延川县马家河基础主体及粉刷劳务施工合同.docx
《延川县马家河基础主体及粉刷劳务施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《延川县马家河基础主体及粉刷劳务施工合同.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
延川县马家河基础主体及粉刷劳务施工合同
延川县延水关镇马家河移民搬迁安置工程
劳务施工合同
（合同编号：
GF-2017-0004）
榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司项目部制定
榆林市鼎峰建设工程有限公司印制
二〇一七年六月
延川县马家河移民搬迁安置工程
劳务施工合同
发包方：
榆林市鼎峰建设工程有限公司（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）
根据相关法律法规，经甲乙双方共同商定，甲方同意将本公司承建的延川县马家河移民搬迁安置工程（）基础工程（不包括井桩成孔）、主不年工程、建筑物装饰装修工程及屋面工程的所有劳务工作分包给乙方施工，具体协议如下：
一﹑工程名称：
延川县马家河移民搬迁安置工程（楼）
二﹑工程地点：
陕西省延安市延川县延水关镇马家河村
三﹑承包范围和内容：
图纸设计及变更文件范围内的基础工程（不包括井桩成孔）、主体工程、建筑物装饰装修工程（不包括外墙保温安装、不包括防水工程）及屋面全部工程（包括钢屋架安装、屋面瓦粘贴、不包括防水工程），具体内容包括如下：
3.1基础、主体结构的钢筋下料﹑加工﹑制作﹑绑扎﹑安装﹑焊接﹑套丝连接（含套筒材料费）。
包括钢筋工程所用所有材料及机械设备。
3.2基础、主体结构模板下料﹑制作﹑支模及拆模，包括支模所用所有材料及机械设备。
3.3基础、主体结构砼现场搅拌、浇筑﹑养护﹑清理﹑保养等。
3.4基础、主体施工脚手架﹑现场安全防护架﹑现场操作棚搭设及拆除（含钢管租赁，钢管切割﹑刷漆，其中：
钢管切割所用切割片和刷漆所用油漆由乙方自备并承担费用）。
3.5基础、主体所有砌体砌筑等。
3.6主楼的所有粉刷、楼地面处理、墙地板砖、屋面工程等。
3.5基础、主体施工测量﹑抄平，放线（放控制线由甲方负责）。
3.6基础、主体施工所用的附属消耗材料：
各种型号铁丝﹑铁钉﹑扎丝﹑双面胶﹑焊剂﹑焊条﹑线绳﹑脱模剂﹑胶带﹑胶条等（钢筋保护层垫块﹑塑料垫块等由乙方自备）。
3.7基础、主体施工所用的机具：
钢筋加工焊接﹑连接需使用的各类机械设备：
模板工使用的所有机械。
砼浇筑使用的各类机械及楼层养护使用的水管由乙方自备并承担费用；打磨工使用的机械及耗材；架子工使用的各类工具；施工设备﹑劳动工具、塔吊指挥使用的对讲机。
3.8一级配电柜以外的电缆﹑配电柜、配电箱，施工照明所需的灯具，乙方生活、施工用水和生活用水的铺设。
3.9安全帽﹑安全带﹑雨鞋﹑手套﹑工作服等劳保用品。
3.10信号指挥（包括混凝土浇筑时使用的信号设施材料）﹑砼现场搅拌人工，塔吊司机工资由乙方负责。
3.11现场所有材料装卸。
3.12现场垃圾清理至甲方指定地点﹑文明工地施工的现场整理（包括垃圾外运﹑装卸﹑掩埋）。
3.13安全文明现场配合，包括条幅悬挂及现场卫生打扫及保持，周转材料归类﹑堆放；现场保证每天有2—4人进行现场整理。
3.14工程所用所有设备、机械及机具均由乙方自己解决。
四﹑工程技术质量要求：
4.1要求该劳务施工队必须配备自己的技术员，否则不容许劳务队进场施工，技术员必须有技术员证件，并且将技术员证件复印件上报给项目部，留做备案。
4.1.1工程质量标准为合格。
4.1.2严格按照设计图纸要求和施工规范标准进行施工。
4.1.3模板支撑牢固﹑安全，拼缝严密，保证构件几何尺寸标准，无变形。
4.1.4钢筋下料﹑绑扎符合要求，保护层按要求垫设，钢筋焊接﹑机械连接按规范施工。
4.1.5砼：
振捣密实，不能发生蜂窝﹑麻面﹑孔洞等现象，保证砼表面和接槎的平整，若有不平整处，应用磨光机打磨平整，若达不到要求，粉刷修补所产生的全部费用由乙方承担。
4.1.6砖砌体：
要求砌筑时立皮数杆，砂浆饱满度必须达到80%以上，砌体灰缝应横平竖直。
水平灰缝和竖向灰缝宽度可为１０ｍｍ，但不应小于８ｍｍ，也不应大于１２ｍｍ，其它达到设计及最新规范要求。
4.1.7具体质量要求见技术质量交底中的规定和要求。
4.1.8工程质量检查：
4.1.8.1每到工序完成后先进行自检，然后甲方技术人员检查，后报建设﹑监理单位验收，每次验收必须一次通过，甲方提供一次免费复检，多验收一次给予500元罚款。
4.1.8.2乙方必须配备持有建设厅颁发有效证件的安全员﹑质量员对本工程进行专项检查﹑验收，如乙方配备不全，则由甲方负责
配备，产生的费用由乙方承担。
对隐蔽工程的检查工作，乙方必须自检合格后把隐蔽工程检查记录提交甲方。
甲方接到隐蔽检查记录后，应及时进行隐蔽检查。
若隐蔽工程未经甲方签字认可，乙方不得自行隐蔽，否则甲方不予确认。
4.1.8.3乙方特殊工种必须持证上岗，否则不得进入施工现场并承担由此对甲方造成的一切责任。
4.1.8.4因乙方原因出现的返工由乙方承担全部损失。
4.1.9乙方进场时先施工样板，经甲方﹑监理等相关方验收合格后，在正式组织施工。
样板的主材由甲方提供，人工费及用具由乙方承担。
如验收不合格，甲方有权终止劳务合同。
乙方必须严格按照施工图和国家现行规范进行施工，质量验收必须达到合格，并满足实现工程总体质量目标的需要。
如质量验收不合格或不能满足实现工程总体质量目标的需要，乙方无条件返工重做，给甲方造成的材料及进度等损失，由乙方全额赔偿。
返工后，虽达到使用要求，但降低了质量标准，经甲方同意验收的可以验收，但甲方有权根据损失大小处罚乙方。
4.1.10创建市级文明工地：
文明施工，保证施工现场干净整洁，做到工完料净﹑场地清。
4.1.11施工现场的临时设施，临时围墙的材料由甲方提供，劳务由乙方承担，乙方的生活办公用房由乙方自己解决。
4.1.12乙方的塔吊基础所用材料钢筋、混凝土由甲方解决，人工及模板由乙方承担。
五﹑承包方式：
大包清工，甲方提供钢材、水泥、石子、砂子、砖、土、白灰、楼板及屋面钢屋架所需材料。
六﹑结算方式：
6.1该工程建筑面积按陕西最新定额建筑面积计算方式结算，综合单价为元∕㎡。
（不含税金）
6.2劳动合同：
乙方所用工人的劳务及安全合同由乙方签订处理，费用由乙方承担。
6.3保险：
乙方进场后及时在人身意外伤害保险，费用由乙方自行承担，且必须将参保发票提供给甲方，发票名称为：
榆林市鼎峰建设工程有限公司
6.5工程变更不发生建筑面积变化的不再进行人工费调整。
七﹑工程款支付：
7.1工程进度款根据甲方项目部出具的工程进度单，由甲方公司审核后向乙方支付所完工程量百分之六十（60%）的工程进度款。
7.2质保金为该工程劳务总价的5%。
7.3本工程全部竣工验收合格后，除预留该劳务总价的5%，剩余工程款项工程竣工该年底甲方一次性付给乙方.
7.4乙方在上报进度款时，必须凭劳务工工资表和原始考勤表领取进度款。
在本工程施工中和完工后，乙方应按时支付工人工资，并需提供支付工人工资表（签字等手续齐全）。
如因乙方克扣和拖欠工人工资，引发甲方承担任何责任或造成甲方任何名誉﹑财产损失，甲方有权在乙方劳务费及保证金中直接扣除或直接代行赔偿。
劳务费用不足抵偿时，甲方可向乙方依法追偿，因此产生全部费用（包括但不限于：
诉讼﹑仲裁﹑评估﹑鉴定及律师代理费用），均由乙方承担。
7.5乙方在履行本合同时，不能按期﹑保质﹑保量完成或不听从甲方管理人员指挥时，甲方有权直接另外安排人员完成，费用按双倍直接在乙方工程款中扣除。
八﹑工期要求：
经双方商定，本工程开竣工日期如下：
该工程自年月日开工，至年月日竣工。
工程实际施工进度按甲方审定的年进度及月进度完成。
基础要求工期：
天。
主体要求工期层以下每月层，层以上每月层，总工期天，若不能按工期保证进度，乙方应承担违约责任，并同意甲方根据双方约定，在进度款或保证金中扣除相关费用。
乙方在施工过程中，不得以人工费涨价﹑材料不到位﹑劳动力短缺﹑停水停电或等一切原因为工期延误借口。
如不能按期完成进度，乙方同意甲方对乙方在进度款或保证金中扣除相关费用。
乙方不得以任何借口要求进行增加任何费用。
在施工过程中，如遇到下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商。
8.1工期顺延情况：
8.1.1由于人力不可预见和不可抗拒的自然灾害，而被迫停工者。
8.1.2因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。
8.1.3因甲方不能按期提供施工图﹑材料﹑设备或所需材料﹑设备进场后不符合规范要求，而被迫停工或不能顺利施工。
8.1.4外界干扰造成的停工。
8.2停工
考虑到政府政策的变化可能导致停止施工，停工期间，甲方不承担乙方的任何经济责任及其他可能导致乙方的经济损失。
结算时以实际完成工作量结算劳务费。
九﹑物资供应：
工程主体主材中水泥、砂、石子、楼板、砖﹑钢筋及屋面钢架所需材料由甲方负责提供至施工现场；剩余工程材料全部由乙方自备并承担费用。
9.1甲方供应的材料，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管，因乙方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。
9.2甲供材料乙方应按施工进度提前5天提出供料时间及数量计划。
9.3因乙方管理不善材料损耗超出定额规定，及违规操作造成的材料损失，则乙方按材料市场价加上5%的管理费，全额赔偿。
并根据情节处以乙方罚款。
9.3乙方应严格按照材料计划控制使用，并严格按照甲方提供的质量要求和材料配比施工。
如乙方领取的材料归还时发生丢失，应按市场价进行赔偿。
乙方施工中用料造成的浪费，经甲方管理人员发现一次，按照合同重罚。
浪费超出甲方限额部分，由乙方承担。
甲方有权按照市场价格加上5%的管理费在结算时扣除。
如出现偷工减料致使出现质量问题，根据实际情况进行结算，从劳务费中双倍扣除。
乙方在施工中应做到工完料净﹑工完场清，保持现场整洁。
十﹑双方责任和权力：
10.1甲方负责向乙方提供施工安全技术交底；负责按时提供劳务费；负责按计划提供施工材料。
10.2乙方负责组织劳务队伍；负责按施工图及国家相关规范施工；负责现场安全生产；负责按计划发放职工工资；负责按甲方提供的计划使用﹑管理施工材料。
10.3乙方不按规范施工﹑违规操作或管理混乱，甲方有权处罚及单方终止合同，造成损失由乙方全部承担。
10.4因乙方原因造成的安全事故由乙方负责。
10.5因乙方原因出现工程质量问题﹑工期延误等造成甲方经济损失的由乙方全额承担，甲方有权从工程款中直接扣除相应损失。
10.6在合同签订后，乙方不得因承包单价原因而发生停工﹑怠工，如发生类似情况，甲方有权扣除保证金，并直接要求乙方清场﹑退场，如乙方不予配合，甲方可向人民法院提起诉讼，因此产生全部费用（包括但不限于：
诉讼﹑仲裁﹑评估﹑鉴定及律师代理费用），均由乙方承担。
10.7施工中对原工程设计确需进行变更的，必须经甲方确认，由甲方法定代表人签字并加盖单位公章后方可实施。
未经甲方代表人签字并加盖公章的变更工程一律无效，由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。
延误的工期不予顺延。
10.8乙方必须保证其提供的与本合同有关的资质（资格）证书﹑印章等真实﹑齐全﹑有效，否则承担由此对甲方造成的一切经济和法律责任。
10.9乙方施工组织机构必须健全，人员坚守岗位，配备专业工长﹑专职技术员﹑安全员﹑质量员﹑塔吊指挥，如管理人员有事请假须经项目部项目经理同意后方可离开工地，否则，每缺勤一次按200元进行处罚，并直接从工程款中扣除。
10.10乙方必须听从甲方项目部管理人员的统一安排和管理，如出现乙方对项目部管理人员进行谩骂﹑人身攻击等顶撞事件，乙方必须书面向甲方当事人赔礼道歉，并严肃处理辞退当事人，并处罚乙方200—2000元罚款，若以此给甲方管理人员造成伤害的，赔偿甲方当事人一切损失，并承担一切法律责任。
10.11甲方分包项目乙方应积极配合施工生产，并给予材料运输、外架使用等便利，不得计取任何费用。
若因乙方原因造成工程质量及工期延误，将视情节予以处罚。
10.12甲方负责乙方水通（由于附近没有水源，给乙方打井），电通（一级配电柜接入施工场地）。
十一﹑安全生产及文明工地要求：
11.1承包人应遵守安全防护和文明施工规定，建立健全安全防护和文明施工的规章制度，对其进场工人定期进行安全、文明教育。
乙方应严格按安全防护和文明施工的规定组织施工，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
甲方对乙方承建的工程要做到安全技术交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查。
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
对甲方现场管理人员作出的违法安全规定的指挥，乙方有权拒绝执行，并向甲方负责人书面提出。
如不提出，而导致发生安全事故，由乙方自己负责。
乙方施工期间的生产﹑生活设施，乙方自行配备并承担费用，经检查满足安全需要当可使用，如存在安全隐患必须及时更换﹑修理，因安全隐患发生安全事故，责任乙方自己负责。
施工中如因违反上述规定（非甲方原因）而发生的伤亡事故，甲方不承担任何责任。
乙方承包工程施工期间，乙方员工﹑雇佣人员的工伤事故；乙方员工﹑雇佣人员造成的第三方人身﹑财产损害，均由乙方负责解决和
和处理，甲方不负任何连带责任。
如因上述事故，引发甲方承担任何责任或造成甲方任何名誉﹑财产损失，甲方有权在乙方劳务费用及保证金中直接扣除或直接代行赔偿；劳务费用及保证金不足时，甲方可向乙方依法追偿，因此产生全部费用（包括但不限于：
诉讼﹑仲裁﹑评估﹑鉴定及律师代理费用），均由乙方承担。
11.2乙方必须有专人负责安全生产工作。
11.3乙方应随时参加﹑配合甲方组织的安全教育会议以及安全检查活动。
对甲方在检查中提出的安全隐患必须及时进行整改，否则甲方有权扣除全部或部分保证金。
11.4施工过程中，乙方因违反消防条例或法规造成的火灾事故给甲方造成重大损失，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
11.5安全要求：
乙方必须严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生；在施工中乙方若出现任何意外伤亡事故，造成的一切经济损失和后果由乙方自行承担。
11.6乙方必须按照市级文明工地要求进行用电、临时设施及场地的布置。
十二﹑生活管理：
12.1乙方进场后，乙方的食宿由乙方自行解决。
12.2施工现场内严禁使用明火或开小炉灶。
造成重大损失由乙方自负，违反者重罚。
12.3乙方必须服从甲方管理人员的管理，保持宿舍卫生整洁。
十三﹑现场管理：
13.1甲﹑乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负
责人的统一领导下组织施工。
有关进度安排﹑材料供应等工作，双方应密切配合；乙方有责任与现场其他专业施工单位配合工作，保证施工顺利进行。
13.2乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产﹑爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，严禁故意破坏产品和其他现场财产。
如发生不法行为或违反现场管理制度，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿相应的经济损失。
13.3乙方人员要保持相对稳定，严格进出现场登记手续，出入施工现场要佩带工作标志，不准留宿非现场施工人员；在现场统一着装，统一安全帽。
13.4甲乙双方应各安排2—4名照场人员负责对甲乙双方所购买的材料设备进行照管，如若丢失一切损失均由乙方承担，甲方概不负责。
13.5乙方安排抗洪抢险值班人员，发现汛情立即组织抗洪抢险，由于乙方人力准备不充分或组织不力造成损失的，由乙方赔偿由此造成的经济损失。
13.6乙方不得使用18周岁以下童工及病残呆傻人员，进场人员必须造册登记。
十四﹑违约责任：
14.1乙方分包的工程项目，不得再分包或转包，否则甲方有权
终止合同，并要求对造成的经济损失进行相应赔偿。
14.2合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，扣除乙方向甲方交纳的保证金全额。
如甲方中途无故解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
14.3在施工过程中，经甲方检验，工程质量达不到国家验收规范规定，情况严重的，甲方有权单方终止合同用，造成返工根据损失程度，从劳务费中直接扣除。
14.4乙方必须按照合同规定的工期及质量要求按期完工，否则每逾期一天，按分包工程的3‰向甲方支付逾期违约金。
十五﹑合同履行：
甲乙双方自觉按照合同履行条款，发生纠纷双方应及时协商；调解不成的，双方均可向延安市仲裁委员会提起仲裁。
十六﹑本合同壹式伍份，甲方肆份，乙方壹份，双方签字盖章（乙方必须在合同中附公司资质复印件﹑法定代表人授权委托书壹套，并加盖公章）后生效，工程竣工并结算完工程款后自行终止。
十七、后附
1、项目部管理制度
2、安全生产协议书
发包人：
（公章）承包人：
（公章）
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
法定代表人：
法定代表人：
项目经理：
工程负责人：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
年月日年月日
升级会员 