电梯门套施工合同.docx
《电梯门套施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电梯门套施工合同.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
电梯门套施工合同
电梯门套施工合同
篇一：
doc
电梯门套线施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》《建筑法》及国家有关法律法规规定，将以下工程施工承包给乙方。
结合本工程具体情况，为明确责任，确保工程质量及工期，经双方充分协商一致，签订本合同，以共同遵守。
一、工程内容：
楼电梯门套材料与安装
二、工程造价：
按单位工程单价计价，工程量按实际发生工程量测量计算，本工程总造价按各单位工程单价乘以各自工程量汇总后计算。
单价如下：
1、挂大理石：
2、大理石大面：
元／㎡；磨边：
元／m；底层门边：
元／m（包括面料及磨边）。
三、承包方式：
包工包料。
四、工期：
自签订合同之日起天内完成。
开工时间：
月日，竣工
时间：
年月日。
施工期间如发生不可抗力的自然灾害工期另行协商。
五、工程价款的支付与结算：
工程完工后付至全部工程造价的70%，验收合格后5日内，工程款拨付至全部工程造价的90%；其余10%作为保修金，待保修期满7日内结清。
（注：
乙方必须提供符合财务要求的正式发票）。
六、工程质量和验收标准：
质量符合GB50300-20XX及相关规范的验收标准，且要求外观整齐、美观、整洁切符合设计要求。
所有材料必须符合国家标准和图纸要求，材料到场后各项技术资料必须与货同行。
如发现使用不合格材料或非约定品牌，以及施工质量达不到合格要求，甲方有权单方面废除合同，令乙方退场，其造成的一切损失均由乙方承担。
（一）、大理石材料：
整套无色差、夹杂、伤痕，表面光滑细腻，造型圆润整洁，由施工方认可。
（二）、大理石干挂施工：
表面平整、接缝均匀、无色差、光滑细腻、圆润整洁。
七、场地：
施工场地为现状，工程施工中如遇其他情况，由乙方自行解决。
八、工程保修期：
自竣工验收合格之日起十二个月。
九、违约责任：
甲方责任：
1.负责协调土建与乙方施工队伍关系；
2.监督乙方按操作规程施工，对达不到质量验收标准的，有权责令改正；对使用在工程的所有材料，按质量要求予以监管和认可。
乙方责任：
1.根据乙方设计的图纸要求，结合实际编制施工方案，并交甲方和监理单位审核批准；服从甲方、监理的管理，严格按施工操作规程及施工方案施工，保证工程达到GB50300-20XX质量验收的合格标准。
2.工程中所有使用材料应达到合格标准，并具有建设局备案手续，应试验检验的材料应及时报检；向施工单位提供完整的施工技术资料。
3.认真组织安全生产，现场施工人员应办理保险，工程施工中出现的事故，乙方完全负责。
4.乙方施工中出现的工程质量不合格，应及时返工并承担一切费用。
5.工期延误，每超一天罚款贰仟元，现场安装电表并支付电费。
未尽事宜，协商解决或另签补充协议
十、合同壹式肆份，甲乙双方各贰份。
甲方代表：
乙方代表：
甲方：
乙方：
年月日
篇二：
电梯门套安装工程合同书
电梯门套安装工程合同书
发包人（简称甲方）：
（#楼）承包人（简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合本工程实际情况。
甲、乙双方经反复协商，一致同意以下条款。
第一条工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包性质：
第二条甲乙双方职责
一、甲方责任
1、负责监督工程进度及施工质量，负责协调现场各班组关系，保证乙方施工顺利进行。
2、甲方负责土建成品交给乙方。
二、乙方责任
1、按有关标准对门口认真安装。
2、遵守甲方制定的现场安全文明施工的规章制度，如违反甲方的规章制度由乙方负责。
3、乙方在工程中所发生的一切安全事故，由乙方完全负责，甲方不承担任何责任，如给甲方造成经济损失，应如数赔偿。
4、乙方应保质保量按期完成本项工程。
5、乙方应按照甲方指定的标准进行施工，按照国家有关部门的质量标准进行施工，达到合格工程标准。
6、乙方必须对该工程已建成的成品完整保护，如有损坏必须无条件修复。
7、施工工艺及材料标准：
（1）主材：
石材厚：
（2）配套用材：
镀锌挂件：
按国家标准
大理石胶：
按国家标准
固定螺丝：
按实际需要定长度，保证施工需要。
（3）施工工艺：
该工艺采用鸭嘴型外边，成品必须达到国家验收标准。
8、乙方负责本工程交工，一切质量问题由乙方完全负责。
第三条工程造价
工程造价为包工包料包安全每个整体门套数量计算。
第四条付款方式
1、材料到施工现场，甲方付总价的XX%。
2、当工地施工完工后，甲方付总价款的XX%.
3、工程验收完毕后，余款甲方应在七日内付给乙方。
4、工程自年日开始施工，随电梯安装进度至甲方
验收。
5、如甲方原因影响施工，乙方不负责任。
第五条其它
1、在本工程施工中，如涉及本协议之外的问题，甲乙双方按实际情况协商解决。
若协商不成，双方中任何一方可向法院诉讼解决。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签署盖章后生效。
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
电话：
电话：
年月日
篇三：
不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同
不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同
发包人：
亳州市博奥电梯工程有限公司（简称甲方）
承包人：
（简称乙方）
经双方友好协商，承包人承包发包人旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程施工。
根据国家有关法律规定，特签订本合同。
一、工程项目
旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程
二、工程地址
涡阳县乐行路北侧、刘西路西侧
三、施工前状态
现状，已经双方确认，施工现场已具备开工条件。
四、施工要求
1.门套的边框形状尺寸及不锈钢板下料图样（见本合同附件1）。
2.外观质量：
平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢板沾贴紧密牢固。
边框端正、两边匀称。
3.制作安装：
用3*4CM方木制成固定框架，用厚度木工板整体蒙面，上扣不锈钢板（201不锈钢板厚）,木工板与不锈钢板之间用胶沾合，门套边缘不锈钢板要扣入木工板，并用玻璃胶封边。
4.承包人制作安装样品门套2樘，经发包人确认后施工。
样品不符合发包人要求的应整改达发包人要求。
五、工程总量
旭日华城工程8台电梯所有门套的制作安装，数量为244樘。
六、承包方式
1.包工包料。
承包人全面承包该项目的材料、辅助材料，制作、安装、运输、劳务、管理、安全文明施工、技术指导、质量检测、劳动定额和工资管理、施工组织等本工程的所有事项，并对工程负全面责任。
2.进场施工时发包人协调提供水、电源。
承包人交纳该项目的水电费用。
3.工程主要材料的品牌规格等见本合同附件2。
4.所有材料均由承包人负责采购，并保证为市场准入的合格产品。
5.工程施工所需资质及相关费用由承包人负责。
七、工期
工期为30天。
开工日期以发包人开工令为准。
八、工程价款
1.计价方式：
采用固定单价计价法，每樘单价为人民币伍佰圆。
2.工程价款为壹拾贰万贰仟圆整（￥）。
3.本合同确定的价格均为含税及相关费用的开票价格。
承包人开具符合发包人行业规范的完税发票，经发包人审核批准后入账。
4.因政策、市场价格波动等引起的风险，已在计价中作了浮动，发包人在结算时不予确认。
九、付款方式
1.本合同签约生效后，承包人购进材料经发包人确认后，支付材料
款（约占总工程价款的50%左右）
2.完成工程量达60%时，承包方付工程价款的20%。
3.工程竣工验收合格7日内，付足工程价款的%。
4.余款1830元作为工程质量保证金，按质保金规范支付。
5.承包人工程达付款进度，即时开具正规税票，发包人收票并审批入账后方可付款。
十、质量要求
1.本工程质量标准：
合格。
2.工程主要材料必须符合有关规定及标准，材料进场时要提请发包人验收合格后，方可使用。
3.承包人提供的材料不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
4.承包人承担保修责任。
质保期为2年，自工程竣工验收合格之日算起。
5.本工程质保金为1830元。
质保期内，如遇质量问题，承包人应在接到发包人通知后3日内，安排进行质量维修，并保证达相应质量要求。
承包人不能在上述期限内履行质保责任，或维修整改达不到质量要求，或有其它怠于履行质保责任行为的，发包人可自行安排质量维修，所发生的一切费用在质保金中扣除，质保金不足的，由承包人另行承担。
在承包人履行质保义务的前提下，质保金在竣工验收合格一年后30日付清。
十一、工程验收
工程全部结束后，承包人通知发包人进行竣工验收。
发包人应在接到
通知后10日内进行验收，验收合格后，双方办理工程结算和移交手续。
十二、安全责任
1.承包人应遵守国家安全管理相应法律法规和规范，切实保障本工程施工现场和工程使用安全，如造成事故均由承包人负责，与发包人无关。
2.承包人应注重现场的清洁文明施工，工程竣工后应全面打扫整理，保证工程整洁美观。
十三、其他约定
1.承包人必须保障工程施工、管理等人员工资的发放，不得因此加重发包人负担，或给发包人造成不良影响。
如因承包人拖欠工资、材料款等导致政府、司法部门要求或判令发包人代付的，承包人承担代付额20%的违约金。
十四、违约责任
1.承包人违反本合同约定偷工减料、使用劣质原辅助材料的，除按约定更换为合格材料外，同时承担该批合格材料价款15%的违约金。
工程验收未达到合格标准的，必须于10天内整改合格，并处工程总价10%的违约金；整改后经验收仍不合格的，发包人另行安排第三方进场施工，承包人除承担保证工程合格的全部费用外，并按工程总价的20%支付违约金。
2.承包人工期违反本合同约定的，每延迟1天承担工程总价万分之五的违约金。
发包人违反本合同约定迟延付款的，每迟延1天。
承担应付价款万分之五的违约金。
3.双方其他违反本合同约定的，承担1万元违约金。
十五、争议解决
本工程未涉及的事项依据国家和地方相关法律、法规、规范、标准及双方商定的协议执行。
本合同履行期间，双方如发生争议，双方应协商解决。
协商不成时，向签约地人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式两份，双方签字后生效。
发包人：
承包人：
签约日期：
签约日期：
篇四：
电梯门套合同20XX0327
电梯门花岗石门套制作安装工程合同
发包方（以下简称甲方）：
太原市新兴皮件厂
承包方（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑安装合同承包合同条例》及《建筑工程施工条例》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等合作的原则，经双方协商签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称：
大王公寓
二、工程地址：
晋祠路西一巷4号
三、承包范围：
电梯门花岗石门套制作安装。
四、工程规模：
约111套（以最终工程结算为准）。
五、合同价格：
以综合单价 元/套计算（包含电梯门花岗石门套制作、安装以及施工过程中采取的各种措施费和税费）。
六、承包方式：
包工包料。
七、合同工期：
经甲方确认已具备安装条件后，接到进场通知之日（20XX年4月日）起计30个自然天。
（如因甲方原因造成工期延误，工期顺延）
八、质量要求：
必须符合乙方提交给甲方认可的封存材料要求，并遵守国家现行施工验收规范、规程和标准的要求。
第二条合同价款的支付
材料进场付工程款的%在工程竣工验收合格后并确认乙方报送的工程量结算单后15天日内支付乙方合同结算总价款的
95%；剩余5%作为质保金，在保修期满后一次性结清。
第三条验收及保修
一、验收：
工程完工后，乙方应提前三天报请甲方验收，甲方在接到通知组织验收，验收合格后，办理移交手续。
二、保修：
1、保修期：
自工程竣工验收合格之日起一年。
2、保修内容：
由乙方自行采购的原材料、半成品、配件和乙方承担的全部施工内容。
3、保修承诺：
在保修期内出现一般质量问题均应及时解决，若非乙方原因则应会同甲方及有关人员配合处理，若因乙方原因导致的产品质量问题，乙方将无偿免费进行维修、更换，如因用户操作不当引起的问题，乙方只收取成本费用。
第四条双方义务及责任
一、甲方义务及责任：
1、甲方负责施工通道通畅，负责提供合适的水电接入点。
2、负责审核乙方提交的工程量报告及结算单，按合同约定综合单价进行结算并支付工程款。
3、负责协调其余相关施工方的配合工作。
二、乙方义务及责任：
1、安装过程中乙方必须使用同经甲方确认过的封存材料样品一样的材料，随时接受甲方、监理单位的检查，为检查提供便利条件，如发现质量问题，必须按照甲方和监理的要求进行整改、返工，且返工费由乙方自己承担、工期不顺延。
2、乙方进入施工现场后，必须严格遵守相关部门制定的及土建施工单位的安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等，做到安全文明施工；若因乙方原因发生伤、残、忘事故由乙方负责并承担损失。
3、乙方必须严格按照甲方批准的和共同确定的材质施工，合同约定的工作范围
完工后报请甲方验收，达到合格标准，产品移交给甲方。
4、参加电梯门花岗石门套的验收工作。
5、施工过程中，做好各项质量检查记录，负责收集、整理和完善竣工资料。
6、负责编制工程结算报告、送审。
7、负责电梯门花岗石门套的保修。
第五条违约责任
一、甲方或乙方发生不能按本合同条款约定内容履行自己的各
项义务造成使合同无法履行的行为，应承担相应的违约
责任（包括支付违约金），赔偿因其违约给对方造成的
全部经济损失。
二、违约金为合同总价款的10%。
三、除非双方协议终止合同，因乙方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍需继续履行合同。
第六条合同生效与终止
本合同自签字（章）之日起生效，到工程竣工交付及保修期届满、结清一切款项后终止.
甲方：
（签章）乙方：
（签章）
负责人：
年月负责人：
年月
日日
篇五：
电梯大理石门套供货安装施工合同
*******住宅小区**＃楼电梯大理石门套供货安装施工合同
合同编号：
甲方：
乙方：
****公司（以下简称为甲方）与****（以下简称乙方）就甲方****住宅小区*＃楼电梯大理石门套供货安装施工与乙方协商一致订立本合同,其条款如下:
一、工程名称：
***＃楼二、工程范围及承包方式：
1、工程范围：
**＃楼全部电梯口门套供货安装2、承包方式：
A、按工程内容及承包范围：
包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、
包安全、包税金、包文明施工等一切费用。
B、本合同为固定单价合同，结算时单价不作调整。
工程量按实进行结算。
三、合同价款及合同工期
1、电梯门套暂定数量：
套。
2．暂定合同总价：
（大写：
元整）2、合同工期：
个日历天。
3、开工日期：
合同签订之日即为开工之日。
四、付款方式：
1、电梯门套安装至合同暂定数量的一半时（两栋楼）付合同总价的30%作
为工程进度款。
2、全部电梯门套安装完毕后付合同总价的30%作为工程进度款。
4、工程完工验收合格并结算完毕后支付总价款的35％，余款5％作为质保
金，一年后质量没有问题时一次性支付完毕。
（甲方付款前，乙方必须提供等额的符合税务要求的发票）五、甲乙双方责任：
1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违规操作或不接受现场管理，所造成的安全事故则由乙方完全负责；妥善保护好现场的各种施工机械和施工器具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价时提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
6、乙方制作好的理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性
检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。
在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保持施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、竣工验收前，乙方负责工程的成品（半成品）保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。
此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
六、争议处理
甲乙双方履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意
向工程项目所在地人民法院起诉解决。
七、合同有效期
本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期
满后失效。
八、附则
1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，由双方签字后生效。
2、本合同附件为合同不可分割的一部分：
附件一：
电梯大理石门套详细报价表附件二：
大理石样品
代表人：
日期：
代表人：
日期：
甲方：
乙方：
附件一
电梯大理石门套详细报价表（门边宽200MM）
注：
合同约定的门边宽为200mm，如实际安装过程中边框尺寸如有误差，甲乙双方共同确认，实结实算。
篇六：
电梯门套安装合同
德诚·时代广场电梯门套施工承包合同发包方：
（甲方）广汉市德诚房地产开发有限公司梓潼分公司承包方：
（乙方）
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，达成如协议：
一、工程概况
1、工程名称：
德诚·时代广场
2、工程地点：
梓潼县崇文街
二、工程承包范围及承包方式
（一）承包范围：
1、2#、3#楼的所有电梯门套安装。
三、承包方式：
1、电梯门套按实际个数结算。
四、工程期限
从20XX年11月日开工，20XX年月日前竣工。
五、承包单价及付款方式
1、承包单价：
固定单价，电梯门套按每个门套150元计算。
2、工程款的支付：
花岗石到处付材料款和加工费，工程完工后按实际收方结算，结算完成后15天内凭发票支付工程款，开具发票的税款由甲方支付。
六、甲、乙双方的权利及义务
（一）、甲方
1、甲方负责对材料颜色、花纹的确定。
2、甲方对工程质量、进度进行监督检查。
（二）、乙方
1、乙方应按甲方的施工方案施工。
2、乙方应严格执行施工规范、安全操作、防火安全规定。
3、在施工过程中未经甲方同意乙方不能改变所用材料的质量、颜色以及工序等。
4、乙方负责验收、存档的图纸及相关资料。
七、工程质量及验收的约定
1、本工程已施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-910）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-880）的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
原材料进场时，必须抽检送样，经检验合格后方可进行施工。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收，若验收不合格，返工费用有乙方承担，工期不顺延。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后3日内组织验收，并办理验收移交手续。
八、安全生产责任和防火的约定
1、甲方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它的相关法规及规范。
3、在施工过程中的一切安全事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
九、违约责任
甲、乙双方任何一方违约，违约方应按合同金额的千分之五向守约方支付违约金，乙方若不能按时交工则每天向甲方赔偿损失费人民币20XX元。
十、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响过程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决的，本合同在执行中双方同意由仲裁委员会仲裁。
（可向当地人民法院起诉）
十一、其它
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
双方签字生效。
甲方签字：
乙方签字：
20XX年月日20XX年月日
篇七：
电梯大理石门套安装施工合同
电梯大理石门套安装施工合同
建设单位（甲方）：
承建单位（乙方）：
根据《中国人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。
一、工程名称：
碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程
二、工程范围及承包方式：
1、工程范围：
碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、承包方式：
A、按工程内容及承包范围：
包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。
B、本合同为固定总价合同。
三、合同价款及合同工期
1、电梯门套数量：
128门套。
2、合同单价：
550元/套（含一切费用），以后均不做调整；
3、固定合同总价：
70400元（柒万零肆佰元整）
4、开工日期：
20XX年7月日
5、竣工日期：
20XX年月日
四、付款方式
1、甲方优先考虑实物冲抵工程款
2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的
75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、甲乙方双方责任：
1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。
2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。
4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。
5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。
6、乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。
在工程竣工移交甲方前，乙方
升级会员 