劳务施工承包合同.docx
《劳务施工承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务施工承包合同.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
劳务施工承包合同
劳务施工承包合同
篇一：
施工劳务承包合同范本
:
云法律/
施工劳务承包合同范本
甲方：
（以下简称甲方）
乙方：
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包
税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商，该工程按元/（m2m3
t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容:
完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安
全操作，带好安全帽，装好安全系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚
款。
同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似
病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚
款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地
:
云法律/
一切规章制度。
将身份证、计划生育证报甲方。
未满法定年龄，不得来工地做工。
如所有违反规定者，参照项目
部相关规定处罚。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%工程竣工付至劳务费的70%。
办完工程结算付至劳务费的90%留10%寺保修期满后一个月内付清。
由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金万元。
乙
方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
（一）甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条
款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。
同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲
:
云法律/
方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签
字后生效。
本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法
律效益。
甲方：
代表：
年月日
乙方：
代表：
年月日
篇二：
劳务总包合同
劳务总包合同
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建
筑法》及其他有关法律法规和本工程的具体情况，遵循平等、
自愿、公平公正共和诚实守信的原则，甲乙双方经协议一致，
同意签订本合同，双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、工程质量：
按工程承包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求，本工程必须达到质量评定的合格标准。
5、在施工期间如甲方材料短缺、开发商图纸更改等、非乙方原因造成连续停工2天或2天以上，或每月累计超过4天，甲方应赔偿乙方相关损失；并在现场人员每人每天补
贴100元，且工期顺延。
6、甲方委派担任驻工地履行本合同的负责人为：
7、乙方委派担任驻工地履行本合同的负责人为：
二、工地：
暂定于20XX年月日前开工，总工期约为天开工日期以书面通知为准。
三、承包范围、合同价款
包工期，包周转架料、包安全防护用品
1、承包方式：
劳务大清包。
具体为包安全生产和文明施工，包质量、包模板及支撑材料，包所有辅材。
包大、中、小型机械设备和各种工具（塔机、施工电梯、搅拌机等机械均由乙方提供；基础验收前塔机租金和操作工工资、指挥人员工资钢管扣件租金由甲方负责），包二级配电箱后的所用电线器材及包手提开关箱和施工移动照明灯线，包材料上、
下车等；使用过程中的管理和维护的等。
2、劳务分包工程承包范围及工作内容：
基础及主体钢筋混凝土结构工程施工、砌体和粗装修工程及场内外杂工；文明施工；甲方分包工程的施工配合工作。
包括施工图纸、施工方案，设计变更、业主指令，技术交底、甲方指示等；所有施工部位及有关预算定额所规定的全部工作内容。
不含：
防水工程：
水、电、气、强弱电、防雷、消防工程：
室内节能、外墙工程；粘贴工程，内外墙涂料油漆工程、门、窗工程、栏杆工程；乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。
无论任何施工部位，不管工程量的大小计施工难度大小均已包含于固定综合单价中。
3、本劳务分包工程的合同价款为包干价，是乙方完成本合同承包范围内约定的工作内容，包括施工图纸、标准图集、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、安全交底、甲方指示、工艺标准、现
行施工验收规范和规程，现行的安全文明施工标准、以
及有关预算定额所规定的全部工作内容。
在质量保证期内所应承担的各项义务和应承担的全部费用，其中包括但不仅限于以下费用：
、乙方为完成本工程承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具及小型机具使用费、补贴、劳动保护、不论何种原因造成的停窝工费、建筑物超高费、层高超高费、材料上车下车等费用。
、为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。
、因施工不良而支出的工程维修费及本合同期内规定的保修、保养费。
4、以下工序包含的工作内容，其发生费用均包含在合同综合单价中：
、模板分项工程包括：
测量放线、放样；模板的制作、安装，包括：
模板制作（包括所有预留筋的留设、并在砼面上做出标示）；模板及支撑的清理、垂直运输、水平运输、模板的安装、补缝、拆除、整理堆放；零星砼构件的模板制作、安装；建筑和结构图以及变更洽商中各种预留孔洞模板的制作和安装及后期的补洞；自行搭设简易操作平台；后浇带的设置；施工缝的设备；浇捣砼时配备的看模；凿打暴模部位砼及表面处理；木工加工棚搭拆；作业面临时的安全防
护；与甲方专业分包单位必要的配合；工序质量自检和报验;
各楼层工完场清等。
、商品混凝土分项工程包括：
标高的控制；混凝土浇注前施工缝的处理、操作面内的清理、润湿模板；自制垫块、内支撑；泵送混凝土浇灌、振捣、表面找平、收光（拉毛）、养护、堵管、爆管、跑模等造成外流的混凝土的及时清理和回收利用；后浇带的处理；混凝土浇捣完后，钢筋上的砂浆
（砼）及操作面内的污染物及时清除干净；浇捣时墙面冲洗、
拆模后处理模板接头处凝固的流浆和蜂窝麻面孔洞处理等以保证墙面观感的打磨、质量缺陷按方案修补；零星混凝土自拌浇捣、养护；作业面临时的安全防护；配合试验取样；混凝土结构穿墙螺杆套筒眼的填灌修补；各楼层工完场清等。
、钢筋分项工程包括：
钢筋翻样；钢筋机械的安装和拆除；钢筋的制作、绑扎、保护层垫块、钢筋的上下车；标高的控制和放样；浇捣砼时钢筋看护；操作面内的剩余钢筋及时回收再利用及钢筋短料的再利用；钢筋的电焊、焊接、机械连接（不含材料）、钢筋加工棚搭拆；作业面临时的安全防护；与甲方专业分包单位必要的配合；工序质量自检和报验；配合试验取样；各楼层工完场清及钢筋加工场地每天的文明施工等。
、砌体结构工程包括：
标高的控制和放线、放样；拉结
筋的制作绑扎和预留（植筋）；混凝土翻边、圈梁过梁钢筋混凝土；排砖和选砖、运输（含二次转运）砖块或砌块、砖块或砌块整齐堆码；样板墙的施工；调制、运输（含二次转运）砂
浆；砌筑、留洞、钢筋砖、门头砖的设置；配合试验取样；搭拆安全操作脚手架；余料和尾料的再利
用；工序质量自检和报验；各楼层工完场清等。
、抹灰工程包括：
（天棚梁板不抹灰）基层的清理湿润、补洞、作灰饼；运输（含二次转运）材料；样板墙的施工；调制、运输（含二次转运）砂浆；门窗框收头；配合试验取样；搭拆安全操作脚手架；管线槽收头；（安装部份收边补烂为一次性）质量返修、余料和尾料的再利用；工序质量自检和报验；各楼层工完场清等全过程的工作。
、预埋件的制作及安装包括表面砂浆混凝土的剔除，对拉螺杆、限位筋的安拆；对拉螺杆、挑架锚环割除外露部分并刷油防腐处理，对拉螺杆孔洞的修补；预留筋在砼面的标示，如果在预留筋标示位置不能剔出预留筋，则由乙方承担由此引起的一切费用。
、工程所需所有的外挑架、双排外脚手架（含跑梯、进
出口通道、平台、剪刀撑等）、防护棚、钢筋加工棚、木工加工棚、安全防护、临边围护、包括搭设、维护、修改、拆除及拆除后的材料分类清理并按甲方要求堆码整齐等内容。
、混凝土结构穿墙螺杆套筒眼的填灌修补；施工中所有方型孔洞及本工程结构图、建筑图上所示的安装预埋部分的预留预埋一次性工作。
配合安装施工做好各种预留预埋工作。
费用均已包含在固定综合单价中。
、按照甲方要求完成样板间的施工的费用均已包含在固定综合单价中。
、结构施工时预留的钢筋头、钉子、铁件以及此类埋件
防锈
篇三：
建筑工程劳务承包合同书
建筑工程劳务承包合同书
发包方：
（以下简称甲方）承包方：
（以下简称乙
方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所
有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。
为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。
第一款：
工程概况
1.1工程名称：
工程地点：
结构类型：
框剪结构
合同工期：
按总包方的要求确定。
第二款：
承包范围
施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：
模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，
圆盘锯不能上楼。
场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。
清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对
拉杆并堆放到指定地点。
协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。
柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。
如天棚不能达到相应的刮腻子条件，易衍由乙方负责。
第三款：
承包价款
本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。
地下室模板按模板接触面积以计算。
以上按模板接触面积
第四款：
质量要求
乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。
如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。
如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。
乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。
乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%余款六个月付清。
第五款：
工程工期
乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动
力，并按时完成承包范围内的工作。
如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与
甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算
单价是乙方承包价的倍，如拖延工期达到48小时，班组无
条件付给劳务公司租赁费和管理费。
如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依
照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。
如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。
第六款：
安全施工
乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全
培训并填写三级教育卡。
上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。
乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配
给工作人员劳动保护用品，并接受劳务项目部的检查。
如因乙方工作人员自身原因（违章操作或未配备相应的防护措施、物品等）造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。
轻伤事件元以内班组自行负责处理并承担。
第七款：
文明施工
乙方必须按照甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必须做到工完场清。
工作人员不得在施工现场打架斗殴，（打架每次双方各罚5000元），不得酒后上班，寝室每天必须清理打扫干净。
班组长及工人要服从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行处罚。
乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。
第八款：
甲方责任
指定为本工程驻工地负责人），对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。
配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。
按合同的约定向乙方支付工程款。
负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。
第九款：
乙方责任
指定，负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制，并做好施工现场的各种协调工作。
按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。
接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理，遵守甲方和总包方的所有管理制度，配合其他专业及相关交叉施工
对工作范围内的安全负责，并承担因安全事故而产生的全部费用。
严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。
下道工序施工前，负责对所做工作的成品保护。
第十款：
付款方式
工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程
款%支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准（每月工程量所涉及工程款％支付），主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的％。
工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内
支付。
第^一款：
如因甲方原因停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。
第十二款：
解决争议：
发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成一
致，可委托仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。
第十三款：
未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。
第十四款：
本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。
甲乙双方各执两份。
甲方：
甲方代表：
身份证号码：
乙方：
乙方代表：
身份证号码：
年月曰
篇四：
建筑施工劳务承包合同范本
建筑施工承包合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规
和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成
一致。
订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条工程承包范围
工程承包形式为大清包工程。
由基础垫层清理土方开始至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知（除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，安全生产、文明施工费用。
防盗护栏外加工归甲方。
各种管道进户散水外米以内归乙方施工。
配电总配电箱下口以内归乙方施工。
楼梯护栏归乙方焊制加工。
由甲方安排施工的单项工程乙方必须积极配合施工。
工程大致做法，地下一层，地上六层，砖混结构住宅楼。
1、2、3#楼筏板基础，4、5、6、7、8、9、10、11#楼桩以上承台及筏板；外装贴保温板，一层窗台下外墙面砖，以上外墙涂料；内装墙面抹灰，顶棚找平及墙面刮白水泥腻子两道，厨房、卫生间内墙面砖；地下室、楼梯间水泥地面；厨房、卫生间地面面砖；及水暖、电安工程；详细做法按施工图纸、图纸会审、甲方通知、工程洽商、设计变更等。
第三条工程工期
1.计划开工日期：
年月日，计
划完工日期：
年月日，总日历天数
180天；
2.主要节点工期：
主体封顶90天，装修90天_
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调
整的进度计划）
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到优良工程
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同；
2.本合同附件；
3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
注：
上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范
第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装
修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负
责；施工用电甲方布置到二级配电箱上口，二级箱及开关箱、
电缆由乙方负责。
9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监督工人的工资资金使用情况及实际发放情况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。
手续不齐全停止下次工程款的拨付。
10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际情况支付，下次甲方拨款时支付。
第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。
技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职
业技能操作证，持证率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全
生产、文明施工、环境保护等方面的管理，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供的材料。
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地
相关行政部门的处罚及责任后果;
&为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如
安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。
乙方工人住宿的床具由乙方负责。
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技
术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；架子工种不得超过50岁；禁止使用不
法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品采购及费用。
12.乙方提前10天向甲方上报材料计划，以给甲方采购
材料的时间，如提供材料计划不及时，造成窝工，乙方自负。
13.乙方不得将本工程转包给他人，必须由乙方承包作业。
否则乙方将依法承担责任。
14.乙方在签订合同时，必须提供企业资质证书、营业执照、安全资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公
章，甲方存留。
乙方需将其劳务人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码）及身份证复印件、
特殊工种复印件，一并作为本合同附件
15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。
第九条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工
升级会员 