塑钢门窗合同范本226.docx

塑钢门窗合同范本226.docx

《塑钢门窗合同范本226.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塑钢门窗合同范本226.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

塑钢门窗合同范本226

塑钢门窗工程

合

同

甲方：

乙方：

塑钢门窗工程合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，订立本合同。

第1条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3范围及内容：

塑钢门窗

1.4承包方式：

（1）依据设计文件内容进行施工，乙方实行包工、包料、包节能验收、包制作安装、包工期、包保修、包安全、包质量、包施工设备及工具、包验收，但主要材料，玻璃、铝型材及附配件由甲方指定品牌或规格。

1.5承包内容：

（1）乙方包工包料，塑钢门窗包制作安装、包玻璃下料订单安装、包配件安装、包周边塞缝、外墙窗框要预留镀锌铁条防雷接点，包验收、包安全。

（2）乙方负责吊线、安装位置。

乙方根据现有图纸进行二次深化设计，出大样图。

在塑钢制作前要编写施工方案，如不符合图纸和规范要求的及时向甲方反应解决后才能施工。

（3）塑钢门窗的塞缝要有专业小组按施工技术交底认真按程序按要求施工。

完成后经甲方和监理验收后才能隐蔽。

（4）乙方必须在施工过程中满足资金和人工的需求于达到甲方要求，如在施工过程中无法达到甲方、开发商和质检站的进度和质量需求，甲方有权另选班组进场施工，所造成的损失和人工等一切费用由乙方承担（乙方必须处理好材料款和人工费的计划安排、因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款等一切费用由乙方承担。

）。

（5）如发生工程安全事故，其责任和因此发生的费用由乙方承担。

1.6工程塑钢材料要求（见甲乙双方共同认可后签字确认的报价单），其他材料：

均采用国内大厂生产的优质产品。

1.7工程量计算方式：

工程量计算方法：

按门窗的实际面积结算。

1.8合同工期：

乙方在具备下述施工条件的前提下按甲方要求分阶段（安框、玻璃下单装扇、打胶、塞缝）完工，但最晚不得迟于本合同签订之日起日内完工。

1.9合同总价：

（1）金额：

（含税价）大写：

（含税价），按实际完成工程量及合同清单确定的单价结算。

（2）付款方式：

（3）合同价组成清单详见附件。

（4）合同价款为单价包干价，除甲方改变设计要求外不再另行调整。

包括执行和完成本合同文件所描述的本合同工程所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们在签订合同时是否可以预料。

第2条质量标准及要求

2.1乙方必须具备塑钢制作资质。

2.2质量标准：

现行的有关标准、规范。

工程质量标准：

乙方要按照上述标准与规范达到合格工程质量标准。

2.3乙方负责按本工程施工图施工，乙方认为施工图存在问题和缺陷，应经设计公司和甲方签审认可。

乙方施工必须符合现行规范标准，确保工程质量。

2.4塑钢门窗技术要求及质量要求按现行国家建设部有关建筑塑钢门窗的技术规范及标准执行。

乙方在施工过程中，必须严格执行有关技术规范和操作规程，保质、保量、保安全，按工期施工，并自觉接受有关部门的质量安全检查监督。

2.5工程质量未达到本合同约定的标准，乙方应按甲方或监理工程师的书面要求整改，直到符合约定标准。

由于乙方原因达不到约定标准，整改费用由乙方承担。

2.6甲乙双方约定的中间验收部位为：

甲方及监理工程师规定的验收部位。

2.7分阶段对所有塑钢工序都必须要甲方或监理工程师验收签字认可后方能进行下道工序。

如乙方不经验收认可私自进行下道工序，甲方有权不予验收结算。

由甲方质检部门组织的质量检查，乙方达不到设计或规范要求，乙方必须进行返工，返工费用由乙方负责。

2.8由甲方和监理在联合对塑钢门窗现场取样，进行塑钢门窗三性检测和节能检测，费用由甲方负责。

如检测不合格，进行再次检测则费用由乙方负责。

复检不合格的材料需立即退场，乙方并赔偿误工损失。

甲方代表或监理工程师发现乙方使用不合格材料时，应要求乙方负责更换，并由乙方承担发生的费用以及罚款，由此延误的工期不予顺延。

2.9乙方在施工过程中发现图纸与实际不符合，需立即通知甲方代表及监理工程师。

第3条安全文明要求

3．1合同签订完乙方必须统一着本公司服装，戴安全帽，以便管理和向业主展示形象。

3.2乙方必须严格遵守工程建设安全生产和甲方阳江颐景花园二期项目工程安全生产的有关规定，接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方不承担责任，乙方必须在现场设立安全员或兼职安全员。

3.3乙方必须制定严格的防火、用电制度，并设专人监督执行。

3.4甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

否则乙方可以拒绝施工。

3.5甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

3.6不容许在工地内打架斗殴，一经发现将给予200元/次罚款。

3.7乙方进场后自行申购工伤保险，出现任何安全事故均自行承担。

3.8进入现场工人必须带安全帽和其他安全防护设施。

甲方安全部门有权对违章违规人员依安全规定警告和处罚。

不戴安全帽、不系安全带一次罚50元。

3.9乙方应自觉维护遵守甲方文明卫生、防火规定。

现场使用的水电由甲方提供，但应注意节约，否则甲方可按规定给予处罚。

3.10乙方进场后要向甲方申报进场人数。

住宿区要遵守消防、文明住宿的规定，对违规者甲方可按规定制度进行处罚。

3.11乙方自行管理自己施工所用的一切材料、工具、设备及已完成的半成品及成品，造成损坏或丢失均由乙方自行负责。

工程完工验收合格，移交给甲方并办理竣工手续后由甲方负责。

乙方应教育管理好本公司的人员，严禁盗窃甲方施工现场财物，一经发现按每次5000元罚款。

3.12乙方要按国家及当地政府有关法律规定，与现场施工人员签订劳动合同，办理社会保险，办理平安卡，否则所造成的一切纠纷均由乙方负责，与甲方无任何责任。

第4条图纸要求

4.1甲方向乙方免费提供建筑施工图纸和建筑结构图纸各壹套，以便乙方做深化设计，提供图纸的日期定为合同签订后1个工作日内。

4.2乙方未经甲方同意，不得将甲方提供的图纸转给第三方，也不得将其用于除本合同约定的事宜外的其他目的。

4.3甲方不得将乙方提供的图纸的技术文件转借或转让给第三方，但甲方关联方除外。

4.4甲乙双方任何一方超出以上约定需要增加图纸套数时，由需要方自行承担费用。

4.5由于违背双方对图纸及技术文件的保密约定而将对方图纸或技术文件泄露给第三方时，应由违约方承担责任，赔偿由此给对方造成的全部经济损失。

第5条甲方工作职责

5.1负责施工过程中乙方与其它施工单位交叉作业的协调工作。

5.2提供满足乙方现场施工所必需的用水、用电（甲方只提供三级电箱，手提电箱由乙方自己提供），现场使用水、电费由甲方承担；免费向乙方提供现场办公室、材料与设备堆场、仓库、加工场地、临时照明、垃圾清运。

提供施工人员的住宿，水电费按水表、电表计量收费（乙方提供水表、电表）。

5.3乙方进场施工前，总包方提供水平基准线、轴线，并经监理核查。

同时，安装面满足乙方施工条件，安装面所涉及的防水须于乙方进场施工前提前完成。

5.4在工程未交付甲方之前，乙方应保护成品。

5.5施工现场与城乡公共的通道、施工场地内的主要道路应保证施工期间的畅通。

5.6项目竣工后负责全面验收。

5.7甲方未履行前款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的相应损失，顺延延误的工期（节假日顺延）。

5.8如若部分材料需要更改或者调整，以及甲方自行购买材料，甲方须提前伍天书面通知乙方，具体材料款项从乙方报价款中扣除，乙方不得有异议。

第6条乙方工作职责

6.1按照本合同工程承包的范围，按甲方提供的建筑施工图、建筑结构图和技术要求，由乙方组织有关人员进行审定确认进行二次深化设计，编写施工方案。

6.2按甲方要求的时间，向甲方提供本合同工程的施工进度计划和进度报告。

6.3保证施工场地清洁和施工噪音以及安全生产符合环境管理和有关规定，竣工前清理现场并作好本合同工程内的清洁工作。

因乙方自身原因下错料、损坏，违反有关甲方规定造成的一切损失由乙方承担。

6.4遵守甲方对工程施工现场的有关规定。

6.5由于乙方原因造成的质量事故，其返工费用由乙方自行承担，工期不顺延。

由于甲方提出增加项目、数量及变更、工期应顺延。

6.6施工期间，严格遵守甲方及总包单位有关规章制度，严格遵守安全施工、劳动保护、防火等方面的有关规定，指定安全、防火、卫生、文明施工责任人，教育施工人员做好文明施工工作，如因违反规定所造成的一切损失，由乙方负责。

如乙方怠于处理上述事宜，则甲方有权单方解除合同要求乙方承担违约责任和各项损失，或者代乙方交纳罚款并将罚款从工程款中直接扣除。

6.7负责保护现场甲方设施、成品及半成品的材料，如有损坏、被盗、浪费，乙方按材料价的双倍偿还给甲方。

6.8做好原始记录，及时报送施工计划和完工报表，保证按期完成工程施工，不影响整个工程施工的进度。

6.9乙方必须按施工图纸内的各种设计及材质、要求组织施工,保证不偷工减料,对不符合的施工材料不准进场,对甲方依照合同发出的书面指令应积极配合,不得拒绝执行。

6.10乙方在施工过程中，必须严格执行有关技术规范和操作规程，保质、保量、保安全，按工期施工，并自觉接受有关部门的质量安全检查监督。

6.11乙方要充分考虑市场原材料的波动所产生的价格变动，不得因材料涨跌而提出加价、暂停施工或提出其他不合理要求。

工程做到一半或未按设计文件完成提前退场，甲方按乙方所完成的工程量及半成品按项目清单单价最高50%结算。

并追究乙方耽误工期或致使甲方不能按期售楼开盘所造成的损失，每天按1-5万元要求乙方支付违约金。

6.12因乙方施工原因，造成工程质量不合格和安全事故，所有责任均由乙方承担。

如造成人工费和材料费、安全事故由乙方负责，乙方应立即先行赔偿，如乙方不赔偿甲方有权直接扣除乙方工程款。

6.13乙方不得以签证暂时未达到一致为由拖延或停止施工。

6.14乙方施工人员进入施工现场必须进行安全教育，办理好保险。

6.15工程竣工后，乙方应全面自检，并清理场地，达到干净，合格后书面通知甲方组织全面验收。

6.16甲方支付乙方进度款时，乙方必须提供相应的工人工资表，否则甲方有权不予支付工程进度款。

6.17工程竣工验收完毕后，在10天内退场。

6.18该工程从施工验收交付使用之日起，保修两年，在保修期内，甲方提供的材料质量有问题，甲方负责，属乙方采用的附材及设计、安装方面有质量问题，乙方负责免费维修，如属用户使用不当或不可抗力的天灾人祸而造成产品损坏，乙方负责有偿维修，保修期满后，乙方继续提供有偿服务。

6.19所有安装在施工过程中经甲方或开发商发现有各种质量问题或乙方擅自更换品牌等，乙方必须立即更换整改，如不听从甲方或开发商安排，甲方有权另找施工队伍，所产生的费用由乙方全部负责，且不予支付工程款。

如因乙方严重影响甲方的工期进度，甲方有权另找施工队伍，且承担给甲方造成的所有损失。

6.20关于一切签证和增加单价的，需由相关工长和项目经理签字然后上传总部，再由公司董事长签字后才能生效。

第7条施工组织设计和工期

7.1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间定为：

合同签定后一周内。

7.2甲方代表在接到乙方提供的施工组织设计（施工方案）和进度计划，在3日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

7.3乙方必须按甲方代表或监理工程师确认的进度计划组织施工，接受甲方代表和监理工程师对进度的检查、监督。

工程实际进度与被确认的进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，经甲方代表或监理工程师确认后执行。

7.4由于乙方原因需要延期开工时，应当不迟于本合同约定的开工日期前2天以书面形式向甲方提出延期开工的申请报告，甲方在2日内给予书面形式答复，逾期不答复则视为甲方已同意，工期相应顺延。

若甲方不同意乙方的延期开工要求，则工期不予顺延。

7.5因甲方原因不能按本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方推迟开工日期，并相应调整工期。

7.6甲方代表有权在必要时要求乙方暂停施工，并在2日内提出书面处理意见，乙方实施甲方的处理意见后可以书面提出复工要求，甲方应在2日内给予答复。

甲方未能在2日内提出处理意见，或收到乙方的复工要求后2日内未予以答复，乙方可自行复工。

由责任方承担停工的，工期顺延；因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。

7.7因以下原因造成工期延误，经甲方代表或监理工程师确认，工期相应调整：

（1）甲方或设计院未能按合同约定的时间提供图纸。

（2）甲方未能按本合同约定的时间足额支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

（3）甲方或监理工程师未能按本合同约定正确提供所需指令、批准等，致使工程不能正常进行。

（4）工程量变化超过总量的5％或非乙方原因的重大设计变更。

（5）一周内非乙方原因停水、停电累计停工超过8小时。

（6）甲方发包的其他工程项目影响乙方正常施工。

（7）因不可抗力造成停工累计超过8小时。

不可抗力包括天气、战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方责任造成的爆炸、火灾，以及风力超过十一级或地震超过六级等自然灾害。

（8）双方约定工期顺延的其他情况。

（9）在履行本合同过程中甲方代表或监理工程师同意工期顺延的其他情况。

7.8在以上条款中所述的工期延误情况发生后7天内，乙方就延误工期的发生以书面形式向甲方提出报告。

甲方代表接到报告后2天内予以书面确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

7.9施工中甲方如需提前竣工，甲乙双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为本合同文件的组成部份。

提前竣工所需增加的全部费用由甲方承担。

第8条合同价款与付款及结算方式

8.1本合同总价款按施工图纸计算工程量,竣工结算工程量按实际施工面积结算。

8.2任何一方不得擅自改变合同单价。

但是有下列情况发生时，合同单价允许按实际情况调整。

（1）甲方提出的设计变更。

（2）在施工过程中，乙方发现按照原设计方案无法实施施工，须报甲方认可后才能施工。

8.3合同单价款变更的确定：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同单价。

（2）合同中没有适用于变更工程的价格，由乙方和甲方协商确定，并形成工程内部书面会议纪要作为工程结算依据。

（3）由乙方提供工程安装发票进行每次工程款项结算。

第9条竣工验收与结算

9.1乙方承包的工程具备验收条件，由乙方按国家和工程当地的地方竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

9.2甲方应在收到乙方竣工验收报告后7天内组织有关单位单项初验，并在初验后7天内以书面形式提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由于自身原因造成的修改费用。

9.3甲方在收到乙方竣工验收报告后7天内不组织验收，或初验后7天内不提出修改意见，但初验通过后，视为已通过竣工初验，但乙方并不免除政府及行业监督部门最终验收所需整改的责任。

9.4甲方收到乙方竣工验收报告7天内不组织验收，从第8天起由甲方承担工程保管及一切意外责任。

9.5由于土建施工单位的施工未完成，影响乙方承包的工程在施工不能按时竣工，仅该部分工期顺延。

9.6工程竣工初验经甲方认可7天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，但在工程验收后，乙方施工工程存在的问题继续由乙方负责整改。

9.7甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后7天内进行核实后并给予确认、批准或者提出修改意见。

第10条违约、索赔和争议

10.1由于甲方不能按合同约定履行自己的义务，或甲方代表发出错误指令，由甲方承担因此给乙方造成的经济损失，顺延因此延误的工期。

10.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

10.3当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

在索赔事件发生后28天内，向对方提交索赔报告及有关资料。

10.4甲乙双方在履行合同时发生争议，可以通过友好协商或者要求有关主管部门调解。

当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

10.5发生争议后，除非甲乙双方协议停止施工或法院要求停止施工以外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完成的工程。

第11条工程分包、不可抗力、保险、合同解除

11.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担

（1）甲、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（2）乙方施工机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。

（3）停工期间施工现场的管理及保卫工作由甲方负责并承担所发生的费用。

（4）延误工期相应顺延。

11.2有下列情况之一的，甲方与乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使本合同无法履行。

（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使本合同无法履行。

11.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料的移交工作，甲方按合同约定支付完工的工程价款。

所发生的费用和造成的损失由造成合同解除的责任方承担。

11.4合同解除后，不影响甲乙双方在本合同中约定的有关结算条款的法律效力。

第12条其他约定

12.1本合同在双方法人代表（或其委托代理人）签字并且加盖甲乙双方单位公章（或合同专用章）后生效。

12.2本合同壹式肆份，具有同等效力。

货款两清后失效。

12.3在合同执行过程中，根据工程实际情况，经双方协商一致可另行签订补充协议作本合同的合同文件组成部分。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

联系电话：

联系电话：

年月日年月日