建设工程施工劳务分包合同范本220.docx

建设工程施工劳务分包合同范本220.docx

《建设工程施工劳务分包合同范本220.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同范本220.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建设工程施工劳务分包合同范本220

建设工程施工劳务分包合同

发包人（简称甲方）：

中国建筑第七工程局总承包公司

承包人（简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关的法律、法规；为了保质保量顺利完成承建的施工任务，本着平等、自愿、公平和诚信的原则。

经甲乙双方充分协商，就各自的权利和义务达成一致，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程结构（层数）：

4、工期要求：

5、质量要求：

6、安全文明目标：

7、建筑面积：

二、劳务分包人资质情况：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

三、承包方式：

清包工

包工、包辅助材料〈主体内〉、包工期、包质量、包安全、包临建、包文明施工承包方式，其具体目标如下：

1、乙方负责：

本工程设计施工图纸和设计变更及增减工作量中所有定额内用工。

包含砌体锚拉筋的加工、预留设置、构造柱预留筋的加工设置、预埋件的制作与安装，含现场安全、文明施工。

各楼层安全防护栏杆、预留洞口、临边防护及后期拆除，清理，材料堆码指定位置，清包不再存在记时工。

2、包辅助材料：

本工程的一次性消耗材料铁丝、铁钉、扎丝、粉笔、塑料薄膜、密封胶带、海绵垫、切割片、电焊条施工水管等施工用所需用的辅助材料及全部木工小型机械，全由乙方采购。

3、包设备及配电箱柜的维修保养：

本工程根据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除施工电梯、砼搅拌机外的所有到现场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交乙方保管，施工期间内的正常保养及维修全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。

配电柜提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各区主配电柜，配件由甲方提供。

三级配电设施由乙方自备。

4、乙方自备机具、工具等包括如锤、剪、锨、镐、手推车、扳手、大钢尺、安全帽、手套、绝缘手套、振动棒、振动器、灯具、灯管及配套用电线等。

5、乙方配备施工技术及管理人员，甲方负责放主轴线，小线由乙方负责。

配备持有操作证件的电工和塔吊信号工及对讲机。

每台塔吊配备两名信号工和一对对讲机。

6、质量目标：

确保一次交验合格。

达到省文明工地和结构“中州杯”。

四、承包价款

1、工程单价及工程价款计算：

工程款的计算公式：

工程款=本分包施工范围内国家规范规定建筑面积×单价

2、建筑面积的计算按国家现行《建筑工程建筑面积计算规范》。

3、承包单价：

清包单价为结构主体按建筑面积元/m²，大写元/m²，砌体内外粉、屋面、外墙及其他施工内容按建筑面积元/m²，大写元/m²。

承包单价总计为元/m²，大写元/m²。

（其中质量所占份额元/m²，工期占份额为元/m²，安全文明施工所占份额元/m²，劳保福利所占份额为元/m²）。

上述承包单价包含劳务方人工工资、劳务承包管理人员工资、差旅费、辅助材料费、夜间施工津贴、劳保福利费、机械设备安拆费、保险费、机械维修费、施工人员意外伤害保险费、脚手架搭拆费、个人所得税、医疗费用等一切费用。

一次性包死不作任何调整。

4、乙方的承包单价是乙方已综合考虑各类风险因素，根据施工图纸，结合《河南省建筑和装饰工程综合基价格》（2000版）和劳务单位自身情况自主报价，包含承包范围内全部工作内容的一次性承包单价，施工期间不作任何调整。

五、结算与付款：

价款支付方式：

1、乙方施工到裙楼封顶，甲方支付乙方所完成工程量75%工程款。

2、以上按甲方和业主签订的大合同，每完成6层按乙方所完成工程量75%工程款支付乙方，不得拖欠。

3、主体封顶后，甲方支付乙方全部工程款的90%，待乙方工程全部完工主体结构验收后，甲方支付乙方全部工程款的95%，剩余5%工程款在本工程外粉刷完成后一个月内全部付清。

4、本工程无预付款。

5、工程价款拨付按实际进度（相应部分）分阶段拨付，甲方、监理验收合格、资料齐全签字后付款。

六、承包范围：

承包范围：

包括施工图纸、图纸会审纪要及设计变更的全部内容范围内的土方清基及基坑周边修整挖土工程、砼工程、模板工程、钢筋工程（含钢筋电渣压力焊和直螺纹连接）、外架搭设、楼层内“四口”、五临边防护、安全通道和防护棚搭设及现场安全文明施工。

七、工作内容：

1、施工准备工作：

根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。

2、土方清基工作内容：

（1）清基：

配合机械开挖土方的清基休整工作，开挖及转运集水坑、后浇带基础的土方（包括机械无法开挖土方以外的其它小面积土方开挖，包括后期群楼部分配合机械挖土、清土、地基、钎探、回填土）。

回填土方由甲方运送工地，乙方按甲方及图纸要求回填。

（2）垫层：

垫层的平整、夯实。

（3）负责基础施工的其它部分工作。

3、混凝土工程工作内容：

（1）施工准备：

熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。

领退料具，做好施工前的准备工作。

本工程采用商品混凝土（少量零星构件采用现场自拌混凝土），砼输送泵。

（2）搅拌：

主体砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水、添加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。

采用商品砼，免除该项目工作内容。

（3）振捣：

砼的装卸、运输、搭、拆、运浇范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、振捣、抹平，按规范要求养护，负责做好试块及坍落度试验等（甲方提供试验员）。

（4）运输：

采用商品砼时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放收卸料滑槽，搭、拆砼输送管架等。

无论采用何种方式，均包括一切配合用工。

材料不计二次转运费。

（5）清理：

砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线

；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木方、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、砼输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的涨模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

4、模板工程（含木制工程）工作内容：

（1）准备工作：

熟悉施工图纸，配合本工程施工员抄平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。

（2）模板及木制作：

选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及现场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。

（3）安装：

立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。

（4）拆除：

拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓、穿墙PVC管头剔除及搭拆简易架。

（5）再次安拆：

包括第一次安装和最后一次拆除。

（6）运输：

包括场内全部模板的水平及垂直运输。

所有材料不计二次运转费。

（7）清理：

清理与休整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理区范围内所有模屑、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上所有的夹具、扣件，施工前、后、所材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。

（8）对拉螺杆铁丝，扣件清理洗油。

（9）其它工作：

图纸范围内的预留洞设置、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固；清扫墙、柱、梁、板接缝的漏隙并及时用水清洗；浇捣砼过程中派专人看模、随时调整、加固模板。

5、钢筋工程工作内容：

（1）施工准备：

熟悉施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。

提供准备的钢筋计划，领退料具，做好施工前的准备工作。

（2）制作：

包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、电弧焊接，含场内的全部材料搬运和半成品的取放及卸车等。

（3）电渣压力焊和直螺纹连接。

（4）绑扎：

a、清理模板内杂物，截断铁。

按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。

b、捣制构件包括安放垫块；预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。

c、搭设能保证安全及施工需要的所有的自用操作脚手架。

（5）运输：

包括场内全部水平及垂直运输。

所有材料不计二次运转费。

（6）清理：

清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝；钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。

浇捣砼过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。

（7）其它工作：

配合甲方以及其它工程工作。

6、材料装卸、领用及保管：

（1）土建主体施工范围内，所有到场材料卸车。

（2）乙方按甲方现场材料领用管理办法办理领用手续。

（3）甲方采购租赁的扣件进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。

（4）其它单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。

（5）领用的材料由乙方负责保管。

7、现场的安全防护：

包含所有的安全隐患防护。

八、履约保证金的交纳及返还条件

1、乙方进场必须一次性向甲方交纳工期保证金10万元，质量保证金10万元，安全文明施工保证金10万元。

合计人民币30万元。

2、履约保证金在施工中裙楼封顶主楼达到12层后，无息返还50%，主体封顶后，主体结构验收完后，无息返还40%。

甲方与业主工程竣工验收并结算后10日内，剩余的10%履约保证金无息返还。

九、工期、质量、安全的要求及处罚

1、总工期日历天，以甲方要求的控制点为准，因乙方原因达不到要求时，工期保证金不予退还。

并承担甲方与业主签定的《建设工程施工合同》中工期罚款额度的60%，因甲方原因或不可抗拒的因素（以甲方签证为准）工期顺延。

a）乙方严格按照合同约定的工期及甲方制定的季、月、旬、周、日进度计划，积极组织劳动力，确保完成承包期内的全部工作内容。

b）根据日保周、周保月、月保季、季保年的施工计划体系，由于乙方组织劳力或管理不到位，而造成延误工期者，甲方按拖延半天罚2000元，拖延一天罚4000元的经济处罚，以此类推累计计算，直接从劳务费中扣除。

c）乙方如果不能达到工期要求，经甲方督促仍然达不到工期要求，甲方有权调集其他人员加入协助完成，甲方所调集的人员工资及其他费用均由乙方承担。

d）由于乙方施工造成质量事故，所进行返修的时间仍计算工期，并承担材料损失。

e）为了确保施工工期，乙方在施工过程中应密切配合其他作业班组的施工（如水电班组和其他施工班组，如幕墙施工班组等）。

3、工程质量标准按国家质量验收标准执行，以质量部门评定的工程质量为准。

如乙方原因达不到要求时，质量保证金不予退还，并承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中质量罚款额度的50%。

a）模板安装的强度、刚度和稳定性应符合设计要求，在操作中模板支撑，加固体系没有按照施工方案的要求，而引起的质量或安全事故，一切经济责任和刑事责任均由乙方承担。

b）柱、墙、梁、板的模板安装完后，不得有涨模、漏浆、反拱现象，如发现严重漏浆或反拱现象，每处罚款500元。

c）楼层周边模板，应按图纸尺寸制作，保持水平一致，如发现参差不齐者，按每跨为一处计，每处罚款50元。

d）未经监理、施工员许可随意拆模者，每次罚款2000元。

e）未按项目部规定，擅自拆除加固构件的支撑、模板，每次罚款500元。

f）浇筑砼构件的表面应平直光滑。

平整度偏差超过5mm，每处罚款20元，外观质量一般缺陷者，每处罚款100元；严重缺陷者，承担返工修复及费用，并处3000元罚款；砼外观缺陷程度的判定，按《砼结构工程施工质量验收规范》执行。

4、安全生产按甲方与乙方签订的合同执行，必须到达省级安全文明工地标准，如乙方原因达不到要求时，罚款人民币3000元，安全文明施工保证金不予退还。

5、乙方应搞好班组之间的团结，和睦相处，不得发生打架、斗殴，一旦发生，不管什么理由，先双方各罚款人民币5000元，然后追究责任，如造成人员伤亡，一切法律、经济责任均由乙方负责。

6、如果因乙方原因，被政府有关部门批评或通报批评，造成停工整顿现象的发生，甲方应用书面形式通知乙方进行整改，如整改不及时或不合格的情况下，每项次罚款人民币2000-3000元并没收乙方的安全文明施工保证金。

十、甲方的责任和义务

1、甲方负责提供乙方工地住房场地、材料堆场及其他设施，以满足乙方在现场的生产及生活需要。

2、甲方负责施工现场水、电管线的设计布置和管理。

施工用电的二级、三级配电箱由乙方负责，按甲方要求布置配电。

3、甲方负责轴线（控制线）、标高设置、技术交底，并向乙方提供施工所需的施工图套，甲方技术交底只交底到乙方技术员。

4、甲方负责按施工进度向乙方提供各种甲供主要材料的供应工作。

5、甲方负责大、中型机械设备的安装和拆除方案的审批，塔吊指挥工作由乙方负责。

6、甲方负责向乙方下达施工现场工作计划、检查和监督乙方的工程进度和施工质量。

甲方有权针对乙方在施工中出现的安全、质量（隐患）对乙方发出整改通知书。

7、甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量、安全监督和检查，工程的竣工验收。

8、甲方负责按合同约定及时结算并拨付劳务承包款。

9、甲方有权监督乙方及时发放劳务人员工资。

甲方有权对乙方进行经济处罚或责令乙方撤离施工现场，有权对乙方不服从管理的施工人员和班组清退出场。

10、甲方负责指导乙方按国家标准要求执行质量、安全、环境三体系的运行。

十一、乙方的责任和义务

1、本项目乙方不得转包，若转包乙方将承担转包的法律责任。

甲方有权终止合同，并令其退场，乙方承担赔偿甲方的所有损失。

2、乙方已充分了解并完全清楚甲方与业主关于本工程所签订合同的所有条款，乙方应严格遵守甲方与业主所签合同条款及文件。

3、乙方按照《劳动合同法》的规定应与所有劳务人员签订劳动合同书，若违反规定，承担经济和法律责任，并承担有关部门的处罚额度。

4、乙方应按规范要求配置专职安全员，并对乙方所有人员进场前必须经过施工三级安全教育，班前安全教育以提高全员的安全意识。

遵纪守法，遵守甲方的各项管理制度，服从甲方项目部的管理。

乙方进场后，必须编制施工人员花名册（一式三份），提供身份证复印件并办理务工许可证、暂住证、计生证等有关手续。

5、乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，离开工地时应向甲方项目负责人请假，并另行安排人员负责工地工作。

6、乙方未经甲方同意，若以甲方名义对外签订赊帐、采购材料合同，甲方有权按发生额的贰倍金额向乙方追究责任。

乙方在施工期间对外签订的所有合同不得以甲方名义出现，对此，甲方不予承担任何责任。

7、乙方无权直接与业主发生任何关系。

8、所有乙方自带的生产机具，其安全等级必须满足国家有关规定要求。

使用机具时，必须遵守机具操作规程，严禁违章使用。

乙方从事特殊岗位的工作人员（塔吊司机、电工、电焊工、机械工及架子工）必须持特殊工种操作证上岗，禁止无证人员上岗，否则处以50-500元的罚款。

9、乙方应按甲方工期、质量、安全、文明施工的总体要求，组织劳动力，确保工程需要。

乙方必须为从事危险作业的人员办理意外工伤伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

机械设备专人管理，定期检查，维修保养。

10、农忙期、节假日及春节乙方劳务人员不得放假，乙方应满足本工程开始连续施工劳动力的要求，因劳动力不足而影响施工进度，甲方有权给予经济处罚，处罚认定以业主、监理对甲方的处罚额为准。

乙方确保主体施工人员基础施工不少于`200人，主体施工不少于350人，高峰期不少于400人。

11、乙方应服从甲方现场管理人员的正确管理，听从指挥，严格遵守现场各项管理制度，做到安全生产、文明施工。

不得野蛮施工，对顶撞侮辱甲方、监理、业主的行为将处以贰千元罚款，情节严重者清退出场。

12、乙方应按照甲方提供的施工图纸和安全技术交底施工，应符合国家相关质量验收规范要求，每完成一道施工工序需经甲方验收后，方可进行下一道工序。

如因乙方原因工序验收达不到相关质量验收规范要求的，乙方应无条件返工，返工损失由乙方自理，并按材料原值赔偿甲方的损失，造成直接损失在10000元以内的，甲方给予10000-20000元的罚款；直接损失在10000-20000元以内的，乙方接受甲方10万元以内的罚款；直接损失在20000元以上的，甲方有权要求乙方退场，并没收工程质量保证金，及甲方未付给乙方的所有费用。

如因甲方原因或图纸变更所造成的返工，甲方应付给乙方相应的费用。

13、乙方所提供的劳保用品（安全带、安全网、安全帽、绝缘手套等），均应符合国家标准和质量标准。

乙方施工过程中应做好安全设施（三宝、四口、五临边）及半成品、成品的保护工作。

因乙方原因造成损失的，乙方应照价赔偿或无条件修复。

14、特殊工种必须持证上岗。

乙方人员因违章作业，野蛮施工，而发生的安全事故，其相关的所有费用均由乙方承担，甲方视其情节轻重给予乙方500-3000元的罚款。

15、涉及政府职能部门收取的劳务方相关的费用，由乙方承担。

16、乙方整理的相关技术资料、劳务人员实名制名单、工资发放表、班组劳动合同书及特殊工种上岗证、健康证、垂直升降机械的合格证、检测报告、准运证以及保险单凭证等的复印件，应及时报送甲方项目经理部。

17、乙方人员进场应编制劳务工花名册，提供身份证复印件；乙方编制的劳务工花名册必须有身份证号码、姓名和身份证号码应与身份证原件一致，合同签订十日内报甲方项目经理部，发放工资时凭身份证发放，无身份证者，不予发放工资。

18、乙方确保每月发放一次劳务工工资，在施工达到付款节点时，乙方每月应保证发放一次劳务工工资，应无息支付施工付款节点前的所有劳务人工工资及辅助材料费用。

在结算单中列出劳务人员的工资金额，甲方优先拨付劳务人员工资，并现场监督发放。

现场发放劳务人员工资，劳务人员在工资表上签字并摁手印，乙方负责人和甲方项目负责人在工资表上签字并报甲方项目部备案。

乙方须向甲方出具工资金额凭证，劳务人员工资发放后，甲方再拨付其余劳务款。

19、乙方代表为劳务承包方用工主体，必须与所有施工人员签订劳动合同书，并报甲方项目经理部。

乙方代表应全面执行《劳动法》，以及国家、政府有关“劳动用工管理暂行规定”、“最低工资规定”等有关法律、法规，切实保障乙方务工人员的合法权益，确保劳务工工资100%发放。

20、乙方必须依法交纳劳务工工资保障金及市建委、劳动部门的工伤保险、意外伤害保险费。

21、材料装卸、场内二次搬运、现场文明施工及清理工作，乙方应固定6人，交甲方统一支配，否则项目部另行聘请其它人员，此费用由乙方承担。

22、乙方按甲方要求进行质量、环境、安全三体系的标准运行。

并向项目部提供相关资料。

23、乙方配合甲方进行CI达标工作。

24、乙方的管理人员严禁中途抽调、换人，如发生中途抽调、换人现象出现一次罚款伍千元。

工人施工时必须有乙方管理人员在场。

管理人员名单：

现场主管：

木工工长：

钢筋工长：

砼工长：

安全员：

技术员：

质检员：

后勤主管：

十二、安全生产文明施工

1、甲乙双方应杜绝任何安全事故的发生，所有施工人员进入现场必须遵守安全生产法纪、法规和操作规程，严格按规定正确佩带好安全帽、安全带，施工时不得穿拖鞋，严禁酒后上岗作业。

2、乙方安全员和专业电工要加强巡视，发现安全隐患，应及时整改，消除安全隐患。

施工人员使用机械和机具操作前，应检查电源线路是否良好，消除安全隐患。

3、乙方施工人员必须服从现场管理，遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗，不在施工现场随意大、小便。

在建工程不得住宿，禁止进入儿童和其他无关人员。

4、乙方人员应遵守宿舍规章制度，爱护公物财产，搞好食堂及宿舍环境卫生，减少疾病，防止中毒事件发生。

食堂工作人员必须有健康证，并报项目部复印件。

5、工地使用建筑材料的周转材料，应规定堆码整齐，严格实行标识制度，对建筑垃圾和生活垃圾，应及时清运到指定地点。

乙方应遵循安全生产，文明施工的有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

6、如因乙方原因达不到上述目标，文明施工保证金不予退还。

十三、材料管理和使用约定：

1、甲方采购的主要材料到达工地后，乙方应固定专人进行材料的质量、规格、数量的验收，材料的验收由甲乙双方同时进行，按照材料管理相关规定签字认可。

2、钢筋原材料加工损耗率1%为结算量，超过材料损耗部分按照价款甲方从乙方劳务承包费中扣回。

3、商品砼用量：

±0.00以下部分按图纸用量扣除钢筋所占的体积为结算量，±0.00以上部分按图纸用量为结算量。

十四、劳保福利

1、根据《河南省建筑安装工程费用定额及说明》中的有关解释，劳保福利费用已包含在劳务费中，甲方在拨付劳务费时已支付给乙方，因此伤病一切费用均由乙方承担。

2、乙方人员进入施工现场应在甲方注册登记。

无注册登记及没有务工许可证者视为乙方非法用工，发生的伤亡事故甲方概不负责。

3、禁止乙方18周岁以下和怀孕女工及体弱病残人员进场务工，并禁止家属及子女进入施工现场。

一经发现，甲方对乙方给予500-1000元处罚，家属与子女进入现场发生的伤亡事故乙方承担责任甲方概不负责（含经济补偿）。

4、乙方施工人员违规操作造成的伤亡事故和一切经济损失，均由乙方自行承担。

十五、环境要求

1、乙方应按要求将生产生活污水处理要达标排放。

2、乙方应将楼层垃圾及时清运并集中处理。

3、乙方应杜绝施工现场发生火灾及爆炸事故发生。

十六、双方约定

1、乙方在施工期间，要做到遵纪守法，对出现违纪现象的人员按甲方的规定对乙方进行处罚，情节严重者，甲方有权移交司法部门进行处理，给甲方造成的损失由乙方承担；

2、出现以下情况工期、质量、安全履约保证金不再退还：

2.1乙方在施工中未按劳务分包合同执行的；

2.2因乙方原因，中途停工、恶意抬高价位的；

2.3节假日及农忙季节，未经甲方同意，擅自放假的；

2.4因乙方原因，未及时支付工人工资造成工人怠工、闹事上访的；

3、当甲乙双方因技术、质量、生产调度、劳动力安排等问题意见不同或发生争执时，乙方必须先执行甲方指令，事后再追查原因。

如乙方拒不执行甲方指令且影响生产时，甲方有权对乙方进行壹仟元以上罚款。

4、若发生工期、质量、安全文明施工等问题，甲方根据有关规定下发的处罚，乙方拒不执行者视为抗拒管理，给予双倍处罚。

5、乙方施工技术归档资料和相关复印件不按规定及时送交甲方项目部，甲方有权暂停劳务款的拨付。

6、甲方对乙方的所有扣款和罚款，甲方应以书面形式通知乙方并在支付乙方劳务费时直接扣除。

十七、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方协商解决；解决不了时，可向工程所在地人民法院起诉。

十八、合同的解除：

（一）、具有下列情况之一的，甲方可以解除合同

1、将本工程承包项目转包的。

2、乙方在施工期内，发现不符合录用条件的。

3、乙方不服从甲方的管理和安排，不能保证施工质量、施工进度，不能保证安全生产，无视文明施工的。

4、乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的。

（二）、具有下列情况之一的，乙方可以解除合同

1、甲方宣告破产或濒临破产处于法定整顿期间的。

2、甲方不履行合同义务。

3、甲方无视安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣，严重危害乙方人身安全和身体健康时。

注：

任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

十九、保修条款

1、主体保修合理使用年限；

2、防水保修期五年，保留1%的质保金；

3、若出现质量问题，甲方及时通知乙方；若乙方不维修，甲方在质保金中扣除维修所发生的费用。

二十、违约责任

本合同经双方签字、盖章并在乙方交纳履约保证金后生效，双方应认真履行，不得有违