道路改造施工合同范本.docx

道路改造施工合同范本.docx

《道路改造施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路改造施工合同范本.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

.

..

..

.

道路改造施工合同

甲方：

XXXXX乙方：

XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合条例》的规定，为了明确甲、乙双方合同期间的权利、义务，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况

1.1工程名称：

XXXXXX工程地点：

工程具体内容：

XXXX承包方式：

包工包料

1.2开工日期：

XXX年XX月XXX日

1.3合同价款：

人民币XXXXX元（大写：

XXXXX元整）第2条 甲方代表

指派 XXXXX 为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第3条 甲方工作

开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明XX份，并向乙方现场交底，清除影响施工的障碍物。

向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第4条乙方工作

学习参考

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

2、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应

费用。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或做法说明进行文明安全施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行

保护。

第5条进度计划

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。

3、因设计变更或非乙方原因造成的不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），则工期相应顺延。

第6条检查和返工

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。

若复验合格，甲方应承担复

验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组

织验收，并办理验收、移交手续。

如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第7条工程款支付金额和时间验收后XXX日内付款

第8条违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。

每停工一天，甲方支付乙方元。

甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约

金。

3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第9条材料样品或样本

乙方负责采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第10条争议

争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解

决，协商不成时任何一方可向当地人民法院起诉。

第11条施工安全

乙方负责整个施工过程中的全部安全。

第12条附则

1、本合同两份，双方各执一份。

2、本合同履行完成后自动终止。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法人代表：

法人代表：

代理人：

代理人：

电话：

电话：

合同订立时间：

年 月 日