建筑工程施工合同协议书格式发包方.docx
《建筑工程施工合同协议书格式发包方.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程施工合同协议书格式发包方.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑工程施工合同协议书格式发包方
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建筑工程施工合同协议书格式发包方
建
筑
工
程
施
工
合
同
书
发包方:
(以下简称甲方)
法定代表人:
承包方:
以下简称乙方)
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方将工程发包予乙方。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有《资质证书》的企业法人(附件一《营业执照》、《资质证书》)。
2、工程施工地点:
3、工程结构:
4、承包方式:
(包工包料/包工不包料/包工部分包料)。
5、工程施工内容及总价款:
施工总价款为人民币元,大写(人民币):
,详见附件二《报价清单》。
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实际履行情况另行计算。
除此以外,合同价格中已包括现有的施工图纸所有施工内容,项目单价、材料价格、机械价格、设备价格、费率等在实施期间应保持不变,不受市场价格波动,政策性波动而增减,即包括政策性风险,报价风险和市场风险等其他所有风险。
6、工期:
共计天,自年月日起至年月
日止。
详见附件三《工程施工进度表》
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:
详见附件四《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。
如约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出(该书面文件中应当包含甲方供应的材料、设备存在质量问题或规格差异的依据),甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方对甲方采购的材料、设备,均应用于本合同规定的工程建设,非经甲方同意,不得挪作他用。
如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。
2、本工程由乙方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用(包括但不限于人工费、相应的材料损失费)由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方或乙方驻工地代表联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期的,甲、乙双方商定最终竣工日期。
6、工程验收:
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方应提前7天通知甲方进行隐蔽工程和中间工程的验收。
甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。
事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。
若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期不予顺延。
7、工程竣工:
乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知7日内组织验收,并办理验收移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻现场安全,防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏、人身伤害等事故发生。
如遇上述情况发生,乙方应自行负责修复和赔偿,并承担由此引起的一切经济损失,如因此造成甲方损失的(包括但不限于甲方支付的赔偿金、律师费、诉讼费、公证费等),甲方有权向乙方进行追偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:
本合同签订后,甲方先预付第一条第五款约定工程总价款的%(即人民币元)于乙方,在全部完工、并经甲方验收合格后,双方对实际完成的工程任务进行结算,并由甲方支付至工程实际总价款(包含工程变更部分,如双方对于工程变更部分有争议,可共同提交审计机关进行审计)的90%,剩余10%作为工程保修款,于保修期届满之日起七日内支付完毕。
2、工程竣工验收合格后3日内,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。
3、工程保修期年。
保修期从竣工验收签章之日起算。
4、乙方应凭合法有效的发票向甲方请款。
六、其它事项
1、甲方工作:
(1)甲方应在本合同签订时,向乙方提供施工图纸份(详见附件五),并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的施工现场所滞留的设施等应采取保护措施。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)甲方有权要求乙方对不合格项目进行返工,乙方须按照甲方要求的时间无条件的进行返工,直到符合双方约定的条件。
返工产生的甲方损失、费用、工期延误等由乙方承担。
(4)在本合同履行过程中,所有对工程量的追加、变更必须取得甲方的书面确认方可作为甲乙双方的结算依据。
甲方唯一授权签字代表为:
身份证号码:
。
2、乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派,(身份证号码:
)为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。
如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(4)办理施工所涉及的各种申请、批文等手续,并承担相关费用。
(5)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
(6)属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。
乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,维修费用从质量保修金内扣除或由乙方另行支付甲方。
(7)乙方必须自费为其建筑行为投保建筑工程一切险(含第三者责任险),并使之在建筑期内持续有效。
所投保的建筑工程一切险(含第三者责任险)必须满足以下条件:
1 采用国内通用的建筑工程一切险(含第三者责任险)保单;
2 以甲方、乙方为被保险人;
3 保险期限和工程期限一致;
4 保单中的物质损失部分的投保金额须足够赔偿工程造价;
5 保单中第三者责任部分的投保金额需符合甲方要求;
6 保单须包含下列特别附加条款:
交叉责任险条款、放弃代为求偿权条款。
7 第三者责任险应达到的最低保险额为人民币3,000,000元。
乙方在进场施工之前,需将上述保单及已付保费的凭证呈交甲方审阅,否则不得入场施工,由此造成的所有后果及损失由乙方承担。
在施工期内,甲方可随时要求乙方提供保险有效及符合本合同要求的证明。
如乙方未能提供存在上述有效保险的证明,甲方可禁止乙方施工或替乙方投保,所发生的保费由乙方承担。
(8)乙方负责采购材料设备的,应按照本合同约定的标准采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。
甲方有权要求乙方提供由专业机构出示的复试复检报告。
(9)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
(10)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按合同总价款的4%向甲方支付违约金。
累计逾期超过7天,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方按合同总价款的50%承担违约金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
5、乙方具有下列情形之一,甲方有权要求解除本合同并由乙方按工程总价的50%向甲方支付违约金:
(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(二)施工进度已经严重滞后于工程进度计划,且经甲方催告后仍未改善的;
(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的
6、乙方不得以虚报工程量、修改结算单据、重复结算等方式骗取工程款,否则一经发现,甲方可解除合同并可按本条第5款约定要求乙方承担违约责任;情节严重的,移送司法机关处理。
八、纠纷处理方式:
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票或者收据,可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同签订地为上海市金山区。
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
2、施工过程中乙方不得提出终止合同,若确因客观原因无法履行合同,须向甲方以书面形式提出,经甲方同意并办理清算手续,订立终止合同协议,方可视为本合同解除。
十、贿赂禁止
1、合同履行期间,乙方及乙方聘任的人员不得以任何理由给予甲方员工或受甲方委托处理本合同相关事宜的人员任何形式的贿赂(包括馈赠、回扣及特别折扣等),否则视为乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约金元,同时有权解除本合同而无须给予乙方任何补偿或赔偿。
2、甲方员工或受甲方委托处理本合同相关事宜的人员向乙方提出任何索贿要求,乙方须立即通知甲方。
如果有确切证据能证明甲方员工或受甲方委托处理本合同相关事宜的人员存在上述非法行为,则甲方应采取适当措施保护双方的利益。
十一、其它约定:
1.
2.
3.
十二、本合同一式__三___份,甲方二份,乙方执一份,具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
附件:
附件一《营业执照》、《资质证书》
附件二《报价清单》
附件三《工程施工进度表》
附件四《甲方提供材料、设备表》
附件五施工图纸
(以下无正文)
甲方:
乙方:
(签章) (签章)
授权代表:
授权代表:
住址:
地址:
电话:
电话:
邮编:
邮编:
签订日期:
___年___月___日