向甲方提供企业资质、营业执照等相关手续，提供的产品应附带产品生产许可证、产品合格证、检验（检测）报告，否则甲方有权拒收。4.甲方对乙方提供的产品在验收时发现

4、有质量问题，应及时反馈乙方，乙方必须立即到现场进行善后处理，因此而给甲方造成损失的，乙方应承担相关的赔偿责任。5.因乙方产品内在的质量问题，引发甲方工程质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此而支付的全部费用。6.乙方未按合同要求及时送货的，造成甲方延迟工期的，乙方承担违约责任，并赔偿甲方停工待料损失。七、特别约定条款1. 2. 八、其他事项1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。2.合同期间有争议，双方协商解决，协商不成，向有管辖权的人民法院提交诉讼裁决。甲方（盖章） 乙方（盖章）法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人签订日期： 年 月 日劳务分包合同（合同编号

5、： ）总包方： （以下简称甲方）分包方： （以下简称乙方）依据合同法有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，并结合工程的具体情况，经友好协商，签订本合同。一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 分包工程内容（范围）： 四、 分包工程工期： 五、 质量要求： 六、 合同价款（大写）： ￥： 七、合同价款结算方式： 八、双方责任：甲方：1. 组织及负责对乙方施工人员进行技术、措施等交底。2. 负责指导和监控乙方施工过程，并按规定组织验收。3. 加强对乙方施工人员的安全、质量、文明施工等教育，做好监管工作。4. 负责协调施工过程中的问题和矛盾，确认工程进度。乙方：1. 确定现场

6、施工人员，以书面形式报甲方。2. 按技术交底要求，严格规范，精心施工，确保工程质量。3. 服从甲方、监理、业主的监督管理，听从指挥，保证工程顺利施工。4. 积极配合甲方，组织有关分部、分项等工程验收。若未达标的，立即组织整改。5. 按甲方要求的工期，合理安排人员和作业计划，保证施工进度。6. 做到文明施工、安全施工，严格执行安全生产规定。乙方施工过程中发生安全事故，由乙方负责处理并承担相应的责任和经济损失，甲方不承担任何责任。九、违约责任：甲乙双方未履行各自的责任，造成违约的，应承担各自的法律责任，并承担相应的经济损失。十、其他：1.合同纠纷解决方式：双方协商解决，协商不成，向有管辖权的人民法

7、院提请诉讼仲裁。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订合同之日起开始生效。3.合同若有附件，须加盖骑缝章。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订日期： 年 月 日工程机械租赁合同（合同编号： ）出租方（甲方）： 承租方（乙方）： 根据合同法的有关规定，经甲乙双方协商一致，达成以下工程机械租赁协议： 一、 租赁设备概况：设备名称： 规格型号： 产地： 数量： 二、 设备所有权：本合同所有租赁设备的所有权属甲方，乙方对其只享受在租赁期的使用权，没有转租权。乙方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由乙方承担。三、 甲方的责任：1.

8、 提供良好的设备，做好设备的维护与保养，确保设备处于完好状态。自行负责设备维护保养的一切费用，同时承担设备看护责任。2. 设备进入乙方施工现场后，必须服从乙方的管理，听从指挥，保证施工质量和进度。3. 严格遵守安全生产操作规程，不违章作业。施工过程中，因操作不当或失误等原因发生安全责任事故，自行处理并承担相应责任和经济损失。4. 租赁期间，甲方不得擅自调作他用，须经乙方同意方可。四、 乙方责任：1. 为甲方提供相应的施工和生活条件。2. 指导甲方按规范要求进行施工，合理安排工作任务。3. 不得强迫甲方违章作业或超负荷工作。4. 乙方租用设备原则上只限于乙方施工工地，转移其他工地施工须经甲方同意

9、。五、 租赁金额、结算及相关事宜：1. 租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日2. 租赁费用标准： 3. 结算方式： 4. 运费的承担（进退场费）： 5. 油料提供： 6. 设备因故障造成的停产处理： 7. 其他： 六、 其他事项1. 合同争议解决：如有合同争议，双方友好协商解决，如协商不成，提交有管辖权的当地人民法院裁决。2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：签订日期： 年 月 日建设工程施工分包合同（合同编号： ）总包方（简称甲方）： 分包方（简称乙方）： 依照合同法、建筑法及相关法律法规

10、，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程分包范围： 二、分包方式： 三、合同工期： 四、质量标准：按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，确保工程质量达到 标准。（以验收评定报告为准）五、合同价款：总金额（大写） ￥： 六、结算方式： 七、双方权利和义务： 甲方：1.甲方派 为现场代表。2.甲方向乙方提供工程施工图纸 套，并对乙方进行安全技术交底。3.甲方有权对乙方的施工质量、安全进行检查监督，乙方对甲方的合理建议，应及时改进，保证工程质量。4.甲方做好有关协调工作，确保乙方能按时进场及顺利施工。5. 乙方：1.乙方派 为现场代表。2.乙方必须服

11、从甲方、监理等有关部门的监督和管理，不得转包，否则视为违约，甲方有权解除合同。3.乙方应按合同约定，按施工规范和设计图纸施工，同步做好分部分项工程的检验记录、原材料测试等，及时送监理、甲方签证，确保工程质量达到合同要求。4.乙方工程竣工验收前 天，需向甲方提供完整的施工技术资料（原件）及竣工图，通过验收后，乙方按规定在竣工验收通过之日起 日内向甲方报送竣工档案。5.乙方工程质量未达到合同约定、质量标准，不合格部位及时返工，直至合格为止。如给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失。6.乙方应严格执行文安全生产管理条例，做到文明施工、遵守安全生产操作规程，设置相关警示标志，做好施工安全工作。施工期间

12、，如乙方发生安全生产责任质量事故，由乙方自行处理并承担事故的法律和经济责任。.八、工期延误：乙方在合同约定的期限内完工，除工程量增加，甲方责任或是人力不可抗拒外，乙方应承担违约责任。每滞后一天，按 支付违约金。一、 工程质量保修：1.质保期： 年，自总包竣工验收之日起计算。2.质保金：工程结算价 %，留作质保金（不计息）。保修期满后一个月内返还。十、特别约定条款：1. 2. 十一、其他：1. 本合同一式两份，双方各执一份，合同签字盖章后生效。2. 合同争议：双方协商解决，协商不成，提交有管辖权的人民法院裁决。甲方（盖章 ） 乙方（盖章）法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：签订日期： 年 月 日买卖合同买方： 签订地点：卖方：合同有效期限：产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注 合计0元一、 质量要求技术标准：卖方对质量负责的条件和期限按规范要求执行。二、 交货地点、方式：卖方送至买方工地。三、 运输方式和费用负担。四、 验收标准：由买方收货时验收。五、 结算方式及期限：货到验收合同支付货款。六、 其他约定期限：（1）卖方提供相应的质检报告给买方； （2）具体数量以收货单为准。买方： 卖方：法定代表人或公司负责人： 法定代表人或公司负责人：加盖公章： 加盖公章：