木工班组劳务分包合同.docx
《木工班组劳务分包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《木工班组劳务分包合同.docx(45页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
木工班组劳务分包合同
木工班组劳务分包合同
篇一:
内部承包协议书
(木工制作安装班组劳务分包合同)
总承包人:
西南建工集团有限公司海南分公司(以下简称甲方)
专业班组:
身份证号码:
(以下简称乙方)兹由甲方将工程委托由甲方将澜港一号五星海景国际私家公寓工程地下室、1#楼、2#楼、综合楼、商铺的木工制作安装分项工程委托乙方承包制施工,为了明确双方责任,便于管理,确保工程质量、安全如期完成,根据国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》和现行法律法规等相关规定,本着平等互利、协商一致的原则,结合工程具体情况,双方达成共识,以资共同遵守。
一、基本条款:
乙方对该承包工程图纸已熟悉,施工难度已考虑,施工现场已清楚,施工承包价格已评估。
二、工程地点;:
海南省文昌市清澜路南侧
三、承包范围及工作内容:
(一)、承包范围:
本工程的地下室、1#楼9层、2#楼17层、综合楼3层、商铺一层等所有含有木工制作安装分项工程。
(二)、工作内容:
本工程自基础开始,至主体结构和二次结构验收结束的所有模板工作,具体工作内容主要包括:
1、基础及主体结构以及所有预制构件(零星)的所有模板制作、安装、拆除(夹渣清理、混凝土烂脚,爆模,凿除)工作及相关工作;
2、模板工程材料进场后的卸料、堆放;模板工程材料回收、清理、堆放;模板拆除后的钉子起拔,在指定地点按标化要求堆放工作;
3、模板支撑架材料进场后的卸料、堆放;拆除后的及时清理、转运、归堆砝放整齐;
4、二次结构的支模、拆模工作(包括构造柱、脚线、造型线条、门空洞口过梁、防水翻边、地面局部地沟、开关箱或配电箱过梁等);
5、本工程为零爆模,任何爆模现象项目部都将进行处罚。
6、派专人参加施工员的放样工作及复核工作,完成项目部管理人员交付的质量、安全资料编制。
7、负责场地范围内一切标化清理及日常卫生工作(其他工种责任范围除外);
8、每天作业完毕后的落手清工作、主体验收之前的清理(包括外架上),配合总包单位做好各类迎接检查、验收前的突击清理工作;
9、本工种材料进场负责卸车、堆放,场内进行周转等。
10、现场临时设备基础的支模工作
四、承包形式
本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。
五、承包单价及付款方式:
1、承包单价:
木工制作安装分项按元/平方米(模板接触面积),此单价包括手工工具(如电钻、扳手、劳保用品)、劳动车,铁丝、铁钉、胶条、移动配电箱、移动配电箱电缆线、木工机械、扫帚、撬棍、内架支模系统搭设(包含柱子模向加固钢管、剪力墙纵横向加固钢管、快速架、扣件、搭拆工具等辅材)。
2、施工期间乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,按部位向项目部提出月结算申请,由项目部各级管理人员及项目经理审核确认支付进度款;本工种最终总结算由项目部审核确认后作为最终结算付款依据。
3、以上综合单价已包含:
员工工资和劳保福利、工伤病假、药费、探亲往返旅差费、税费粮差等各种补贴以及停水停电、雨天停工、节日补助等各种工资费用均已综考虑在各项计件工资内,甲方不再做任何补贴给乙方。
4、工程量结算至每月底,到下月25日按所完工程量达合格标准的80%付款。
其余部分待主体封顶后天内付至已完工程的95%,工程竣工验收合格后一个月付至总工程款的100%。
5、甲方严格按付款办法执行,乙方负责人计划好资金运用,在和职工订立协议时,计划好每月的预付生活费用和中途退场的结算方法,中途发生职工预支在乙方人员全部退场后结算,一切均由乙方负责人自行解决。
乙方半途自动退场或终止协议退场,按产值的80%结算。
6、领用工资制度乙方按甲方每月工资结算额及财务制度要求做好工资表,经总包单位有关人员(施工员、质量员、安全员、核算员、项目经理)验收签字,甲方出纳与乙方负责人一起发放;上月工资在下月号发放,逾期不予办理。
职工凭进场登记后的胸卡和身份证领款,没办理相关手续人员不予发放,每月15日前进场按整月发放,15日后进场到下个月发放。
7、乙方在合同签订时向甲方缴纳分包价款工程保证金,该款待本工种工作顺利完成后验收合格,确认无质量,安全,进度,文明施工等违约;违章的前提下退还。
8、承包范围外发生的零星用工单价250元/工日;零星用工必须于当日经施工员签证、项目技术负责人审核、项目经理批准,并于每月25日汇总报财务部,过期按作废处理。
9、承包班组交通费处理。
六、施工进度
1、乙方必须根据总包单位工期计划,配足技术力量和人员,根据总包单位的施工工期计划必须按时按阶段完成,否则作罚款处理,在当月的工资中扣除(押金处理:
①中途离场或主体封顶时间超过总进度计划,罚款和押金没收。
②按总进度计划,时间没有超过的罚款押金退还;提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励。
)
2、若甲方认为乙方施工人员偏少不能满足工期要求或施工质量欠缺,达不到目标时,甲方有权减少乙方承包责任书之工作量,或终止协议,并承担相应责任。
若中途非甲方要求而擅自停工的,其所完成合格的工程量按承包责任书单价的80%在工程竣工后结算。
七、工程质量
1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门及西南建筑集团建设具体的其他要求,作为本工程质量验收标准。
2、乙方发现设计有误,应立即向甲方提供,取得文字洽商手续后方可继续施工,否则给甲方造成的经济损失将由乙方承担。
3、乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工,精心组织好班组内作业人员,配合总包单位施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。
不按操作规程、施工规范引起的一切后果由乙方负责。
如经检查发现有较严重的质量缺陷(炸模、偏位、扭曲、塌模等),乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承
担由此引起的所有损失,甲方有权视情节轻重对乙方处以100—20XX元/处的罚款。
4、工作中,乙方必须服从甲方有关人员的正确领导,要严格把好质量关,乙方配备专职或兼职质量员一名,及时进行自检、互检。
5、乙方应及时通知甲方管理人员验收当天产品,若乙方不能及时通知验收而产生的返工由乙方全数赔偿,若因管理人员不能及时验收,而恰好要返工的,由乙方赔偿50%。
6、内架支模系统搭设≥5米高支模必须使用全钢管、扣架搭设,若不按规定搭设,甲方有权下令停工,并处以1000-20XX元处罚。
7、对质量达不到要求而不整改,甲方有权按以下方法顺序处理:
a.拆除返工重做并罚款。
b.组织另外人员整改,按300元/工·人在乙方结算工资扣除。
c.终止承包合同,无条件退场,并赔偿有关损失。
d.无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作,建设方、监管方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知,则以200元/次以上/次的经济处罚。
八、甲方责任
1、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收,监督管理。
3、做好材料供应工作,切实解决好施工用用电、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。
4、在施工过程中,乙方违反有关规定,未按进度计划及安全质量文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的甲方给予乙方每次50-500的罚款,甲方不承担乙方其他任何费用。
5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而为达到承包指标或造成不良影响的甲方给予乙方每次500-3000元的罚款,造成严重后果的甲方有权单方面终止合同。
6、提供食宿方便。
7、制定施工计划。
8、进行技术交底、安全交底。
九、乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥,服从甲方安排,保质保量如期完成各项工作;
2、做好施工现场布置,组织施工机械、施工物资、施工人员进场,并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。
3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作,负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。
4、合理安排施工顺序,做好施工方案,施工顺序应满足总包单位总施工顺序安排;合理使用各种原材料,杜绝浪费,如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
各种规格垫块的预制应提前一星期通知并提供材料如:
扎丝等。
5、每星期六晚上报下星期原材料采购计划给技术负责人审核。
6、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时,必须先交甲方、监理,审核同意后,由甲方提交设计修改。
7、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工,钢管、扣件分类堆放,分类施工,确保工程质量及施工进度,文明施工做到工完场清。
8、在施工全过程中,乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外,尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。
应配合资料员做好各种试验检测取料工作。
8、乙方应做好落手清工作,对作业中出现的废料每日下班前应清理干净,堆放到项目部指定的堆场,有用物品应在指定地方整齐堆放。
9、乙方必须按甲方要求做好ISO9001、ISO14001、OHSAS18001质量、环境、职业安全体系的各种资料;
10、分包班组工作人员要保持相对稳定,人员调动要向本工程项目经理备案,工作人员出入施工现场要佩戴工作标志,不准无关人员出入现场和住宿;
11、乙方在施工期间应维护甲方单位形象,不得出现有损甲方单位形象的行为;
12、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行,避免上访,诉讼等事件的发生,如因乙方不及时支付款项,未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失,并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚;
13、双方约定的其他义务:
(1)乙方对本班组人员的计划生育情况应全面了解,班组内所有育龄人员必须出具乡级以上流动人口计划生育证明,进场后5天内应上交甲方备案,如发生违反计划生育
篇二:
劳务承包合同(木工班组)
木工班组劳务承包合同
发包方:
银设。
唐堤慧苑二期一标段工程项目部(简称甲方)
承包方:
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规,双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工,为了明确双方责、权、利的义务,特定立本合同,希望双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点
1、工程名称:
银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点:
银川市兴庆区上海路以北,正源街以东,唐徕渠以西
3、工程概况:
本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八,标准层层高米,总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围:
银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程),含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容:
甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外,其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式
(1):
车库按建筑面积元/平方米计算。
(2):
一层按建筑面积元/平方米计算。
(3):
标准层按建筑面积元/平方米计算。
以上承包价不含税,但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式:
按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求:
严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工,与其他工序或工种紧密配合。
乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准,乙方施工完毕,向项目提交完工报告,通知项目部组织验收,经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱
放,做好到堆码整齐,条条有序。
三、双方的责任
(一):
甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图,图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线,标高,负责测量放线、定位,提供施工场所,将水、电接到施工场内。
施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
4、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收,做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二):
乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸,木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码,搭设楼层脚手架及工作面的清理,所有模板清理,预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配,爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作,工程完工后组合模板的散模,所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定,结合承包项目具体情况,认真组织施工班子,按甲方要求的人数和时间保证进场施工,开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料,组织技术交底。
做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方主轴线放线,根据甲方主轴线放线的需要派出专人配合甲方放线,根据甲方交
验的轴线,结合施工图,自己放纵横轴线及其他放线;
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、
物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底,进行安全文明施工交底,严格执行安全生产规范,督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带),若有违者,发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除),坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督,保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后,认真检查及清理施工现场,所剩余料要妥善收集整理,搬运到甲方指定位置,不得随意乱堆乱放,违者造成的材料物品等丢失的,由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要,主动配合其他工序或工种施工,不扯皮,不推诿,不得出现以
我为主,以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、、乙方在施工中没有按规范要求施工,经项目部管理人员检查不合格,必须在规定的时间内整改完毕,如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20XX0元以内的,由乙方承担费用。
经济损失在20XX0元以上的,超过部分由甲方承担70﹪的费用,乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20XX0元以内的,由乙方承担费用。
经济损失在20XX0元以上的,超过部分由甲方承担90﹪的费用,乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负
责,并且罚款200-500元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长,若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作。
若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自
行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-20XX元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系
好安全带,违者罚款50-200元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不
是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险,已经在其他工地购买的,须将保险凭证的复印件交甲方审核,否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担,乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购,乙方按需领用,用量不得超过规定损耗。
超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划,甲方负责审核,乙方负责收贷,若质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时及时提出,甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管,合理使用甲方供应的材料,造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿。
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用,该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收,以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容,施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收,甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时,乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、违约责任
(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费,导致乙方无法正常施工,乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:
1、施工中如不能按甲方计划完成,每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标,在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20XX元,由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工,在甲方发出指令后仍拒绝复工的,甲方有权调整劳务承包内容,指派其他人人员承担其部分工作,乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移,一经发现查证,乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20XX元。
4、乙方施工质量达不到规定标准,属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的范围内迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
甲方认为乙方应暂停工作,乙方须暂停工作。
不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时,双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或
调解,协商不好时,双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后,均应全面认真履行,若一方单方终止合同,应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、合同履约保证金及退还
1、本合同签订后,乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间:
甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中,若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工,甲方有权要求
终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前,总包合同终止时甲方可解除合同,乙方接到通知后应停止施工,甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费,合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员,并在甲方监督下发放工人工
资;
5、乙方机具设备未拆除前,必须提供给工程各单位使用,乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后),如需继续留用,则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份,自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
银行账号:
银行账号:
联系电话:
联系电话:
银设.唐堤慧苑二期一标段
年月日
篇三:
编号:
(地铁20XX-0)
工程名称:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
20XX年7月
协议条款
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
签订地点:
部施工管理条例》以及北京市有关法规规定,结合本工程实际情况及甲方与总包签订的施工合同,经过双方充分协商,甲、乙方就班组施工承包事宜达成一致意见,订立本协议以资共同遵守:
1.工程概况
工程名称:
工程地点:
造
2.工作内容及承包范围
工程内容:
二次周转搬运、材料进出场的装卸堆放等与模板施工有关的工作内容。
3.工程质量及工期
乙方应遵从甲方、城建总承包部、业主所认可的施工进度计划和工期要求,不得
提出其它额外施工进度要求。
乙方在接到甲方书面进场通知后5日内进场,具体开、竣工日期如下:
开工工期:
20XX年7月12日(暂定)
竣工工期:
20XX年6月14日(暂定)
遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可作调整。
业主、总承包部要求进行重大设计变更;
不可抗力原因;
非上述原因,工程不能按时完工,每延误一天罚款额为元/天。
乙方每天施工时间应遵守政府有关规定。
本工程质量标准:
结构长城杯。
若因乙方的原因未达到合同约定质量标准的,扣除结算总价的10%作为违约金。
4.承包方式、造价及造价调整
承包方式:
由乙方包劳务人工费、包小型工具及相应辅材耗材、包工期、包质量、
包安全,单价一次性包死。
结算办法:
1、按照施工现场实际完成且经甲方审核认可的工程量计算。
模板制作、支模合模、
拆模、清理拔钉、模板加固、维护、场内材料二次周转搬运、材料进出场的装卸堆放和模板施工有关的工作等合计单价:
元/平方米(按实际结构混凝土接触面积计算)。
2、止水带安装合计单价:
元/米。
(总价一次性包死,不做调整)。
3、因施工现场需要发生零星用工时,按元/工日计算,(每个工日工作时间
为10个小时计算)。
本工程发生的任何费用和与本工程有关的其它费用(包括税费、劳保福利、保险
费、经营费等)均已包括在上述合同单价内。
因甲方原因,致使乙方连续停工7天以上,甲方承担停工人员的生活费补偿。
由于乙方在本工程报价时已充分考虑各种风险,因此发生下列情况,甲方均不再
进行签证、补偿:
A、非甲方原