建筑施工的合同补充协议是怎样的.docx

建筑施工的合同补充协议是怎样的.docx

《建筑施工的合同补充协议是怎样的.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工的合同补充协议是怎样的.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建筑施工的合同补充协议是怎样的

建筑施工的合同补充协议是怎样的？

在当今这个社会，大家都知道的是，一般进行建筑的施工双方当事人都是需要签订一定的合同的，对于一个合同来说，有的时候还要签订补充协议，这也同样十分的重要的。

那么，建筑施工的合同补充协议是怎样的？

接下来小编将为大家详细的介绍一下建筑施工的合同补充协议是怎样的这个问题以及与其相关的一些事项。

　　在当今这个社会，大家都知道的是，一般进行建筑的施工双方当事人都是需要签订一定的合同的，对于一个合同来说，有的时候还要签订补充协议，这也同样十分的重要的。

那么，建筑施工的合同补充协议是怎样的？

接下来小编将为大家详细的介绍一下建筑施工的合同补充协议是怎样的这个问题以及与其相关的一些事项。

　　▲一、建设工程施工合同补充协议

　　甲方:

上海××房地产开发有限公司

　　乙方:

浙江×××建设工程有限公司

　　甲、乙双方于××××年×月××日签订了关于甲方开发的××水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下补充协议:

　　第一条承包范围

　　××水城住宅项目高层标段之施工图中所含的全部内容:

包括但不限于基础工程、土建工程、装饰工程、给排水工程等,以及招标文件及投标报价补充说明中约定的其他工程内容,并包括施工图未列明但乙方为完成合同约定工程所需的其他全部工作内容。

　　第二条总承包管理

　　整个工程（包括乙方负责的施工范围及甲方另行发包给他方的工程）及周围相邻建筑物、道路、地下管线的稳妥性、安全性之施工,由乙方承担总承包管理。

　　第三条合同的组成

　　组成本工程合同的文件及其解释顺序为:

（1）本补充协议及其附件;

（2）《建设工程施工合同》协议书、专用条款;

　　（3）招标文件（××××-××××-×）;

　　（4）关于投标报价的补充说明;

　　（5）中标通知书;

　　（6）《建设工程施工合同》通用条款;

　　（7）标准、规范及有关技术文件;

　　（8）图纸;

　　（9）投标文件。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。

　　第四条工地考察

　　1、乙方已认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况,已充分认识到各种不利因素。

乙方理解工地上会有其他施工单位作业,不会独占工作面和工作空间以及施工现场,理解交叉施工、配合施工、施工等待对工期、价款的影响。

乙方确认本合同所约定的工期、工程价款或结算依据的标准,已包括上述因素等对工期、价款的影响。

前述因素不予延长工期,不予增加费用。

乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的房屋竣工交付甲方。

　　2、发包人提供的工程周围现有地下管线图、或其它资料之提供,只作为承包人之参考,具体由承包人自行负责。

　　3、乙方任何因忽视或误解上述情况,不得因此提出索赔或工期延长。

　　第五条工期

　　1、总工期为×××个日历日,开工日:

××××年×月××日;竣工日:

××××年×月××日。

　　2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。

工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。

　　3、乙方逾期履行任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。

乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。

　　第六条工期的顺延

　　1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加,不予顺延工期。

虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工程量增加不顺延工期,但超过五日的,自第六日起开始计算天数顺延工期。

当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的,乙方应当采取相应的赶工措施尽量确保工期和质量,相应的赶工费用应当事先经甲方盖章同意。

但如该可能的延误是由于乙方原因造成的,赶工费用由乙方承担。

　　2、对以下情况造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

（1）战争、动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度:

①4.5级以上的地震;②连续4小时以上的持续8级以上的大风;③连续4小时以上的特大的暴雨;④连续4小时以上温度低于零下15的低温;⑤连续7天38℃以上的高温等。

（2）工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。

　　前述

（1）、

（2）项原因造成的损失各自承担。

　　（3）甲方同意给予顺延的其它情况。

　　3、乙方在以上情况发生后2日内,就延误的内容向甲方代表提出报告。

乙方未按期提出报告的,视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。

　　4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外,其它情况一律不予顺延工期。

非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承担违约责任。

　　第七条工程进度

　　由甲方和监理单位组成进度监督管理小组,对工程进度每天进行监督管理,协调解决影响工程进度的问题。

　　第八条分包和转包

　　1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长（经理）名单,并附相应的证书,应与投标文件一致。

如发生变动,乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。

乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。

乙方进入施工现场的所有人员要统一着装,并挂胸牌上岗。

甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符,视为乙方违法分包。

　　其中,项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。

本款所指本单位人员,是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员,乙方应当在提交名单的同时提交相关证明文件。

　　2、甲方保留指定分包的权利。

　　3、除甲方指定分包外,乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可,但甲方并不因此对该分包商的选择承担责任。

甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期（包括阶段工期）、质量等,甲方可书面要求乙方将该分包商撤换,乙方应当立即撤换。

　　甲方逾期付款的,每逾期一日,应当按应付款金额的同期银行贷款基准利率承担利息。

　　2、乙方责任

　　除本合同已约定的违约责任外,乙方如有下述违约,并应当承担下列违约责任:

（1）乙方违反各项制度的,相应制度已规定了违约责任的,乙方应当按相应制度规定承担违约责任。

（2）乙方未及时履行任何一项义务的,每逾期一日,应当承担贰万元的违约金。

逾期超过十日,甲方有权解除合同,乙方应无条件撤出现场,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。

　　（3）乙方未经甲方许可停工达十日以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于七日内退场,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。

　　（4）在施工过程中,对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合约定标准。

但如该乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。

　　（5）对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

　　（6）乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件,否则,甲方有权追究乙方刑事责任外,同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承担违约金。

　　3、其他:

（1）因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。

（2）因乙方原因导致解除合同,乙方应无条件在甲方通知后七日内撤出施工现场,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用等甲方因本合同解除而遭受的全部损失,皆由乙方赔偿给甲方,甲方在支付其余工程款时予以扣除。

　　（3）如因乙方原因工程延期或存在质量问题的,无论甲方是否解除本合同,除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外,甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金,甚至购房者退房的一切损失,均由乙方承担,甲方在支付其余工程款时予以扣除。

为此,乙方应当确保工期和质量,并应当在发生质量问题时立即全力解决。

　　（4）工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

　　第二十二条保修

　　自工程竣工验收合格符合合同要求并乙方交付工程之日起开始计算保修期,保修期内由乙方负责保修,并承担费用。

　　双方另行签订《建设工程质量保修制度》,作为本协议的附件。

　　第二十三条保险

　　由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全,乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险,并承担其费用。

　　第二十四条竣工日前使用

　　下列情况均不视为甲方提前使用,乙方仍应当对工程质量承担责任,除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题:

（1）甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;

（2）经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;

　　（3）无论何方原因造成的延期,在《建设工程施工合同》或本补充协议确定的竣工日之后,如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时,甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同,减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。

　　第二十五条其他事项

　　1、《通用条款》中所称的工程师,双方确认是指甲方代表,而非监理工程师。

　　2、如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人（除法定代表人）签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章（例如签证章等）,甲方均不予认可。

　　如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理、监理公司,共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。

签证估算造价超过人民币××万元时,还需预算员及预算部经理会签方为有效。

　　3、工程施工签证单必须按甲方《签证管理制度及流程》执行,否则无效。

　　4、甲方的现场管理制度及工作流程,作为本合同的附件,双方共同遵守。

　　第二十六条效力

　　《建设工程施工合同》与本《补充协议》相抵触的部分,以本《补充协议》为准。

本《补充协议》未约定的内容,以《建设工程施工合同》为准。

　　第二十七条争议的解决

　　双方因《建设工程施工合同》、本补充协议发生争议时,应当协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

　　第二十八条本协议一式八份,双方各执四份,具有同等法律效力。

　　第二十九条本《补充协议》自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方:

乙方:

　　法定代表人:

法定代表人:

　　委托代理人:

委托代理人:

　　签订日期:

年月

　　▲二、道路施工合同范文

　　发包人：

（以下简称甲方）

　　承包人：

（以下简称乙方）

　　经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　工程项目

　　工程名称：

*****道路工程

　　工程地点：

位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　承包范围：

总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）

　　承包方式：

包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　合同价款：

合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元

　　质量标准：

合格。

　　工期：

　　工程总日历工期天。

具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　技术标准及图纸

　　图纸

　　发包人提供：

　　技术标准：

　　执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

　　质量评定执行相关质量检验评定标准。

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　双方权利和义务

　　发包人的权利和义务

　　发包人委派的业主代表：

　　姓名：

职务：

　　监理单位及委派的工程师：

　　监理单位：

　　姓名：

职务：

　　首先既然已经是补充协议了，肯定是指正式的合同中没有的内容，也就是对于合同中约定的内容进一步的阐释。

由于合同内容十分的重要，并且专业，如果大家对于建筑施工的合同补充协议是怎样的这个问题还有什么不明白的地方，小编建议最好在当地找一个专业的律师进行详细的咨询，他们会给出专业的答案。