幼儿园施工合同.docx

资源描述

幼儿园施工合同.docx

《幼儿园施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《幼儿园施工合同.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

幼儿园施工合同.docx

幼儿园施工合同

篇一：

中心幼儿园建设施工合同

建筑工程承包合同

甲方：

东海县山左口乡人民政府

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：

一、工程概况

1、工程名称：

山左口乡中心幼儿园

2、工程地点：

消防站南侧

3、工程内容：

土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。

二、开工及竣工期限

1、工程开工日期：

2011年3月*日

2、工程竣工日期：

2011年11月*日

三、工程质量标准：

合格

四、工程承包方式：

包工包料

五、甲方的权利及义务

1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。

2、根据乙方的施工进展及质量情况，给付工程款。

3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。

4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由

乙方承担。

六、乙方的权利及义务

1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。

2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。

3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。

七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题

1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。

2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。

3、关于隐蔽工程的验收：

乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。

八、工程款及支付办法

1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价***元/平方米，总计人民币（小写）****元，大写：

****

2、工程完成一半时，付工程款的***％；工程验收合格后付总造价的****％；2012年6月底前分**次付清全部工程款。

九、关于质量保修问题

1、范围：

水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。

2、保修期：

自竣工验收之日起1年。

十、违约责任

1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方偿付违约金***万元。

2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。

如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。

十一、附则

1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。

甲方：

乙方：

法定代表人：

项目负责人：

项目经理：

见证机关：

见证员：

2011年月日

附件：

山左口中心幼儿园用料及施工要求

1、钢筋标准：

国标

2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。

3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。

4、楼面、地面地砖为普通水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为***米，规格为*****；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。

5、外墙乳胶漆按效果图施工。

6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。

7、基础工程量按实际发生的工程量决算。

8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。

9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。

10、所有材料价格不作为变更内容。

11、其他：

按照图纸和施工规范施工。

篇二：

故陵镇中心幼儿园施工合同

一、通用合同条款

采用中华人民共和国《标准施工招标文件（2007年版）》（中国计划出版

社）第四章第一节的《通用合同条款》。

二、专用合同条款

[为便于招标人编制招标文件和拟定合同，本部分对通用合同条款中规定需要在专用合同条款中明

确的内容集中予以说明，用于补充和细化通用合同条款相关内容。

其中楷体部分用于指导填写相应条款

或作条款说明，招标人编制招标文件时应当删除。

]

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：

1.1.2.3承包人：

1.1.2.6监理人：

填写本工程的发包人、承包人、监理人名称。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：

填写合同包括的永久工程的名称及其规模和范围，如升压变电站工程，不含变电设备安装。

1.1.3.3临时工程：

填写合同包括的临时工程及其范围，如施工供水工程、施工照明工程。

1.1.3.4单位工程：

填写合同包括的单位工程的名称及其范围。

1.1.3.10永久占地：

填写为实施合同工程需要的永久占地范围，并附征地图纸。

征地图纸上应标明占地界限和

坐标。

1.1.3.11临时占地：

填写为实施合同工程需要临时占地的范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围，

以及发包人为实施合同需要的临时占地范围。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期：

填写本工程的缺陷责任期限，具体期限可用1年或12个月表示。

但缺陷责任期最长不超

过2年。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：

当事人可按本工程合同的具体情况，另行约定合同文件的优先顺序。

1.5合同生效的条件

合同生效的条件：

承包人必须在收到中标通知书后10日内与发包人签订合同协议书；应送建

设行政主管部门备案。

当事人可提出合同生效的附加条件，如需公证后方可生效等。

订立书面合同后7日内，应

送建设行政主管部门备案。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：

填写发包人提供结构总图、施工图等各种类型图纸的期限和数量。

1.6.2承包人提供的文件范围：

填写承包人提供的文件范围。

承包人提供文件的期限、数量：

填写承包人提供上述文件的期限和数量。

填写监理人批复承包人提供上述文件的期限，如收到承包人提供的文件后14天。

1.6.3监理人签发图纸修改的期限：

填写监理人签发图纸修改的期限，如不少于该项工作施工前14天。

1.7联络

1.7.2联络送达的期限：

当事人根据实际情况具体规定各类文件的送达时间、地点。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：

开工前七日内双方技术人员和监理现场交验并以

书面形式明确。

填写发包人提供施工场地和有关资料的时间。

施工场地可以分阶段提供，但为满足施工准

备工程需要的施工用地应在发出开工通知前提供。

施工场地有关资料的范围为工程地质图纸和

报告、地下管线图等。

2.8其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：

/。

发包人要求承包人提交履约担保的，应当以对等方式向承包人提供支付担保。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：

开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济签证，工程款支付和施工图预算、结算审核。

填写监理人须经发包人批准才能行使的权力。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：

填写承包人为他人提供条件的具体内容，如为其他承包人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：

填写承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法，如约定承包人为他人提供条件可能发生的费用均包含在签约合同价格中。

4.2履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

履约担保金额在中标公示结束后三个工作日内按中标价的10%打入招标人指定账户。

招标文件要求提交履约担保的应当约定。

4.3分包

4.3.2分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：

不分包

.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：

招标人依据行业管理规定和项目特点，填写不利物质条件的具体范围。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：

本工程所需的工程材料均由承包人采购供应，承包人采购的材料设备必须符合国家现行标准。

主要材料承包人采购前，由发包人和监理公司一道负责对进场材料的质量、数量、规格按样品进行监督验收。

填写由承包人负责采购、运输和保管的材料和工程设备。

5.1.2用由承包人承担，所购材料必须符合设计要求及验收规范要求，材料进入施工现场地并经监理工程师、业主现场代表确认方可使用。

填写承包人向监理人报送各类文件审批的时间，如年度材料采购计划、专项材料采购计划报送监理人审批的时限。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：

指明由发包人承担修建临时设施的项目及其范围，约定修建这些临时设施项目的费用由发包人承担。

临时占地的申请：

当事人约定由承包人办理申请手续的，此处填写承包人。

临时占地相关费用：

当事人约定由承包人承担临时占地相关费用的，此处填写承包人，并写明临时占地的范围

和临时征地费用的额度，该费用应进入投标报价。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

当事人列出发包人提供的施工设备和临时设施明细表，包括相关租赁费用（如有）。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：

合同约定由承包人办理取得道路通行权与修建场外设施权时，此处填写承包人。