2#楼木工劳务合同.docx
《2#楼木工劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2#楼木工劳务合同.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2#楼木工劳务合同
编号：
WQHT-L字第07号
劳务分包合同
（木工班组）
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
身份证号
2015年4月制
发包人：
（以下简称甲方）
承包人：
身份证号：
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、性质法规，结合御景水岸A2#楼、部分商业楼地下室结构工程施工图模板作业和施工现场的实际作业条件情况，甲乙双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，甲、乙方双方工程木工模板的实际作业的责任和任务事项协商一致，订立本劳务分包合同。
第一条工程概况及承揽内容
1．1工程名称：
。
1．2工程概况：
住宅楼及工程为框架剪力墙结构。
部分建筑面积约平方米，＃楼为层，楼高,米，地上建筑面积约为平方米；楼地上层，地下层，建筑高度米，本次发包地下室区域.南侧5米后浇带（后方承包范围图），总建筑面积约平方米，其中：
地下室结构建筑面积约.平方米，地上建筑面积约㎡（层加机房层面积）：
详见现场及施工图。
劳务承包方式和内容：
楼结构建筑施工图图示的木工模板作业的全部工作内容、作业范围内必要的工完场清文明施工,（含二次结构）。
包人工劳务作业，乙方包模板、木方及木工加工机械、相关辅材和对拉螺栓、防水丝杆、顶模支撑水泥条、钉子铁丝、后浇带及冷缝用封堵梁板用的钢丝网；
乙方提供安全硬质防护的模板木方（不包含人工）；
模板支撑体系用钢管扣件顶托由甲方提供；
1．3工程监理单位（全称）：
第二条：
作业人员
根据现场施工作业需要，乙方保证作业人员达到人以上，满足甲方进度要求。
第三条：
约定工期
#主体结构在年月日封顶，商业楼部分在年月日封顶，延迟一天乙方向甲方赔偿5000元每天工期损失，提前一天甲方给乙方奖励2000元每天。
奖罚于结构封顶支付劳务费时兑现。
第四条：
合同价格及价款
4.1合同价格及价款：
合同单价：
#楼±0.00以上按建筑面积110元/㎡，所有地下室±0.00以下160元/㎡；
楼±0.00以上按建筑面积135元/㎡
（注：
人防增加的墙按层展开面积每平方米50元/㎡，人防墙与主楼重合部分的墙柱不计算展开面积：
#楼主楼垂直部分以外的楼部分按135元/㎡计算，注：
南剪力墙以外部分的建筑面积）
合计价款：
元（大写：
）
合同价款和建筑面积最后以实际结算面积为准，以上价格主楼确保3层模板，商业楼必须确保两层满铺模板，如达不到以上模板量，影响进度，价格降低20元/㎡，结算付款。
4．2合同价款的确定原则（在确认的方式前划“√）：
经过甲、乙双方协商一致，确认：
（√）4．2．1合同价款为固定单价价格，在约定的任务范围内价款不再调整。
（√）4．2．2本工程工作责任范围内不发生任何零用工。
（√）4．2．3甲乙双方经过友好洽谈,确定因不可抗力因素、非乙方原因停水、停电或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工均不予任何经济补偿。
4．3对合同价款内容的明确：
4.3.1前列4.1合同单价及价款是按图示建筑面积计算承包单价及价款，为一次性包死固定单价及价款，此单价及价款经甲乙双方多次磋商，无胁迫自愿达成，公平合理，以后无论盈亏或出现其他任何情况此单价及价款不再调整。
4.3.2乙方如出现涨模造成混凝土不平剔凿，涨模20㎜以外的限制拆模后2日内剔凿清理完毕，2日内不剔凿的，按每平方米240元扣款，涨模不平超40㎜以上的每平米扣款400元，由甲方找专人剔凿修补处理。
4.3.3工程未完终止合同：
如乙方中途退场或不明原因退场，属于乙方欺骗性违约，结算办法按乙方实际出勤工人工日每人每工日80元、或按湖北省孝感市最低工资保障标准一次性给乙方结清、乙方辅材机具费不予结算，乙方完全同意认可此条款。
如乙方队伍现场管理、技术能力、质量管理不能满足甲方施工要求，甲方有权责令乙方退场，结算办法按乙方实际出勤工人工日每人每工日80元、或湖北省孝感市最低工资保障标准一次性给乙方结清、乙方辅材机具费不予结算，乙方完全同意认可此条款。
4.3.4：
甲乙双方订立合同后，乙方须按合同严格履约，如因乙方原因中途撤场，需赔偿合同总额15%的违约金。
4.3.5合同外零工：
与工程无关的零用工，甲方安排的工作要无条件执行，甲乙双方约定所用零工单价：
按160元/工日计价。
第五条：
合同的结算和支付
5.1价款的支付和考勤：
A2#楼及相邻地下室价款支付：
按进度支付合同价款,A2#楼五层结构封顶,付至已完工程量的60%；20层结构封顶时，付至已完工程量的60%；结构全部完成封顶时，付至合同总价的85%；二次结构完成时，付至合同总价款90%，外脚手架拆除完毕，付至合同总价95%；余款工程竣工验收后3个月内付清；
商业楼地下地上价款支付：
按进度支付合同价款,地下室结构封顶,付至已完工程量的60%；结构全部完成封顶时，付至合同总价的85%；二次结构完成时，付至合同总价款90%，外脚手架拆除完毕，付至合同总价95%；余款工程竣工验收后3个月内付清；
乙方工人入场，由乙方垫资全体班组工人至第一次拨付人工费的期间的全部生活费和工人工资。
考勤管理：
乙方每周将乙方工人出勤单报项目部劳动力管理员核对后，每月由甲方按每名工人周考勤单汇总成月考勤表予以公示，甲方将以此作为核算乙方工人工资的依据留存，乙方全体人员同意。
甲方支付乙方进度款时，必须附考勤表、工资表发放表，由乙方工人签字按手印后发放。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
●安全施工：
甲、乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.3重大伤亡及其他安全事故处理：
6．3．1发生重大伤亡及其他安全事故，甲、乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6．3．2乙方必须密切注意全体工人的人身安全，挑选身体健康的工作人员，如出现其损伤或病痛，其费用及责任全部由乙方单方承担，与甲方无关。
如有工伤由总包负责。
6．4对本工程的安全生产标准，双方约定如下：
乙方必须严格执行甲方施工现场制订的各项安全生产、文明施工的各项管理规定；
如因乙方违章操作和违章指挥发生各类工伤事故，由乙方承担全部经济赔偿费用和法律责任。
第七条工程质量、验收与保修
7．1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7．2乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
7．3工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据为准。
7．4乙方班组在施工过程中，必须坚持质量第一的原则、混凝土浇筑过程中必须保证2名有经验的木工看模，如乙方不安排看模人员，发生跑模涨模造成混凝土浪费，将处以双倍罚款。
7．5对本工程的质量标准，双方约定如下：
执行国家规定的质量检验标准，施工验收规范，按施工图组织施工；质量标准确定为结构“优良”。
如因乙方原因导致结构达不到合格标准，按合同单价扣除每建筑平米2.00元。
第八条工期延误
8．1对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。
●因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
●设计变更和工程量增加；
●甲方同意工期顺延的其他情况。
第九条文明施工
9．1甲、乙双方应严格执行湖北省建设厅颁发的“施工现场管理规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9．2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：
执行施工现场创建湖北省“省级安全文明工地”的各项规定，乙方发生违犯现场文明施工管理规定的，整改措施用工、罚款由乙方承担。
第十条材料机具供应
本工程由甲方提供的机械设备为：
塔吊、外施电梯、物料提升机、三级电源箱以内的电线电缆。
乙方自备的工具及材料为：
电锯、手提电锯、手提电钻、台钻、盒尺、各种扳手、专用扳手、撬棍、手提电锯、木工工具等涉及工程所需的小型用具、手头工具等。
双方确认防护用具安全帽、安全带、电焊所需绝缘鞋、手套、（包括100元以下安全
防护用品）由乙方承担。
10．1由乙方自备的工具须其自带入现场，由甲方提供的机械设备、材料由甲方采购并供应到施工现场。
10．2乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
属于人为损坏的由乙方负责全部维修费用，属于正常磨损消耗换件由甲方承担换件费用。
10．3对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：
对甲方提供的各种材料、机械、机具丢失损坏照价赔偿。
出现超耗浪费、丢失和损坏由乙方按照原价赔偿。
第十一条甲方的权利及义务
11．1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11．2负责提供必要的技术资料。
11．3负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
11．4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
11．5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划。
审查乙方编制的详细施工作业计划。
11．6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反协议约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。
11．7负责组织工程的验收工作。
11．8本工程甲方施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。
第十二条乙方的权利和义务
12．1乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18岁，不得超过60周岁。
12．2乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
12．3在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于2%，服从甲方的统筹安排，统一调动。
工人调动必须通过甲方现场主管人员同意方可调动，如乙方私自调走工地人员造成人员工期延误的，包赔由此造成的经济损失。
12．4当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续，新工人需进行安全培训教育考核合格后方可进场施工，如乙方使用未经安全培训教育考核的、或身体不健康的工人私自进场作业，发生各类安排事故由乙方承担全部经济和法律责任。
12．5乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。
12．6乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
12．7乙方确认派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十三条乙方违约责任
13．1．1因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求、不服从甲方安排、打架闹事、违反甲方现场各项管理制度时，甲方可以单方终止合同，乙方保证在5日内退出施工现场。
甲、乙双方共同对已完成的工程量进行签认，按已完工程量的50%予以结算。
13．1．2乙方未按甲方选定的施工人员配置进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失及其它损失费全部由乙方自负）。
13．2．3因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。
13.2.4乙方班组人员试用期为工程开工第一次墙体、顶板模板拆除开始之日起15天内，若甲方考察认为乙方无履行合同能力，乙方应无条件即时退场，甲方只按乙方工人出勤考勤表每工日80元整与乙方结算，乙方完全同意和认可。
13.2.5甲乙双方订立合同后，根据工程实际开工日期，由甲方电话或电话短信通知乙方进场施工，乙方须按甲方要求进场时间进场，如乙方未能按甲方通知的时间进场，此合同作废。
13.2.6甲乙双方订立合同后，乙方须按合同履约，如因乙方原因中途撤场，需赔偿合同总额15%的违约金。
如因甲方原因中途退场，甲方应赔偿合同总额15%的违约金。
第十四条合同的生效与终止
本合同一式二份，具有同等效力，经甲乙双方仔细观看，不存在胁迫，完全出于甲乙双方自愿，甲、乙双方责任人签字即生效，受法律保护。
本合同在完成工作内容、办理完结算付款手续后，即宣告终止。
第十五条争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，双方约定由向湖北省孝感市孝南区人民法院提起诉讼。
第十六条未尽事宜可经双方协商后列入其他事项和附件，其他事项和附件1、附件2、附件3与正文具有同等法律效力。
第十七条其他事项：
1、乙方进场前缴纳万元保证金，若乙方未出现任何质量、安全处罚，保证金在主体封顶后无息退还。
若乙方出现以上处罚，罚款金额从乙方保证金中扣除。
2、签到合同后乙方需向甲方交纳质量进度安全保证金壹拾万元整，此保证金在整个主体结构完工后三个月内返还。
3、乙方现场主管人员须要坚守岗位，不准私自离开工地，认真履约管好自己的人员，无论在任何时候，任何理由，任何情况下都不准发生打架斗殴现象，如发生打架斗殴事件，每次罚款2000元。
4、乙方负责办齐本班组的工种等级证或特种工操作证、各种手续和暂住证，如乙方不能独立办理的工种等级证或特种工操作证、手续和证件，甲方可派人协助乙方办理，但所需费用由乙方承担。
5、乙方禁止私自使用未成年工（童工未满18岁）、老年工（60岁以上）、有心脏病、癫痫病、高血压、传染病和负案在逃人员，禁止使用未经甲方现场负责人认可和未经安全教育的工人进入施工现场参加施工。
6、乙方班组全体施工人员禁止酒后作业，禁止施工时从高处抛物料，违者罚款200-500元，由此引发事故的，全部由乙方承担由此造成的经济和法律责任。
7、工地及宿舍不准带小孩和留宿于本工程施工无关人员，未经甲方批准私自留宿无关人员和带小孩进入工地，出现一切事故均由乙方自负。
8、工期保证措施：
乙方根据自身班组承担的工程量、流水施工段合理投入和安排劳动力，保证完成每周进度计划，如因乙方施工人员不足造成进度延误，每延误一天罚款2000元。
9、乙方施工人员进入施工现场必须向甲方提供施工人员花名册、身份证复印件、特种工岗位证书；所有人员须签订《劳动合同》、经三级安全教育考核合格后才能进场施工，否则不得进入施工现场，如乙方来人不上报甲方安全员、不签订《劳动合同》、未经三级安全教育，属于乙方私自进入现场，出现各类安全事故，一切损失由乙方自负。
10、乙方进场施工人员必须服从甲方和总包方管理和指挥，坚持安全生产、文明施工，如违犯现场各项安全生产、文明施工所发生的各类工伤事故一概由乙方自行承担。
11、乙方自行协调现场施工人员的工作任务，甲方不承担乙方的任何窝工费、误工费、赶工费、加班加点费、交通费、各种社会保险费、各种劳保福利费、冬雨季施工降效费、酷热天气降效费等。
不管遇任何原因的停工、窝工，甲方对乙方不作任何经济及其它费用补偿。
12、乙方所有工人在非上班时间、非施工现场内，如外出旅游、购物、就医或其他各种环境因素下，非甲方原因发生各类走失、死亡、交通事故、刑事治安事件等其他任何事故，一概由乙方自己负责，与甲方无关。
甲方（盖章）乙方（负责人）
负责人身份证号：
电话：
电话：
订立协议日期：
2015年月日
附件1
承诺书
本人，，家庭住址：
身份证号。
本人承包的楼工程结构和二次结构工程劳务施工全部模板施工作业任务，并负责该工程劳务施工管理的日常事务、进度质量、现场文明施工、办理结算手续、工人工资发放等全部工作，严格执行合同条款，保证工期、质量、安全、进度及生产任务各目标的实现。
本人自愿作出如下承诺：
1、执行合同条款，自愿按上述劳务合同和甲方签订劳务承包合同。
在工作中和甲方项目管理上保持一致，不管工程是否挣钱，本人负责将工人工资发放到位，本人保证不侵占、不克扣、不挪用工人工资，如在工人工资发放中出现了问题，移交湖北省孝感市孝南区司法机关处理，并由我本人负责承担全部法律和经济责任。
2、保证服从贵公司和现场主管人员的领导、调度和协调及各项管理规定，如因工
期要求方面的改变，服从贵公司项目部对任务所做的调整。
3、如因本班组原因，导致工期、质量、安全、进度及生产任务达不到现场要求的各项标准，由此发生的各类罚款，在我班组合同价款中扣除。
4、在合同执行过程中，如本班组保证不了质量、安全、进度时，甲方有权单方面终止合同，并不负任何经济和法律责任；我本人负责将木工班组施工班组全体人员在三天内撤离施工现场，不提出任何费用请求并相应赔偿给甲方造成的各项损失。
5、保证本班组内部不会出现有损甲方和总包湖北远大建设集团有限公司孝感市御景水岸项目部的形像（诸如工人聚众滋事、斗殴等）的任何行为，如出现我本人愿接受一切处罚。
6、坚决按照甲方制定的各项安全生产规定管理好我班组工人，如因我班组人员在施工中违章指挥、违章操作发生各类安全事故、造成材料浪费、造成质量返工等的各类责任损失，由我班组自己负责。
7、以上所有承诺内容是我真实意图的表达。
同意此承诺书作为《合同》的附件，与《合同》具有同等法律效力。
特此承诺
承诺人：
电话：
承诺日期：
2015年月日
附件2：
承包自带所包含的辅料及工具
序号
辅料、防护用品名称
序号
工具名称
序号
中小型机具及
电动工具
1
各类钉子、铁丝、双面胶条
1
绞丝剪、手钳、手锤、手锯
1
台式电锯、压平刨、台式电钻
2
电焊机及配套电线焊把线
2
各类锤子、钢钎、撬棍、各类扳手
2
手持电锯、手持角磨机
3
三级配电箱外电线、电箱
3
钢卷尺、线坠、墨斗
3
手持电钻
4
电、气焊工等劳动保护用品
4
水平尺、水平管、靠尺、塞尺、杠尺
4
手持电锤
5
安全帽、安全带
5
木工、电焊工手使工具
5
手持电镐
6
施工人员的雨靴、雨衣、手套、工作服等
6
手电筒、电池、气筒
6
手持钢锯
7
绝缘胶布、各类胶带
7
水桶、灰桶、油漆桶
7
全部手持电动工具的随机线
8
8
8
手持电动工具的配件耗材
9
9
9
注：
除合同明示由甲方提供的设备材料外均由乙方自行提供。
升级会员 