劳务总包合同.docx

劳务总包合同.docx

《劳务总包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务总包合同.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

劳务总包合同

劳务总包合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平公正共和诚实守信的原则，甲乙双方经协议一致，同意签订本合同，双方共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、工程质量：

按工程承包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，本工程必须达到质量评定的合格标准。

5、在施工期间如甲方材料短缺、开发商图纸更改等、非乙方原因造成连续停工2天或2天以上，或每月累计超过4天，甲方应赔偿乙方相关损失；并在现场人员每人每天补贴100元，且工期顺延。

6、甲方委派担任驻工地履行本合同的负责人为：

7、乙方委派担任驻工地履行本合同的负责人为：

二、工地：

暂定于2012年月日前开工，总工期约为天，开工日期以书面通知为准。

三、承包范围、合同价款

包工期，包周转架料、包安全防护用品

1、承包方式：

劳务大清包。

具体为包安全生产和文明施工，包质量、包模板及支撑材料，包所有辅材。

包大、中、小型机械设备和各种工具（塔机、施工电梯、搅拌机等机械均由乙方提供；基础验收前塔机租金和操作工工资、指挥人员工资钢管扣件租金由甲方负责），包二级配电箱后的所用电线器材及包手提开关箱和施工移动照明灯线，包材料上、下车等；使用过程中的管理和维护的等。

2、劳务分包工程承包范围及工作内容：

基础及主体钢筋混凝土结构工程施工、砌体和粗装修工程及场内外杂工；文明施工；甲方分包工程的施工配合工作。

包括施工图纸、施工方案，设计变更、业主指令，技术交底、甲方指示等；所有施工部位及有关预算定额所规定的全部工作内容。

不含：

防水工程：

水、电、气、强弱电、防雷、消防工程：

室内节能、外墙工程；粘贴工程，内外墙涂料油漆工程、门、窗工程、栏杆工程；乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。

无论任何施工部位，不管工程量的大小计施工难度大小均已包含于固定综合单价中。

3、本劳务分包工程的合同价款为包干价，是乙方完成本合同承包范围内约定的工作内容，包括施工图纸、标准图集、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、安全交底、甲方指示、工艺标准、现行施工验收规范和规程，现行的安全文明施工标准、以及有关预算定额所规定的全部工作内容。

在质量保证期内所应承担的各项义务和应承担的全部费用，其中包括但不仅限于以下费用：

3.1、乙方为完成本工程承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具使用费、补贴、劳动保护、不论何种原因造成的停窝工费、建筑物超高费、层高超高费、材料上车下车等费用。

3.2、为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

3.3、因施工不良而支出的工程维修费及本合同期内规定的保修、保养费。

4、以下工序包含的工作内容，其发生费用均包含在合同综合单价中：

4.1、模板分项工程包括：

测量放线、放样；模板的制作、安装，包括：

模板制作（包括所有预留筋的留设、并在砼面上做出标示）；模板及支撑的清理、垂直运输、水平运输、模板的安装、补缝、拆除、整理堆放；零星砼构件的模板制作、安装；建筑和结构图以及变更洽商中各种预留孔洞模板的制作和安装及后期的补洞；自行搭设简易操作平台；后浇带的设置；施工缝的设备；浇捣砼时配备的看模；凿打暴模部位砼及表面处理；木工加工棚搭拆；作业面临时的安全防护；与甲方专业分包单位必要的配合；工序质量自检和报验；各楼层工完场清等。

4.2、商品混凝土分项工程包括：

标高的控制；混凝土浇注前施工缝的处理、操作面内的清理、润湿模板；自制垫块、内支撑；泵送混凝土浇灌、振捣、表面找平、收光（拉毛）、养护、堵管、爆管、跑模等造成外流的混凝土的及时清理和回收利用；后浇带的处理；混凝土浇捣完后，钢筋上的砂浆（砼）及操作面内的污染物及时清除干净；浇捣时墙面冲洗、拆模后处理模板接头处凝固的流浆和蜂窝麻面孔洞处理等以保证墙面观感的打磨、质量缺陷按方案修补；零星混凝土自拌浇捣、养护；作业面临时的安全防护；配合试验取样；混凝土结构穿墙螺杆套筒眼的填灌修补；各楼层工完场清等。

4.3、钢筋分项工程包括：

钢筋翻样；钢筋机械的安装和拆除；钢筋的制作、绑扎、保护层垫块、钢筋的上下车；标高的控制和放样；浇捣砼时钢筋看护；操作面内的剩余钢筋及时回收再利用及钢筋短料的再利用；钢筋的电焊、焊接、机械连接（不含材料）、钢筋加工棚搭拆；作业面临时的安全防护；与甲方专业分包单位必要的配合；工序质量自检和报验；配合试验取样；各楼层工完场清及钢筋加工场地每天的文明施工等。

4.4、砌体结构工程包括：

标高的控制和放线、放样；拉结筋的制作绑扎和预留（植筋）；混凝土翻边、圈梁过梁钢筋混凝土；排砖和选砖、运输（含二次转运）砖块或砌块、砖块或砌块整齐堆码；样板墙的施工；调制、运输（含二次转运）砂浆；砌筑、留洞、钢筋砖、门头砖的设置；配合试验取样；搭拆安全操作脚手架；余料和尾料的再利用；工序质量自检和报验；各楼层工完场清等。

4.5、抹灰工程包括：

（天棚梁板不抹灰）基层的清理湿润、补洞、作灰饼；运输（含二次转运）材料；样板墙的施工；调制、运输（含二次转运）砂浆；门窗框收头；配合试验取样；搭拆安全操作脚手架；管线槽收头；（安装部份收边补烂为一次性）质量返修、余料和尾料的再利用；工序质量自检和报验；各楼层工完场清等全过程的工作。

4.6、预埋件的制作及安装包括表面砂浆混凝土的剔除，对拉螺杆、限位筋的安拆；对拉螺杆、挑架锚环割除外露部分并刷油防腐处理，对拉螺杆孔洞的修补；预留筋在砼面的标示，如果在预留筋标示位置不能剔出预留筋，则由乙方承担由此引起的一切费用。

4.7、工程所需所有的外挑架、双排外脚手架（含跑梯、进出口通道、平台、剪刀撑等）、防护棚、钢筋加工棚、木工加工棚、安全防护、临边围护、包括搭设、维护、修改、拆除及拆除后的材料分类清理并按甲方要求堆码整齐等内容。

4.8、混凝土结构穿墙螺杆套筒眼的填灌修补；施工中所有方型孔洞及本工程结构图、建筑图上所示的安装预埋部分的预留预埋一次性工作。

配合安装施工做好各种预留预埋工作。

费用均已包含在固定综合单价中。

4.9、按照甲方要求完成样板间的施工的费用均已包含在固定综合单价中。

4.10、结构施工时预留的钢筋头、钉子、铁件以及此类埋件防锈处理所需的费用均包含在固定综合单价中。

4.11、配合整个工程期间的测量、放线。

费用均已包含在固定综合单价中。

5、以上工作内容所有材料的施工现场场内运输、超高运输及二次、多次转运（包括配合施工机械或人工转运）、清理堆码等，费用均已包含于固定单价中。

6、为满足质量、工期、施工便利或其他因素要求而采用的技术措施；

7、履约期间发生的任何窝工及因气候等原因造成冬季确实无法施工时，乙方必须根据工程实际情况并征得甲方同意后可调剂施工人员，由此发生的各项费用均已包括在合同综合单价内。

8、施工期间的工完场清的清扫用工；施工过程中的垃圾清理、转运至地面指定堆场。

9、由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行承担，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失。

10、工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工均自行承担费用。

11、自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工；

12、钢筋房、木工房的机具及其耗材费用均已包含在固定综合单价中。

13、该工程除工程结构用钢材、砼、砌体材料、水泥、砂石、保温材料、地板砖、外架剂、钢筋丝接套筒、钢丝网、一、二级配电箱所需材料、施工现场布置接到给水点所击破的供水材料、临时设施所需的材料由甲方提供外，其余由乙方提供的一切机具、各类辅材、周转架料、移动照明设施等费用均已包含在相应的固定综合单价中。

14、土建工程施工范围内的杂工、配合用工及文明施工费用均已包含在固定综合单价中。

15、土建工程施工范围之外的杂工、文明施工包括甲方项目部安排的一切杂工、文明施工劳务（含突击加班，例如：

材料上下车、堆码；现场保洁；临边围护行装，费用均已包含在固定单价中，不再另计。

但是，在工程施工期间的任何时候，一旦甲方发出上述工作指令，乙方必须无件地及时完成指令任务，否则，甲方有权视情节给予乙方每次500元~2000元的经济处罚。

同时，如果甲方再次催促乙方，乙方仍没有完成指令任务，则甲方有权另行派人完成指令任务，所发生的费用从甲方进度款中扣除（每人每工日按150元计算）。

16、工人食宿由甲方负责。

17、承包项目以外的零星签证技工260元/天，平工150元/天。

18、基础由乙方施工，人工费单价另行计算，其中钢材每吨按700元计算，模板按实际接触面75元/m，砼按实际浇筑量20元/m3、砖砌体砼按150元/m3、抹灰按实际完成量10元/m2计算；以上单价均含机具、周辅材（租赁费用除外）。

19、以上所有工种须配合甲方现场交底的分包施工单位内容进行施工。

四、合同价款及乙方承包项目：

本项目按建筑面积375元/m2计算（基础地梁上口以上，负楼首层地平只做瓜米石）。

建筑面积按2008年重庆市建筑定额规范的计算规则进行计算。

五、工程变更或增减

因建设单位设计变更增加工作量按甲乙双方协商的市场价增加。

六、工程款结算与支付

1、实物工程量在包干单价的组成百分比：

主体框架结构占总价75%、主体砌体10%，外墙抹灰占总价5%、内墙楼地面抹灰占总价10%。

2、2012年春节放假时甲方支付乙方工程款100万元，并支付以签证零星工程费用，其于付款方式为，框架结构完成时甲方按单价组成百分比支付给乙方，以后为每月按工程完成实际进度的80%支付给乙方。

3、工程预验收合格7天内付足已工程款的98%，留2%作为工程质保金。

质保金为一年，甲方电话通知乙方维修在48小时内，乙方未到场维修，甲方有权单派人员，费用在质保金中扣除。

质保金退还时间：

竣工验收一年满后7天内退还所有质保金。

4、若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求，甲方有权委派他人完成此项工作，由此发生的工资在乙方工程款扣除。

5、履约保证金：

本项目履约保证金为200万元正，双方签定合同后三天内乙方向甲方缴纳保证金5万元正，其余195万元乙方在本工程正式进场后7-10天内全部缴纳给甲方，本履约保证金乙方转账的方式转入，本项目建筑公司指定账户，保证金退还时间为2012年春节工人放假时退还100万元，结构封顶时退还100万元。

6、甲方所付给乙方工程款，乙方必须按月将工人工资发放到位，如出现因此造成拖欠工人工资发生纠纷，工人停工闹事、上访等，由乙方承担赔偿甲方名誉、经济损失每次10000元（反之由甲方负责）。

7、甲乙双方发生的所有往来函件、协议、承诺等须加盖公章或者由项目负责人签字，除此之外的均无法律效力。

七、工程质量、环境和职业健康安全生产要求

1、甲乙双主必须认真贯彻执行有关工程质量、环境和职业健康安全生产法令、法规和甲方有关规章制度，乙方必须服从甲方的统一指挥。

2、乙方必须按照本合同有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及甲方质量管理体系的要求，以施工图纸、设计_变更、甲方技术交底为依据，精心组织施工。

3、乙方必须确保甲方要求的施工进度，保证工程质量，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修，返工或其它损失，乙方必须承担由此发生的所有费用。

4、甲方应向乙方提出明确的安全生产要求，并进行监督检查，劳动安全保护用品由乙方自备并正确使用。

5、乙方应配合甲方安全员进行现场环境和职业健康安全管理，做到工完场清，建立安全生产保证体系，认真贯彻执行安全牛产的有关规章制度，对本队劳务人员进行经常和定期的安全教育，督促作业人员严格遵守安全操作规程等工作，乙方从事特殊工种作业人员必须执证上岗。

八、双方职责

（一）甲方职责

1、按合同约定按时足额向乙方支付工程款。

若甲方未按合同约定支付乙方工程款所发生的一切后果由甲方承担，并以所欠金额每日的3%作为违约金赔偿给乙方。

2、甲方按时提供施工图纸及时提供施工现场所需要材料、

设备、进行技术交底、质量、安全、进度的文字交底，对乙方施

工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。

3、甲方提供与开发商签订的总承包施工合同，作为甲乙双方签

定的劳务承包合同附件凭证。

4、负责协调施工中各项工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行检查。

5、检查隐蔽工程师，办理各项签证及工程验收结算工作。

6、工程主轴线及楼层标高的测设。

7、该工程由甲方提供的商品砼运至乙方施工作业面。

（商品砼每次施工作业通知后2小时内必须到达施工现场指定位置，否则甲方赔偿乙方施工的一切损失）

8、该工程的一切生产、生活用水、用电费由甲方承担。

（二）乙方职责

1、乙方应与其下属所有劳务人员签定劳动合同，按甲方要求组织合格的劳动力进场。

2、服从甲方的统一指挥，遵守甲方在质量、环境、健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。

3、负责各楼层分户验收的所有工作。

九、本着友好互利、互惠的原则，甲乙双方共同履行好合同，如因不可抗力因素造成工程停建、缓建致使合同无法履行的，合同自动失效，甲方根据乙方所完成的进度进行结算并支付工程款，已购进而未用过的和以用的材料由甲方按实际金额支付给乙方。

若不到退保证金时，发生上述情况，甲方必须退还保证金。

机械设备按实计算。

十、甲乙双方在履行合同中，任何一方违约，违约方应赔偿守约方贰拾万元的违约鑫。

十一、安全事故

在施工中，出现意外安全事故，扣除保险后总的在贰万元以内由乙方自行负责，贰万元以上，由甲方承担80%，乙方承担20%，最大金额乙方累计不超出20万元。

十二、其它

1、双方商定的其它条款：

劳务洽谈记录表，合同附件作为本合同的组成部份，具有同等效力。

2、所有现场罚款经双方现场管理人员签字认可，并每30天汇总一次，否则乙方不予认可。

3、安全方面按甲乙双方签定的合同执行，乙方派出一名专职安全进行全方位、全天候进行施工现场安全文明施工管理，杜绝安全事故发生。

4、在履行本合同过程中，若甲乙双方发生争议，协商解决，协商不成提起诉讼的，向原告在地人民法院提起上诉。

5、本合同一式四，甲乙双方各执两份，经双方法定代表或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

经办人：

经办人：

身份证号：

身份证号：

电话：

电话：

年月日