供电施工合同.docx
《供电施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供电施工合同.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
供电施工合同
卢卡诺.瑞士风情小镇10KV进线工程、高压开闭所设备及安装、变压器及低压设备及安装、箱式变压器设备及安装
)
施工合同
合同编号
JL-HTAZ-001
项目名称
卢卡诺.瑞士风情小镇10KV进线工程
合同主题
*
外网10KV进线施工10KV进线工程、高压开闭所设备及安装、变压器及低压设备及安装、箱式变压器设备及安装
甲方
新疆吉利投资发展有限公司
乙方
工程地点
乌鲁木齐市十七户146号
~
协议条款
发包人(甲方)新疆吉利投资发展有限公司
承包人(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力建设工程施工事项协商一致,订立本合同条款如下。
第一条工程承包范围(工程招标文件的全部内容、图纸的全部内容):
1、由长安变电站开始建设10kv电力进线及备供苍绿线进线至项目所在地会所地下室;
2、高压开闭所设备及安装调试及设备实验;
>
3、1000kvA、400KVA变压器(带保护壳干式)设备及安装调试及设备实验;
4、高低压变配电设备及安装调试及设备实验;
5、1台630KVA箱式变压器设备的安装调试及设备实验
6、其它需现场勘查部分包括
(1)、架空线路(由西河坝到项目所在地)
(2)、箱式变压器1#、按设计安装(含箱变基础土建设计及施工)。
第二条承包方式
包工、包料、包税金、包风险、包安全、包验收、包挂表送电。
第三条合同工期
开工日期:
2013年月日
&
第四条工程质量标准
工程施工质量均应满足电气安装工程验收规范及建筑工程施工验收规范,原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准,《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,满足施工图设计,工程质量达到合格等级及达标投产考核要求。
第四条合同价款
本合同工程总价共计(人民币):
:
大写:
()。
含以下两部分:
1、10KV进线工程总价:
;
2、高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备及安装工程总价:
第五条工程付款
(1)10KV进线工程开工七日内,发包人向承包方付10KV进线工程总价价款的%,计¥元。
(2)?
(3)工程施工过程中电力廊道建成,发包人向承包方付10K进线工程总价价款的%,计¥元。
(4)主配电设备(高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备)预付款付该三项工程总价的%,进场甲方支付该三项工程款的%,合计¥元。
(4)高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备等配电设备安装完毕调试合格,10KV外网线路施工完毕,甲方支付到总工程款的%,合计¥元。
(3)工程余款:
剩余工程价款在工程竣工电力部门验收合格,挂表送电7个工作日内除留足3%质保金,余款一次付清。
工程付款:
发包人不按约定付款,发包人应从约定应付之日起向承包人支付相应付款的贷款利息,并承担违约责任。
工程进度款:
发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
第七条发包人工作
发包人应按本条款约定的内容和设计完成以下工作;
}
(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上遗留问题;
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
约定工程开工前由承包人办理,以满足施工要求。
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间和供应要求:
承包人自行解决
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及本条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
承包人自行负责
(4)工程地质和地下管线资料核实:
承包人自行负责。
:
(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);
由发包人办理的和施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开挖红线图及开挖许可证在工程开工前完成,费用由发包方承担
(6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;
水准点与坐标控制点交验要求:
符合设计要求。
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
图纸会审和设计交底时间:
开工前。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树古木的保护工作:
承包人应根据实际情况予以保护,造成损失的由承包人负责。
(9)发包人应做的其他工作,双方在本条款内约定;
~
双方约定发包人应做的其他工作:
无
发包人可以将<款>部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。
发包人委托承包人办理的工作:
无
发包人未能履行<款>各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人的有关损失,顺延延误工期。
第八条承包人工作
承包人按本条款约定的内容和时间完成以下工作:
(1)根据发包人委托,在其资质等级和业务允许的范围内,完成施工图审核或与工程配套的设计,经发包人确认后使用,发包人承担由此发生的费用;
需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
无
^
(2)向发包人提供年、季、月度工程计划及相应进度统计报表;
应提供计划、报表的名称及完成时间:
有。
(3)根据工程需求,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
承包人负责。
(4)按本条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;
向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
无。
(5)遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
由承包人负责办理。
《
承包人在廊道开挖后应回填到市政部门施工要求,若因回填不到位等各种因素造成市政恢复困难,承包方须承担全部责任。
(6)双方约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树古木的保护工作;
保护要求及费用承担:
承包人应根据实际情况予以保护,造成损失的由承包人负责。
(7)保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到本条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
现场施工场地清洁卫生要求:
严格遵守有关现场管理规定,要求现场材料场地整洁,做到文明施工。
(8)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定;
双方约定承包人应做的其他工作:
办理验收及送电手续。
承包人未能履行<款>各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失。
-
第九条图纸
发包人向承包人提供图纸的日期和套数:
开工前提供2套
第一十条工程变更
合同履行中如发包人要求变更工程质量标准或变动工程及提供设备材料、前期等工作,经发包方、监理方签字盖章后生效。
第十一条工程验收
工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续,挂表送电。
工程未经竣工验收或竣工验收未合格,发包人不得使用。
发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。
第十二条竣工图
承包人提供竣工图纸的约定时间:
验收合格后。
。
承包人提供竣工图纸的约定份数:
1份。
第十三条材料和设备的要求
承包人进场的所有材料必须三证齐全,经甲方及监理验收合格后方可进行使用。
第十四条不可抗力及免责条款
1.因不可抗力事件或甲方原因导致费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。
2.因电力主管部门政策性原因工程停工,工期相应顺延。
第十五条工程质量保修
1.发包方负责采购的材料和设备质量由发包方负责。
2.(
3.承包方负责采购的材料和设备质量由承包方负责。
承包方负责施工的工程质量由承包方负责。
3.本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%,计¥/元。
4.本工程双方约定的工程质量保修期自2012年月日至年月日,工程质量保修期为两年。
第十六条违约
双方如有一方未按合同履行,违约方向对方支付违约金并赔偿损失,违约金的数额为合同价款的20%。
第十七条合同争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协议解决,协商不成的按下列第二种方式解决;
(一)提交合同签订地仲裁委员会仲裁;
(二)】
(三)依法向天山区人民法院起诉。
第十八条其他
承包人负责办理10KV电力专线进变电站送电施工手续,并协调相关电力部门,乙方向甲方开具全额工程款发票。
每次付款时需提供等额发票。
第十九条合同生效
合同订立时间:
2012年月日
合同订立地点:
新疆吉利投资发展有限。
本合同的双方约定:
签字盖章后生效。
第二十条合同份数
本合同共计6份,发包人持3份;承包人持3份。
第二十一条合同终止
发包人、承包人履行完合同全部义务,工程价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
传真:
电话:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
订立时间:
年月日订立时间:
年月日