建设部建设工程施工合同.docx

建设部建设工程施工合同.docx

《建设部建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设部建设工程施工合同.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建设部建设工程施工合同

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准：

达到国家现行工程质量验收统一标准

五、合同价款

金额（大写）：

¥：

元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、合同生效

合同订立时间年月日

合同订立地点

本合同双方约定后生效。

第三部分专用条款

1、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：

《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《合同法》、《招投标法》

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：

职务：

发包人委派职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

无

5.3发包人派驻的工程师

发包人派驻的工程师

姓名：

职务：

职权：

5.6不实行监理的，工程师的职权：

7、项目经理

姓名：

职务：

无

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作；

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

无

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

承包人开工前三天内向发包人提供施工组织设计一份

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：

按分部（子分部）分项（子分项）工程完工时间，组织中间验收

19、工程试车

19.5试车费用的承担：

无

五、安全施工

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用邀标方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

该工程采用邀标价，已包括承包人收取的各种费用

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款得时间和金额或占合同价款总额的比例：

合同签订后，施工队伍进场，按付30%工程款

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

施工单位进场后预付工程总价的30%作为备料款，其余按工程进度拨付至工程总价的90%，工程结算后一周付工程总价的9%，留1%作为质量保证金七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

材料设备单价与一览表不符：

28.1承包人采购材料设备的约定：

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：

承包人应按规定作好竣工图及资料的编制32.6中间交工工程的范围和竣工时间：

无

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

无

37、争议

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第

（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

无

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：

根据国家有关部门认定停电、下雨，工期顺延

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：

无

发包人委托承包人办理的保险事项：

无

41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

担保合同作为本合同附件。

46、合同份数

46.1双方约定合同副本份数：

4份

47、补充条款

1.

2.

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热和供冷系统，电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：

按《中华人民共和国国务院建筑工程管理条例》执行

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

三、质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

1、工程质量保修金一般不超过施工合同价款的2%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的%。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为（大写）。

质量保修金银行利率为。

2、其他约定：

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）承包人（公章）

法定代表人（签字）法定代表人（签字）

年月日年月日

欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行

资料可以编辑修改使用

资料可以编辑修改使用

致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，

打造全网一站式需求

Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，

秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！

感谢您下载我们文档