桩基础施工合同.docx

桩基础施工合同.docx

《桩基础施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基础施工合同.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

桩基础施工合同

2021年桩基础施工合同

发包单位：

（以下简称甲方）

承包单位：

（以下简称乙方）

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。

为明确双方各自的相互权利、义务，根据《___合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：

第二条、工程地点：

第三条、工程内容：

1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：

ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。

如使用标准桩尖，价格另议。

桩接头采用焊接接头，接头不宜多于___个3。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。

送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：

送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度___米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。

并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的___‰，总额不超过合同总价的___%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工___小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天___元补尝。

属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款___元。

第五条、付款方式：

（一）乙方须持有加盖公司财务章收据及___支取工程款。

（二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；

2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的___%；

3、余下___%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。

甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

1、技术要求：

根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。

试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

2、税金负责：

由乙方负责，本工程价格为含税价。

3、水电费负责：

由乙方负责。

第七条、甲方责任：

1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份，并___有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。

由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方___有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

6、甲方提供桩基础施工图___份，工程地质勘查报告___份，___有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任：

1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。

2、___各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工___设计（包括施工现场平面图、网络图及负责人___），做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

8、乙方应将驻现场施工人员___报当地公安部门备案，费用由乙方承担。

9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。

10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。

11、工程完工后，乙方按《城___案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。

第九条、注意事项；

1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。

5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。

第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款：

本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。

双方签定的补充条款同具法律效力。

如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人代表签名：

法人代表签名：

委托代理人签名：

委托代理人签名：

合同签定日期：

年月日

合同签定地点：

2021年检验鉴定合同

合同编号：

___

委托方（甲方）：

___

法定住址：

___

法定代表人：

___

职务：

___

委托代理人：

___

___号码：

___

通讯地址：

___

___：

___

联系人：

___

电话：

___

传真：

___

帐号：

___

___：

___

受托方（乙方）：

___

法定住址：

___

法定代表人：

___

职务：

___

委托代理人：

___

___号码：

___

通讯地址：

___

___：

___

联系人：

___

电话：

___

传真：

___

帐号：

___

___：

___

经甲乙双方商定达成如下协议：

第一条甲方将样品委托乙方，由乙方根据甲方要求或国家地方行业企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方，乙方仅对甲方送样样品负责。

第二条样品

样品名称：

___。

送样量：

___。

送样方式：

___。

检验费：

___。

检验后处理方式___。

第三条检验项目：

___。

第四条检验方法：

___。

第五条检验日期：

从___年___月___日至___年___月___日。

第六条检验地点：

___。

第七条定金

甲方应在___年___月___日前向承揽人交付定金，共计（大写）___元。

本合同结束，该定金作为预付款处理。

第八条检验费用

1.甲方应在___年___月___日前向承揽人交付检验费，共计（大写）___元。

2.其结算方式为：

___，结算期限为：

___。

第九条协助

1.检验工作中甲方应对乙方提供以下协助：

___。

2.甲方不履行协助义务致使检验工作不能完成的，乙方可以催告甲方在___天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。

3.甲方逾期不履行协助义务的，乙方可以解除合同。

第十条保密

1.乙方应当就以___面保守___：

___，未经甲方许可，不得留存技术资料。

2.乙方通过本合同获知的甲方的技术___或商业___：

___，保密期间为___年___月___日至___年___月___日。

3.对甲方提供的资料，乙方有权查看人员为：

___。

第十一条变更

1.甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应提前___日通知乙方，乙方（有/无）权解除合同。

2.乙方接受变更的，甲方应当支付___%违约金，并由双方重新确认检验费的支付标准。

第十二条通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同__通知和要求等，必须用书面形式，可采用___（书信.传真.电报.当面送交等）方式传递。

以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：

___。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起___日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十三条合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。

任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第十四条争议的处理

1.本合同受___法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

（1）提交___仲裁;

（2）依法向人民法院起诉。

3.违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费.鉴定（检验）费和其他相关费用。

第十五条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后___日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。

声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。

不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。

如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。

此等事件包括但不限于自然灾害如水灾.火灾.旱灾.台风.地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）.___.罢工，政府行为或法律规定等。

第十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则.合同的目的.交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。

该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十七条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。

本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十八条合同的效力

1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签