一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第3316篇.docx
《一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第3316篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第3316篇.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第3316篇
2019年国家一级造价工程师《建设工程计价》职业资格考前练习
一、单选题
1.建筑结构的选择既要满足力学要求,又要考虑其经济性。
对于多层房屋或大跨度结构的项目,应优先选用()。
A、砌体结构
B、钢筋混凝土结构
C、钢结构
D、框架结构
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>设计阶段影响工程造价的主要因素
【答案】:
C
【解析】:
对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构;对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构;对于多层房屋或大跨度结构,选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构;对于高层或者超高层结构,框架结构和剪力墙结构比较经济。
2.某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同,合同总价5000万元,合同工期为200天,其应分摊的总部管理费100万元。
丙在施工过程中,因遇到不利物质条件造成停工5天,因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3天,因承包人施工机械损坏停工3天,因异常恶劣气候造成工程停工2天,上述事件均未发生在同一时间,且都在关键路线上,则丙施工单位可索赔的总部管理费为()万元。
A、2.5
B、4.0
C、5.0
D、6.5
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
延期工程的日平均总部管理费=100/200=0.5(万元),本题可索赔总部管理费的有“不利的物质条件”、“发包人更换其提供的不合格材料”,索赔的总部管理费=0.5×(5+3)=4(万元)。
3.下列有关分部分项工程量清单的说法,叙述错误的是( )。
A、分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置
B、工程量的计算结果可以分两种情况得出
C、同一招标工程的项目编码不得有重码
D、工程量的计算要按照相关规则计算
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>招标工程量清单的编制
【答案】:
B
【解析】:
选项AC正确,分部分项工程项目清单的项目编码,应根据拟建工程的工程项目清单项目名称设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。
选项B错误,工程量的计算结果要具有唯一性。
选项D正确,分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算。
4.投标报价时有关复核工程量的表述,正确的是()。
A、工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于工程内容
B、通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的报价
C、投标人发现工程量清单中数量有误,可以对工程量清单进行修改
D、工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量,防止由于超量或少购等带来的浪费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>询价与工程量复核
【答案】:
D
【解析】:
选项A错误:
工程量清单中工程量的遗漏或错误,是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。
选项B错误:
通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量
选项C错误,选项D正确:
复核工程量的目的不是修改工程量清单,即使有误,投标人也不能修改工程量清单中的工程量,防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。
5.当初步设计深度较深、有详细的设备清单时,最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是()。
A、预算单价法
B、扩大单价法
C、设备价值百分比法
D、综合吨位指标法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>设计概算的编制
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是设计概算的编制。
预算单价法:
当初步设计较深,有详细的设备清单时,可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算,概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。
该法的优点是计算比较具体,精确性较高。
6.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中,正确的是()。
A、该项费用属于设备费
B、该项费用属于工程建设其他费用
C、该项费用是为了保证初期正常生活的需要而支付的相关购置费用
D、该项费用一般以设备购置费为基数乘以一定费率计算
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第2节>工具、器具及生产家具购置费的构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
工具、器具及生产家具购置费,是指新建或扩建项目初步设计规定的,保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用,此项费用属于工程费用中的设备及工、器具购置费用。
一般以设备购置费为计算基数,按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算。
7.()是以实物数量和货币标准为计量单位,综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件,是正确核定新增固定资产价值的依据。
A、竣工图
B、竣工结算
C、竣工决算
D、竣工验收签证书
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第1节>建设项目竣工决算的概念及作用
【答案】:
C
【解析】:
竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位,综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件,是竣工验收报告的重要组成部分,竣工决算是正确核定新增固定资产价值,考核分析投资效果,建立健全经济责任制的依据,是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。
8.下列各项事件中,不属于人工费索赔内容的是()。
A、高温、高寒地区施工增加的人工费
B、法定人工费增长
C、非因承包人原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费
D、超过法定工作时间加班劳动
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
A
【解析】:
人工费的索赔包括:
由于完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长;非因承包商原因导致工效降低所增加的人工费用;非因承包商原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费等。
因此选项A正确。
9.在工程量清单中,( )是对项目的准确描述,是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据。
A、项目计量单位
B、项目编码
C、项目名称
D、项目特征
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第2节>分部分项工程项目清单
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是分部分项工程项目清单。
项目特征是对项目的准确描述,是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据,是区分清单项目的依据,是履行合同义务的基础。
10.在建设项目总投资中,为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是()。
A、工程造价
B、建设项目总投资
C、建设投资
D、工程费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第1节>我国建设项目总投资及工程造价的构成
【答案】:
C
【解析】:
工程造价中的主要构成部分是建设投资,建设投资是为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。
11.在国外建筑安装工程费用构成中,承包商投标报价时不计入单价,而需单独列项的是()。
A、建设用地费
B、为业主提供的办公和生活设施费
C、建设管理费
D、税金
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>国外建筑安装工程费用的构成
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。
开办费中的项目有临时设施、为业主提供的办公和生活设施、脚手架等费用,经常在工程量清单的开办费部分单独分项报价。
12.小规模纳税人提供应税服务适用( )计税。
A、简易计税方法
B、简单计税方法
C、一般计税方法
D、复杂计税方法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。
小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。
13.下列费用项目中,属于工程建设其他费中市政公用设施费的是( )。
A、新产品试制费
B、水文地质勘查费
C、特殊设备安全监督检验费
D、绿化工程补偿费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第4节>市政公用配套设施费
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是与项目建设有关的其他费用。
市政公用配套设施费是指使用市政公用设施的工程项目,按照项目所在地政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用。
市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等,包括绿化、人防等配套设施。
14.对共同费用进行分摊时,土地征用费按照( )比例分摊。
A、工程费用
B、建筑工程造价
C、建筑安装工程费用
D、工程费用+基本预备费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第2节>新增固定资产价值的确定方法
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是新增资产价值的确定。
对共同费用进行分摊时,土地征用费按照建筑工程造价比例分摊。
15.在计算预算定额人工工日消耗量时,对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工,应列入( )。
A、辅助用工
B、人工幅度差
C、基本用工
D、超运距用工
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第5节>预算定额及其基价编制
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是预算定额及其基价编制。
人工幅度差,即预算定额与劳动定额的差额,主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。
内容包括:
①各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工;
②施工过程中,移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间;
③工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间;
④同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间;
⑤工序交接时对前一工序不可避免的修整用工;
⑥施工中不可避免的其他零星用工。
16.根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095--2015的规定,下列各项中属于清标工作内容的是()。
A、投标文件格式符合要求
B、报价唯一
C、暂列金额、暂估价正确性复核
D、联合体协议是否提交联合体协议书
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>评标程序及评审标准
【答案】:
C
【解析】:
清标工作主要包含下列内容:
(1)对招标文件的实质性响应。
(2)错漏项分析。
(3)分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性分析。
(4)措施项目清单的完整性和合理性分析,以及其中不可竞争性费用的正确性分析。
(5)其他项目清单完整性和合理性分析。
(6)不平衡报价分析。
(7)暂列金额、暂估价正确性复核。
(8)总价与合价的算术性复核及修正建议。
(9)其他应分析和澄清的问题。
17.可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为:
误差控制在±()%以内。
A、5
B、10
C、15
D、20
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>项目决策阶段影响工程造价的主要因素
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。
可行性研究阶段投资估算的精确度要求是误差控制在±10%以内。
18.下列有关设备及工器具购置费用的描述,说法中错误的是( )。
A、它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成
B、在工业建筑中,它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步
C、它是固定资产投资中的积极部分
D、在民用建筑中,它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第2节>设备购置费的构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是设备购置费的构成和计算。
设备及工、器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的,它是固定资产投资中的积极部分。
在生产性工程建设中,设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大,意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。
19.采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为()%。
A、4.95
B、5.21
C、5.45
D、5.50
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>确定材料定额消耗量的基本方法
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。
材料损耗率=损耗量/净用量=0.65/(12.47-0.65)=5.50%。
20.下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是( )。
A、招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
B、中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格
C、招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
D、实行工程量清单计价的建筑工程,鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>合同价款的约定
【答案】:
C
【解析】:
招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A选项正确。
中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还。
B选项正确。
招标人最迟应当在与中标人签订合同后5天内,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
C选项错。
实行工程量清单计价的建筑工程,鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。
D选项正确。
21.某工程合同总价为5000万元,合同工期180天,材料费占合同总价的60%,材料储备定额天数为25天,材料供应在途天数为5天。
用公式计算法求得该工程的预付款应为( )万元。
A、417
B、500
C、694
D、833
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>预付款及期中支付
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是预付款及期中支付。
预付款=5000×60%/180×25=417(万元)。
22.当用工料单价法编制施工图预算时,编制工料分析表通常得出()。
A、单位工程人工、材料、施工机具的消耗数量
B、单位工程人工、材料的消耗数量
C、建设项目人工、材料、施工机具的消耗数量
D、建设项目人工、材料的消耗数量
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第3节>施工图预算的编制
【答案】:
B
【解析】:
编制工料分析表:
工料分析是按照各分项工程,依据定额或单位估价表,首先从定额项目表中分别将各分项工程消耗的每项材料和人工的定额消耗量查出;再分别乘以该工程项目的工程量,得到分项工程工料消耗量,最后将各分项工程工料消耗量加以汇总,得出单位工程人工、材料的消耗数量。
23.国产非标准设备原价的利润计算基数,不包括下列( )。
A、材料费
B、加工费
C、外购配套件费
D、废品损失费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第2节>设备购置费的构成和计算
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是设备购置费的构成和计算。
国产非标准设备原价中的利润,计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费和包装费。
24.最终结清时,如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的,( )应承担不足部分的补偿责任。
A、承包人
B、发包人
C、监理人
D、建设主管部门
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>最终结清
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是最终结清。
最终结清时,如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的,承包人应承担不足部分的补偿责任。
25.采用工料单价法编制施工图预算时,在计算直接费之后,下一个步骤是()。
A、套用定额预算单价
B、编制工料分析表
C、计算主材费并调整直接费
D、按计价程序计取其他费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第3节>施工图预算的编制
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是施工图预算的编制。
工料单价法编制施工图预算的步骤:
1)准备工作。
2)列项并计算工程量。
3)套用定额预算单价,计算直接费。
4)编制工料分析表。
5)计算主材费并调整直接费。
6)按计价程序计取其他费用,并汇总造价。
7)复核。
8)填写封面、编制说明。
26.按照现行对基本预备费内容的规定,下列费用中不属于基本预备费范围的是( )。
A、设计变更增加的费用
B、局部地基处理增加的费用
C、利率调整增加的费用
D、预防自然灾害采取的措施费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第5节>预备费
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是预备费。
利率调整增加的费用属于价差预备费的调整范畴,不属于基本预备费范围。
27.某医院建设项目由甲、乙、丙三个单项工程组成,其中:
建筑设计费60万元,建设项目建筑工程费2000万元、设备费3000万元、安装工程费1000万元;丙单项工程建筑工程费600万元、设备费1000万元、安装工程费200万元,则丙单项工程应分摊的建筑设计费为()万元。
A、18.00
B、19.20
C、16.00
D、18.40
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第2节>新增固定资产价值的确定方法
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是新增资产价值的确定。
建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊,丙单项工程应分摊的建筑设计费=600/2000×60=18.00(万元)。
28.投资估算的主要工作包括:
①预备费估算;②工程建设其他费用估算;③工程费用估算;④设备购置费估算。
其正确的工作步骤是()。
A、③④②①
B、③④①②
C、④③②①
D、④③①②
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>投资估算的编制
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是投资估算的编制。
投资估算编制的具体流程图如下。
29.措施项目清单中,下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是()。
A、非夜间施工照明费
B、脚手架工程费
C、混凝土模板及支架(撑)费
D、施工排水、降水费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第2节>措施项目清单
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是措施项目清单。
非夜间施工照明费是以“项”为单位计价的措施项目费。
其他三项与完成工程实体有直接关系,并且可以精确计量的项目,用分部分项工程量清单的方式采用综合单价。
30.工业项目的建设地点的选择要求厂区地形平坦而略有坡度,一般要求适宜的坡度是( )。
A、2%~3%
B、2%~5%
C、3%~5%
D、5%~10%
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>项目决策阶段影响工程造价的主要因素
【答案】:
D
【解析】:
厂区地形力求平坦而略有坡度(一般5%~10%为宜)。
31.根据《标准施工招标文件》(2007版),下列有关施工招标的说法中正确的是()。
A、当进行资格预审时,招标文件中应包括投标邀请书
B、投标人对招标文件有疑问时,应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清
C、按照规定应编制招标控制价的项目,其控制价应在开标时一并公布
D、初步评审应选择最低投标价法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>评标程序及评审标准
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。
选项B错误,投标人应在规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式),要求招标人对招标文件予以澄清;
选项C错误,按照规定应编制招标控制价的项目,其招标控制价应在发布招标文件时一并公布;
选项D错误,初步评审可以选择经评审的最低投标价法和综合评估法。
32.在工程量清单中,最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是()。
A、项目特征
B、项目编码
C、项目名称
D、项目计量单位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第2节>分部分项工程项目清单
【答案】:
A
【解析】:
项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。
项目特征是对项目的准确描述,是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据,是区分清单项目的依据,是履行合同义务的基础。
33.关于工程造价鉴定的规定中,若委托鉴定的项目工程造价金额为4000万元,通常鉴定期限应不超过()天。
A、60
B、90
C、80
D、150
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>合同价款纠纷的处理
【答案】:
C
【解析】:
选项C正确。
34.对于没有具体数量的清单项目,通常选用的计量单位是()。
A、个
B、组
C、项
D、樘
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第2节>分部分项工程项目清单
【答案】:
C
【解析】:
没有具体数量的项目,计量单位为宗、项。
35.单位工程投资估算指标的内容应该是()。
A、建筑安装工程费用
B、设备购置费用
C、设备、工器具购置费用
D、建筑安装工程费用与设备、工器具购置费用之和
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第5节>投资估算指标及其编制
【答案】:
A
【解析】:
单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用,即建筑安装工程费用。
36.根据最高人民法院有关司法解释,下列诉讼请求不予支持的是()。
A、垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息
B、施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程价款
C、当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的
D、施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>合同价款纠纷的处理
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是合同价款纠纷的处理。
建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
对于发包人要求承包人垫资施工的项目,对于垫资施工部分的工程价款结算,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见
37.关于垫资施工合同价款纠纷处理,下列说法正确的是()。
A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的,按合同约定返还垫资利息
B、当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理
C、当事人对垫资利息没有约定的,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>合同价款纠纷的处理
【答案】:
B
【解析】:
对于发包人要求承包人垫资施工的项目,对于垫资施工部分的工程价款结算,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见:
1)当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应