家装施工合同报价明细标准版.docx

家装施工合同报价明细标准版.docx

《家装施工合同报价明细标准版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家装施工合同报价明细标准版.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

家装施工合同报价明细标准版

家装施工合同报价明细

〔标准版合同协议书〕

甲方：

〔**公司或**个人〕

乙方：

〔**公司或**个人〕

签订日期：

年月日

签订地点：

家装施工合同报价明细

甲方（委托方）：

________________签约时间：

________________

乙方（施工方）：

________________签约地点：

________________

根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、甲乙双方的条件：

_________________甲方装饰的住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政治理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

2、装饰施工地点：

_____________县（市、区）_______________路（小区）__________幢__________号（单元）__________室。

3、住房结构：

_____________室_______________厅_______________结构，建筑面积_______________平方米。

4、装饰施工内容：

_________________详见《工程施工报价单》（附件一）和图纸。

5、承包采用以下第_______________种方式：

_________________

（1）乙方包工、包全部材料（见附件三）;

（2）乙方包工、包局部材料，甲方提供其余局部材料（见附件二、三）;

（3）乙方包清工。

6、本工程由_________________设计。

7、工期：

_________________工程期限_______________天，从___________年___________月___________日开工，至___________年__________月__________日竣工。

二、工程价款及结算方式

1、总价款：

_________________（大写）________________元（其中：

_________________人工费___________元，材料费_______________元，设计费_______________元，治理费___________%，计___________元，税金___________%，计_______________元）。

如双方认可变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。

2、付款方式

（1）合同签订后___________天内，甲方支付总价款的__________%计___________元;

（2）木工进场当天，甲方支付总价款的___________%计___________元;

（3）油漆进场当天，甲方支付总价款的___________%计_______________元;

（4）尾款甲方应在本工程竣工验收合格后________________日内一次付清。

三、施工预备及双方的义务

（一）甲方工作

1、甲方在开工前，应向所在地房产治理部门或物业治理公司登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的公司出具鉴定和加固方案，经房产治理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。

2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。

腾空房屋，去除影响施工的障碍物，对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用本卷须知。

3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

4、指派________________为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

（二）乙方工作

1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度方案，交甲方审定。

2、指派_______________为乙方代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、未经甲方同意和所在地房产治理部门或物业治理公司批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

5、与所在地物业治理公司签订《住宅室内装饰装修治理效劳协议》。

6、严格执行有关施工现场治理的规定，不得扰民及污染环境。

四、材料的供给

1、甲方提供的材料：

_________________详见《甲方提供的材料、设备表》（附件二）。

本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。

如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

2、乙方提供的材料：

_________________详见附件《乙方提供的材料报价单》。

乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。

如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

五、安全生产和防火要求

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。

乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。

如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。

凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

六、施工内容和工期的变更

在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。

凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：

_________________

1、工程量变化或设计变更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

七、工程质量及竣工验收的方法

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。

2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附件五《工程质量验收单》），甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予成认。

5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。

八、违约责任

1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否那么违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

每停工或窝工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_______________‰支付违约金。

3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方___________元。

4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

九、工程保修

工程保修期贰年，其中水、电工程保修期为伍年。

保修期从竣工验收签章之日起算。

须工程款全部结清，甲乙双方才能签订《工程保修单》（详见附件六）。

十、纠纷处理

本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

假设协商不成，可到所在地消费者协会或房产治理部门投诉。

当事人也可以按以下第___________种方式处理：

_________________

（1）提交________________仲裁委员会仲裁;

（2）依法向人民法院起诉。

十一、其它约定事项

1、__________________

2、__________________

3、__________________

十二、本家装单项施工合同一式_______________份，具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成局部。

甲方：

_____________乙方：

_____________

姓名（签名）：

__________________公司名称（盖章）：

_________________

身份证号：

_____________法定代表人（或委托代理人）：

_____________

联系电话：

_____________营业执照号码：

________________

联系电话：

_____________