新版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷附解析.docx
《新版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷附解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷附解析.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
新版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷附解析
新版2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷（附解析）
考试须知：
1、考试时间：
120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
2、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（ ），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告单
C.环境影响登记表
D.环境影响报告表
3、安全生产许可证的有效期为（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
4、建设工程产品由设计转化为实物的第一步是（ ）。
A.进行施工平面布置
B.工程测量放线
C.材料的选择
D.设备进场检验
5、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。
A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。
企业不承担返修义务
6、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。
对此，下列说法正确的是（）
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
7、根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（ ）。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
8、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（ ）
A．当事人代表
B．第三人
C．鉴定人
D．代理律师
9、根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（）。
A．在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料
B．执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理
C．合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率
D．采用新型能源取代传统的燃料
10、根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
11、《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员（）的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
12、下列事项中，能够申请行政复议的是（）.
A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布
13、在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（ ）。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果
14、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（ ）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
15、在特定情况下，当事人可以不必经过协商而变更合同。
这种变更被称为（）。
A.约定变更B.法定变更
C.协商变更D.临时变更
16、根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。
A．正在建造的航空器
B．土地所有权
C．生产原材料
D．荒地承包经营权
17、建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。
A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金
18、甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（ ）。
A．该供货合同成立
B．该供货合同已生效
C．该供货合同效力特定
D．该供货合同未成立
19、我国《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（）。
A．监管制度B．报修制度
C．回收制度D．淘汰制度
20、根据《标准施工招标文件》，在索赔事件影响结束后的（ ）内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
21、投标行为从性质上讲，属于（）。
A.要约
B.要约邀请
C.有效承诺
D.无效承诺
22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当（ ）。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
23、禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）
A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本
24、根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为
A．变更
B．重新协定
C．原则上变更
D．未变更
25、由于特殊原因，建设工程需要停止施工（）个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
26、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
27、关于合同形式的说法，正确的是（ ）。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
28、劳动者解除劳动合同，应当提前（ ）以书面形式通知用人单位。
A.7日
B.10日
C.30日
D.60日
29、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
30、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。
A．国际条约＞宪法＞行政法规＞司法解释
B．法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章
C．行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章
D．宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章
31、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（）。
A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门
C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构
32、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（ ）。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
33、施工企业取得法人资格的时间为（）日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
34、索赔费用的计算方法不包括（ ）。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.经验估计法
35、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
36、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。
施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。
按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。
A.1
B.0.9
C.0.95
D.1.1
37、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（ ）。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的，应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达
38、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ ）。
A．初始注册
B．年检注册
C．变更注册
D．增项注册
39、按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．地方性法规
40、《建筑工程施工许可管理办法》第2条规定：
“在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。
A.工商登记证
B.施工许可证
C.规划许可证
D.土地使用证
41、关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
42、根据《建设工程监理规范》规定，对分包单位资格应审核的内容不包括（）的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
43、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A．10
B．15
C．20
D．30
44、工程建设强制性标准由（ ）负责解释。
A．国家质量监督检验检疫总局
B．国务院建设行政主管部门
C．省级人民政府建设行政主管部门
D．工程建设标准批准部门
45、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列各项中属于必须进行招标的是（）。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上
46、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。
同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。
关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任
47、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责。
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当拆除工程进行备案
48、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理
B.合同仲裁条款约定无效
C.双方必须签订补充仲裁协议
D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理
49、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
50、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ）
A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B．某施工单位未按照合同约定工期竣工
C．因台风导致工程损害
D．某工程存在质量问题
51、某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。
A．甲、乙承担连带赔偿责任
B．建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任
C．乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D．甲和乙承担按份赔偿责任
52、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
A．要约
B．要约邀请
C．承诺
D．询价
53、民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。
其中民事诉讼的参与人不包括（）。
A.证人B.第三人
C.审判长D.鉴定人
54、我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包
B．工程总承包，专业分包和劳务分包
C．施工总承包，专业分包和劳务分包
D．施工总承包，专业承包和劳务分包
55、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（ ）。
A.减法
B.无效
C.收归国家所有
D.限额赔付
56、业工程分包单位可以将（）分包给符合资质条件的分包单位。
A.全部专业工程
B.部分专业工程
C.专业工程施工管理
D.劳务工作
57、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
58、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（ ）。
A．请求减少价款至16万元
B．以欺诈为由解除合同
C．以重大误解为由请求撤销合同
D．请求甲承担缔约过失责任
59、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款
B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行
C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
60、下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。
A.正在建造的船舶
B.在建工程项目
C.城市土地使用权
D.被法院扣押的车辆
二、多选题（共20题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、长期负债核算的内容包括（）。
A.长期借款
B.应付债券
C.长期应付款
D.专项应付款
E.长期投资
2、下列各项中，属于代理权滥用的有（）。
A.代理人以被代理人的名义同自己实施民事法律行为
B.代理双方当事人实施同一个民事法律行为
C.代理人以被代理人名义与第三人进行民事法律行为
D.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益
E.代理人拒绝亲自行使代理权
3、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（ ）
A．诉讼终结
B．当事人解除委托
C．代理人辞去委托
D．委托代理人死亡
E．委托代理人有过错
4、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。
A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日
D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日
5、按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（ ）
A．不得自行撤销
B．有权自行撤销
C．经受让人同意可以撤销
D．经债务人同意可以撤销
E．定金
6、下列违约责任承担方式可以并用的有（ ）
A．赔偿损失与继续履行
B．实际发行与解除合同
C．定金与支付违约金
D．赔偿损失与修理、重作、更换
E．违约金与解除合同
7、在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（）。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
8、有下列情形中（ ）的，法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
9、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（ ）。
A．用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B．劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
C．因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
D．用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
E．劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的
10、可以提起行政复议的事项包括（ ）
A．行政处罚
B．行政强制措施
C．行政处分
D．行政机关对民事纠纷作出的调解
11、下列选项中，委托代理终止的情形有（）。
A．代理期间届满或者代理事务完成
B．被代理人死亡
C．代理人死亡
D．代理人丧失民事行为能力
E．被代理人取消委托或者代理人辞去委托
12、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物，构筑物及地下工程的有关资料
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
13、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
14、根据《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，法律责任的承担方式有（）。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的，并处没收违法所得
D.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的，依法追究刑事责任
15、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（ ）
A、因承包商资质不够导致的纠纷
B、因无权代理与表见代理导致的纠纷
C、因联合体承包导致的纠纷
D、因"挂靠"问题而产生的纠纷
E、因履约范围不清而产生的纠纷
16、根据《产品质量法》，生产者不得（）
A．生产国家命令淘汰的产品
B．伪造或者占用他人的厂名
C．对产品使用性能瑕疵作出说明
D．伪造或者冒用认证标志等质量标志
E．以不合格产品冒充合格产品
17、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则（）。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
18、建造师的执业范围包括（ ）。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
19、关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B．施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
20、下列属于法人名称的说法正确的有（）。
A、法人的名称是确定法律管辖的依据
B、法人的名称是法人相互区别的标准
C、法人的名称是法人进行活动时使用的代号
D、法人的名称是管理法人事务的依据
E、法人的名称行使权力的依据
试题答案
一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、【答案】C
2、D
3、【答案】：
C
4、【答案】：
B
5、【答案】B
6、答案：
D
解析：
表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。
7、【答案】B
8、【答案】A
【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。
9、D
10、答案：
A
解析：
投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
11、答案：
A
解析：
可以拒绝违章指挥和强令冒险作业。
12、答案：
D
解析：
不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。
13、【答案】B
【解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。
如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或
升级会员 