《工期顺延申请书》.docx
《《工期顺延申请书》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《工期顺延申请书》.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
《工期顺延申请书》
《工期顺延申请书》
直径5米锥罐工期延误的原因:
1.在施工刚开始的时候,由于材料没有在现场,在8月29号才全部运到施工现场,30日正式开始施工。
2.在施工过程中的场地限制,锥和筒体不能同时施工。
3.罐锥内壁抛光没有在施工计划之内4.罐内的下料管道不在合同工期之内。
综合以上3个因素造成工期需要延迟到9月22日,特此申请。
施工单位:
淄博源霖设备安装有限公司
时间:
xx年09月14日
第二篇:
工期顺延申请书神华国能焦作电厂有限公司:
我单位承建贵公司焦作电厂上大压小异地扩建工程2x660mw超超临界机组厂外补充水管道采购及安装施工工程。
该工程合同中第三条约定,开工日期为:
xx年3月20日,竣工日期为xx年7月18日。
合同工期总日历天数120天,实际开工日期以发包方书面通知时间为准。
我单位实际开工时间为xx年7月2日(有发包方书面通知依据)。
因为种种原因(非承包方原因造成)该工程没能按合同约定完工,故不能用该合同第十条35.2内容进行考核我单位(按合同工期每延误一天处罚1000元)。
影响工程工期的原因如下:
1、阻工:
百姓阻挠施工相当严重,几乎天天有阻工,协调非常困难,致使施工严重滞后,造成工期延缓的重要原因;
2、由于发包方没按合同约定提供工作面,加上施工线路发生变化,大多工作面都在老百姓的田地,发包方不能及时满足老百姓赔付的要求,严重阻挠施工,影响施工和工期;
3、施工沿线涉及老百姓祖坟、树苗、果苗、绿化树木的部分赔偿不到位,也严重影响施工和进度;
4、施工沿线过省道、县道、大文案立交、铁路、光缆、电力电缆、燃气管道、穿越东湖的协调工作没有及时完成,影响了施工和进度;
5、管线的延长和部分地段的改线延长,也增加了施工时间;
6、沿途障碍物、门面房门前、市场门前的住户由于赔付原因老百姓目前还在阻挠施工;我公司主动配合发包方协调办协调影响施工的人员和单位的关系,有了明显的施工进度并垫付了大笔资金。
综合上述种种原因,我公司特向发包方申请顺延工期的时间为以实际完成日期为竣工日期。
项目部经理:
xx民
北京市市政一建设工程有限责任公司
xx年7月25日
第三篇:
工期顺延申请书(范本)致:
某某
由于设计变更及等候设计变更方案出台,基础调整周边道路施工,附属工程施工等多种原因,造成我公司在建某某项目滞后。
无法按原合同工期交工,现申请工期顺延至xx年3月下旬,主要原因如下:
(1)由于本项目变更较多,回复时间过长,xx年3月31日召开图纸会审会议。
xx年4月7日出具图纸变更通知。
(2)由于对施工场地的原有食堂拆除造成工期顺延,按工作量需要45天顺延工期。
(3)由于基础变更工作量增加造成工期顺延,按工作量需要30天顺延工期。
(4)在学生中考高考及各类会考期间校方要求停工造成工期顺延,按需顺延工期30天。
(5)由于周边道路施工无法运输材料造成工期顺延,按需顺延工期55天。
(6)由于附属工程不在合同范围内,附属工程施工造成工期顺延,按工作量需要顺延工期60天。
(7)施工过程中由于工程款拨付问题造成工期顺延,按需顺延工期31天。
综合上述情况本工程工期相应顺延258天,现特请校方根据实际情况给予工期顺延为盼。
此致
某某公司
xx年2月20日
第四篇:
工期顺延申请表工期顺延申请表
致:
美仑国际酒店管理学院
由于贵公司自身多种原因,造成我温建总公司在建工程行政楼、会议中心项目滞后,无法按原合同按期完成主楼各项目,现申请工期顺延至xx年8月31日,主要原因如下:
1、行政楼、会议中心所有塑钢窗制作安装方案于xx年6月22日
才制定出台,并下发至我项目部,本分项工程周期为45天,即xx年6月22日—xx年8月8日;
2、外墙漆施工方案于xx年7月3日才制定出台,并下发至我项
目部,本分项工程周期为45天,即xx年7月3日—xx年8月18日;
3、我项目部于xx年7月4日上报贵公司的行政楼、会议中心在
建项目所需要的所有灯饰,至今没有回复我项目部,我项目部现无法购买,直接影响施工进度;
4、由于我项目部设计变更较多,回复时间过长,直接影响施工进度;
5、关于弱电施工问题我项目部于xx年5月份向甲方提出弱电施
工队伍进场,但至今未得到回复。
综合上述情况,将直接影响我项目部外架拆除、局部屋面瓦的安装、在建工程散水的施工。
请贵公司尽快回复,以便我项目能顺利施工。
温建总公司驻美仑指挥部
xx年7月17日
现在大厦精装工程正处于抢工阶段,我公司正全力组织300多人力和物力狠抓施工进度及质量,但原定于xx年5月21日前完工并交付的消防专业未按时交付我方,推迟至xx年5月26日,致使我方无法封板,工期只能后延。
对此期间的工期顺延,并非我方的违约造成,因此,我方不应承担任何违约责任。
综上所述,我方请求在甲方确认6月20日竣工的基础上交工日期顺延五天,敬请贵方批准。
顺祝
商祺
第五篇:
工期顺延及索赔工期顺延及索赔
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。
业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。
工程按下列网络计划进行。
其关键线路为a-e-h-i-j。
在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。
(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)
1.因业主不能及时供应材料,使e延误3天,g延误2天,h延误3天。
2.因机械发生故障检修,使e延误2天,g延误2天。
3.因业主要求设计变更,使f延误3天。
4.因公网停电,使f延误1天,i延误1天。
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:
1.工期顺延e停工5天,f停工4天,g停工4天,h停工3天,i停工1天,总计要求工期顺延17天。
2.经济损失索赔
以上经验奉献给大家,祝有关’考友’顺利过关。
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:
1.工期顺延
e停工5天,f停工4天,g停工4天,h停工3天,i停工1天,总计要求工期顺延17天。
2.经济损失索赔
(1)机械设备窝工费
e工序吊车(3+2)台班×240元/台班=1200元
f工序搅拌机(3+1)台班×70元/台班=280元
g工序小型机械(2+2)台班×55元/台班=220元
h工序搅拌机3台班×70元/台班=210元
合计机械设备窝工费1910元
(2)人工窝工费
e工序5天×30人×28元/工日=4200元
f工序4天×35人×28元/工日=3920元
g工序4天×15人×28元/工日=1680元
h工序3天×35人×28元/工日=2940元
i工序1天×20人×28元/工日=560元
合计人工窝工费13300元
(3)间接费增加(1910+13300)×16%=2433.6元
(4)利润损失(1910+13300+2433.6)×5%=882.18元
总计经济索赔额1910+13300+2433.6+882.18=18525.78元
【问题】
1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等,经审查后均真实。
监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求,如何确定认可。
为什么。
2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理。
为什么。
【答案】
1.关于工期顺延和经济索赔
(1)工期顺延
由于非施工单位原因造成的工期延误,应给予补偿;
①因业主原因:
e工作补偿3天,h工作补偿3天,g工作补偿2天;
②因业主要求变更设计:
f工作补偿3天;
③因公网停电。
f工作补偿1天,i工作补偿1天。
应补偿的工期:
131-124=7天
监理工程师认可顺延工期7天。
(2)经济索赔
①机械闲置费:
(3×240+4×70+2×55+3×70)×50%=660元
②人工窝工费:
(3×30+4×35+2×15+3×35+1×20)×50%=5390元
③因属暂时停工,间接费损失不予补偿。
④因属暂时停工,利润损失不予补偿。
经济补偿合计:
660+5390=6050元
2.关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限,以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限,故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。
工期索赔的处理原则及计算方法
1.工期索赔的处理原则
(1)不同类型工程拖期的处理原则。
工程拖期可以分为"可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。
可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。
这两类工程拖期的处理原则及结果均不同,详见表1。
(2)共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误"。
在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:
①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。
在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。
②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。
2.工期索赔的计算方法
工期索赔一般采用分析法进行计算,主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。
什么是工期索赔和签证
大多数承包人在施工过程中均十分注重经济索赔,对设计变更、工程量增加等引起的工程价款增加几乎都办理了签证;但对工期签证却未引起重视。
一旦因工程款纠纷引发诉争,被发包人提起工期反诉,才发现虽然在施工过程中发生很多可顺延工期的事由,但找遍施工资料,却很少有过得硬的工期签证,令自己在诉讼中十分被动。
由于发包人对承包人的工期延误索赔数额往往巨大,因此笔者认为,施工企业必须高度重视工期索赔与工期签证。
何谓工程索赔,通常是指在工程合同履行过程中,当事人一方因非自身因素、或对方不履行、或对方未能正确履行合同而受到经济损失和权利损害时,通过合法程序向对方提出经济或时间的补偿。
工程索赔包括“经济补偿”和“时间补偿”,前者在业内通常称为“费用索赔”,后者则为“工期索赔”。
工期索赔即指承包人对由于非承包人原因造成的工程拖期,向发包人要求延长工期、经济补偿、避免承担误期损害赔偿的行为。
由于工期增加通常会造成费用增加,因此笔者此文所称的工期索赔,不单指时间的补偿,还包括因工期增加造成的经济补偿。
本文所称工期签证,则是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后,在合同约定的期限内,按照合同约定的形式、程序向发包人(或工程师)送达请求顺延工期和赔偿经济损失的报告,发包人(或工程师)收到该报告后在合同约定的期限内进行审核并给予书面答复的过程和形成的书面证明材料或补充协议。
应该指出的是,签证与索赔不是一个概念。
索赔是一方向另一方主张权利、但未经对方确认的单方行为,而签证则是承发包双方就费用补偿和工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议。
工期签证:
承包人主张权利的最有效的证据
根据有关举证责任分配的规定,发包人如果提起工期延误赔偿诉讼,需要的证据仅2份就足够,一份是双方签订的施工合同,另一份则是四方盖章的竣工验收报告。
而承包人如果要反驳发包人的诉讼请求,则需要提供发包人同意顺延工期的证据,即工期签证,以证明自己并没有延误工期。
如果承包人没有工期签证,则需要提供大量证据证明自己对工期延误没有责任,包括:
双方约定的可以顺延工期的合同条款;实际发生的可以顺延工期的事实证据(技术核定单、设计变更通知单、发包人和工程师指令、双方函件、会议纪要等);工期顺延计算依据等。
需要指出的是,这些证据除事实证据外均为承包人单方制作,未得到发包人的认可。
因此根据有关司法解释规定,承包人还需申请人民法院就工期顺延的天数委托鉴定单位进行鉴定。
且不说承包人要预交鉴定费用、案件审理时间拉长,单单鉴定本身就可能因工程已经覆盖,承包人资料不全等原因无法得出承包人希望的鉴定结论。
案例三就是先例。
由于是否可以顺延工期的举证责任在承包人,如果承包人拿不出发包人确认的工期顺延证据,又无法通过鉴定证明延误的工程均是依法可以顺延的工期,则承包人将面临败诉的风险。
因此工期签证是工期纠纷案件中承包人主张权利或对抗发包人最有效的证据之一。
内容仅供参考