施工合同文本.docx
《施工合同文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同文本.docx（141页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
施工合同文本
副本
瓜州县九支渠临时导流渠工程施工
合同文件
[合同编号：
JZQDLQ/SG—2010]
由
瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室
（业主）
和
张
（承包人）
双方签署
二〇一〇年九月
一、工程施工协议书
二、中标通知书
三、法人证明或法人委托书
四、银行履约保函
五、合同谈判纪要
六、通用合同条款
七、专用合同条款
八、投标书
九、资质证书、人员证件
十、技术部分
十一、答疑
水利水电工程施工协议书
本协议是由瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（以下简称业主）为一方和张（以下简称承包人）为另一方，于2010年9月01日签订。
鉴于业主拟实施下述工程，即瓜州县九支渠临时导流渠工程，并接受了承包人为实施、完成此工程并修复缺陷的承诺，本协议书签署如下：
1．本协议书中的词语及措词与以下涉及的合同条件中分别定义的语句及措词意义相同。
2．下列文件构成本协议书的组成部分，供阅读和解释，即
（a）合同谈判纪要；
（b）法人证明或法人委托书
（c）图纸；（另行配发）
（d）技术规范及标准；
（e）组成合同的其它文件。
3．工程概况：
九支渠临时导流渠位于总干渠西侧，进水口与原九支渠分水闸相接，出水口与相交于张芝公园西路的原九支渠连接。
渠道总长度710米，设计流量Q=2.5（m3/s）,底宽1米，渠深1.5米，渠口宽5.5米，边坡系数m=1.5，糙率n=0.02，纵坡（0+000至0+475i=1/2000,0+475至0+710i=1/1000），水深（0+000至0+475h=1.1464,0+475至0+710h=0.7857）。
该工程垫方采用砂砾石分层洒水夯实，渠道采用10cm厚C15混凝土现浇，每5米留一道伸缩缝，伸缩缝采用油渣和焦泥灌缝，渠道岸台2米宽，外边坡系数1:
1.75。
4.开竣工时间：
该工程计划2010年9月5日开工，2010年10月15日竣工，计划工期40日历天。
5.保修期：
因该工程为临时渠道，保修期为1年。
6、考虑到业主应按下条规定给承包人付款，承包人特此与业主立约，保证在所有方面，按照合同条款要求，实施和完成工程并修复工程的任何缺陷。
7．作为对本工程的实施、完成和修复工程的任何缺陷的报酬，业主特此立约，保证按合同规定的时间和方式，向承包人支付合同价万元，即整，或根据合同条款可能支付的其它款项。
8．本协议书经双方法定代表人或其授权代表签名并分别盖本单位公章后生效
9．本合同一式贰份，双方各执壹份。
业主：
（公章）承包人：
（公章）
法定代表人：
（签名）法定代表人：
（签名）
授权代理人：
（签名）授权代理人：
（签名）
地址：
地址：
邮政编码：
736100邮政编码：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
本合同签订于：
年月日
法人委托书
合同谈判纪要
合同编号:
JZQLSQ/SG—2010
由瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（以下简称甲方）为一方，与张（以下简称乙方）为另一方，于2010年9月01日，就签署瓜州县九支渠临时导流渠工程施工合同达成以下协议：
1、承包商确认，将按照合同文件的要求，在本纪要签字之日后的3天内，提交一份整个工程详细的施工组织设计和周进度计划，报业主审查批准。
若未按上述时限提交计划及设计，每推后一天，罚款500元。
2、双方确认，开工时间为2010年9月5日，完工时间为2010年10月15日。
因本工程时间紧、任务重,整个工程的形象进度计划经业主批准后，每周考核一次，如因承包商的原因，主要指标未按计划完成，超工期1天罚款500—1000元，并提出切实有效的赶工计划。
3、图纸供应
施工图纸由业主供应，在签订合同后3天内，按计划供给承包商。
4、双方确认，承包商将保证对自己所雇用的劳务人员按约定期限支付劳务工资。
如发生纠纷，业主有权根据政府主管部门或司法部门作出的仲裁或判决，从承包商的合同中扣除这部分费用，并直接支付给这些人员。
5、承包商确认，为维护合同的严肃性，将严格按照投标承诺，向现场选派经书面正式任命的关键性人员和机械设备，并在合同签订后的3天内提供这些人员和业务专用公章的证明文件、授权文书及公证文书。
若需更换关键性人员，必须征得业主的同意，并提交书面申请和新派人员的书面任命文件，同时保证不发生合同转包行为。
如违反上述承诺，将终止施工合同。
6、承包商确认，本工程的正常结算支付申请，以通过了业主组织的分项工程验收及签证的合格工程数量及单价为准，进行填报，不得超出合格工程量，额外要求预结透支。
7、双方确认，实行工程结算与完工项目质量签证挂钩制度，即甲方审查工程中间结算时重点审查质量签证验收资料。
对无签证、签证资料不全或虽有签证，但现场存在有明显质量缺陷的分项工程项目，一律不予结算。
8、承包商确认，将严格按合同文件中的技术规范施工。
若在合同实施过程中，发现工程质量或材料质量未执行技术规范要求的，除按技术规范要求返工，直至达到合格外，按以下标准接受处罚，特别是有下列违规施工行为或质量问题的，接受处罚标准上限：
（1）砂、石料未按要求分筛堆方，质量达不到技术要求，未通过质量检查验收用于砼拌合的；
（2）拌合砼使用的水泥、砂石骨料、外加剂等材料不按配合比过秤计量、用量超标的；
（3）各类材料未办理报验审批，直接用于工程的；或虽办理报验手续，却弄虚作假，以次充好的；
（4）不按设计图纸标注，未经批准，私自改变钢筋、砼标号、复合土工膜等材料设计规格的；
（5）土方回填工程未按设计指标夯填密实的；
（6）重要工程部位或隐蔽工程，未经业主验收签证，强行施工或发现有偷工减料等行为给工程留下质量隐患的；
处罚标准为：
发现1次：
罚款500—1000元；并责令停工整顿，经工程师验收达到要求后复工。
发现2次：
罚款1000元—3000元；在项目区通报批评，黄牌警告，停工整顿。
若再次发现，将终止施工合同，并承担相应的经济责任。
9、承包人要按照“谁用工、谁管理”的原则，切实加强对劳务人员的管理，杜绝黄、毒、赌等违法违纪事件的发生。
若发生类似违法违纪行为，承包人负全部责任，并承担相应的法律责任，同时，业主视其影响程度，对承包人处以5000-50000元罚款。
10、双方确认因设计变更增加工程量，合同工期不改变
11、本纪要作为《合同协议书》的补充和完善，其效力优于《合同协议书》的相应条款。
12、本纪要由业主方负责解释。
业主授权代表：
承包人授权代表：
日期：
二00七年四月日
质量终身责任合同
第一章质量责任基本原则
1、为贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针，根据国家有关规定，实行质量终身责任制精神，并结合本项工程实际情况特签订本合同。
2、本合同甲乙双方均向其上级主管部门负责。
甲方为瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室，乙方为酒泉市水电工程局，即施工单位法定代表人及其授权的代理人，施工单位的项目负责人，技术负责人及质量负责人为项目责任人。
3、建设质量终身责任系指工程施工和设计使用年限内的质量责任，但由于不可抗力及严重自然灾害等原因的质量问题除外。
4、乙方对工程质量事故负有经济责任及法律责任，工程质量事故的界定由甘肃省水利厅指出质量鉴定单位作业。
第二条质量责任目标
5、乙方中标承包的全部施工项目及施工过程中由于变更所增加的工程项目均列入质量责任目标，责任期限为该工程的设计使用年限。
第三条质量责任
7、乙方必须建立健全质量保障体系，建立项目法人制，对施工项目实行全方位、全过程的质量管理，对工程质量终身负责。
8、甲方对乙方未达到工程质量标准的项目部和责任人有权给予经济处罚，对造成严重质量事故损失巨大的直至追究其法律责任。
第四条其他事项
9、本合同自签订之日起终身有效，一般不在变更。
10、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，均具同等法律效力。
甲方：
瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（盖章）
项目法人：
（签字）
责任人：
（签字）
乙方：
酒泉市水电工程局（盖章）
项目法人：
（签字）
责任人：
（签字）
二〇一〇年七月二十七日
安全生产合同
为在瓜州县九支渠景观带（张芝公园）一期工程（第一标段）（第一标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（以下简称“甲方”）与承包人酒泉市水电工程局（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：
同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达省、市、县有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求和安全措施。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。
从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本贰份，副本若贰份，合同双方各执一份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
法定代表人法定代表人
或或
其授权的代理人：
（职务）其授权的代理人：
（职务）
（姓名）（姓名）
（签字）（签字）
地址：
地址：
电话：
电话：
日期：
日期：
廉政合同
工程项目名称：
瓜州县九支渠景观带（张芝公园）一期工程（第一标段）
建设单位（甲方）：
瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室
施工单位（乙方）：
酒泉市水电工程局
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本合同一式四份，有甲乙双方各执二份。
甲方单位：
（盖章）乙方单位：
（盖章）
法定代表人：
法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
地址：
地址：
电话：
电话：
传真：
传真：
邮政编码：
邮政编码：
签订日期：
年月日签订日期：
年月日
不拖欠农民工工资保证书
瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室：
为了维护建筑市场的良好秩序，切实保障农民工的合法权益。
我公司在瓜州县九支渠景观带（张芝公园）一期工程（第一标段）施工期间一定自觉遵守相关的法律法规，严格按照瓜州县有关解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的有关文件的指示要求，按月支付民工工资，保证不发生拖欠民工工资行为。
如发生拖欠民工工资行为，本公司愿接受当地主管部门的处理。
特此保证。
承包人（盖章）：
法定代表人：
（或委托代理人）
年月日
监督单位（发包人）（盖章）：
法定代表人：
（或委托代理人）
年月日
通用合同条款
一、词语涵义
１词语涵义
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：
1.1有关合同双方和监理人的词语
（１）业主：
指专用合同条款中写明的当事人。
（２）承包人：
指与业主签订本合同协议书的当事人。
（３）分包人：
指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
（４）监理人：
指专用合同条款中写明的由业主委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语
（１）合同文件（或称合同）：
指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
（２）技术条款：
指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
（３）图纸：
指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（４）施工图纸：
指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（５）投标文件：
指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
（６）中标通知书：
指发包人正式向中标人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语
（１）工程：
指永久工程和临时工程或为二者之一。
（２）永久工程：
指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（３）临时工程：
指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（４）主体工程：
指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（５）单位工程：
指专用合同条款中写明的单位工程。
（６）工程设备：
指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
（７）施工设备：
指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品（不包括临时工程和材料）。
（８）承包人设备：
指承包人的施工设备。
（９）进点：
指承包人接到开工通知后进入施工场地。
1.4有关工期的词语
（１）开工通知：
指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。
（２）开工日期：
指承包人接到监理人按合同规定发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
（３）完工日期：
指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。
1.5有关合同价格和费用的词语
（１）合同价格：
指协议书中写明的合同总金额。
（２）费用：
指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.6其他词语
（１）施工场地（或称工地）：
指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。
（２）书面形式：
指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。
（３）天：
指日历天。
二、合同文件
２语言文字和法律
2.1语言文字
本合同使用的语言文字为汉语文字。
2.2法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。
３合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，由监理人作出解释。
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款内。
三、双方的一般义务和责任
４发包人的一般义务和责任
4.1遵守法律、法规和规章
发包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
4.2发布开工通知
发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。
4.3安排监理人及时进点实施监理
发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。
4.4提供施工用地
发包人应按专用合同条款规定的承包人用地范围和期限，办清施工用地范围内的征地和房屋拆迁，按时向承包人提供施工用地。
4.5提供部分施工准备工程
发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。
4.6提供测量基准
发包人应按招标文件和本合同《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。
4.7办理保险
发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。
4.8提供已有的水文和地质勘探资料
发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
4.9及时提供图纸
发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。
4.10支付合同价款
发包人应按第33条、第35条和第36条的规定支付合同价款。
4.11统一管理工程的文明施工
发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包人实现文明施工目标创造必要的条件。
4.12治安保卫和施工安全
发包人应按合同的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。
4.13环境保护
发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人按合同规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。
4.14组织工程验收
发包人应按合同的规定主持和组织工程的完工验收。
4.15其他一般义务和责任
发包人应承担专用合同条款中规定的其他一般义务和责任。
５承包人的一般义务和责任
5.1遵守法律、法规和规章
承包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担由于承包人违反上述法律、法规和规章的任何责任。
5.2提交履约担保证件
承包人应按合同的规定向发包人提交履约担保证件。
5.3及时进点施工
承包人应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。
5.4执行监理人的指示，按时完成各项承包工作
承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。
除合同另有规定外，承包人应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。
5.5提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
5.6办理保险
承包人应按合同规定负责办理由承包人投保的保险。
5.7文明施
升级会员 