电力施工合同学习记录.docx
《电力施工合同学习记录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同学习记录.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
电力施工合同学习记录
编号：
_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
（电力施工合同）学习记录
甲方：
___________________
乙方：
___________________
日期：
___________________
说明：
本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：
电力施工合同
施工合同协议条款
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
按照
《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议：
一、工程项目及内容（工程概况）
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容或承包范围：
4.图纸：
图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份，客户中心一份。
图纸提供方式：
电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。
二、合同工期
开工日期：
（不得提前于电力相关部门批准同意施工
的日期），竣工日期：
（注：
工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。
）合同工期总天数为天，如因甲方未能提供工程施工的条件（工程手续、场地等）或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。
如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。
三、承包方式：
四、工程总价：
五、工付款方式
1.工程开工前，甲方预付乙方工程款（大写：
整），
用于工程前期线缆铺设。
2.设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方元（大
写：
）
3.乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方在年月日前付清剩余元（大写：
整）
六、工程质虽及验收
1.乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。
如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。
3.工程验收：
自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙双方提请相关电力部门验收。
4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作（场地清理等保证施工顺利进行）。
七、违约责任：
如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额％的违约金。
八、施工安全：
在施工过程中，由于乙方应当严格按
照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故
或损失，由乙方承担
所发生的一切费用及相关责任。
施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。
九、设备质保、维保
1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技
术规范符合国家法律法规要求的，否则带来的一切后果由
乙方负责。
2、设备质保期
十、争议：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。
H^一、本合同后附材料和价钱清单，是本合同的一部分。
十二、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十三、本协议一式页份，甲乙双方各持份，自双方
签字盖章后生效。
发包方（甲方公章）：
承包方（乙方公章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人:
委托代理人：
委托代理人:
电话:
电话:
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
篇二：
电力施工合同书
电力施工合同书
甲方：
乙方：
受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》（GF-91-0201）结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程性质：
4、工程日期：
开工日期：
竣工日期：
5、质虽等级：
优良（以建设单位验收结果为准）
二、施工范围及工程虽
1、安装VV224X35mn^缆线160米，100mn＜素波纹管150米，电缆沟开挖回填。
2、安装二块（20-80A）三相四线电能表及其相关调试。
3、电力部门所有增容报装手续的办理。
4、征地协调。
三、工程价款及付款方式：
1、本工程总价款为元整。
2、付款方式：
合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。
四、甲方职责
1、图纸会审和施工安全技术交底：
各工序开工前。
2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协
同解决施工中的有关问题，进行施工质虽监督检查。
3、根据国家现行规范组织工程验收。
4、协助施工单位抓好安全文明生产。
5、监督检查施工的安全质虽情况。
五、乙方职责
1、组织施工作业人员按期进入施工现场。
2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。
2
3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。
4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负
5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。
六、工程质虽
1、乙方在施工过程中执行如下标准：
1）《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;
2）《建筑安装工程质虽检验评定统一规范》GBJ300-88
《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87
3）《建筑工程质虽检验评定标准》GBJ301-88
2、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。
3、施工过程中，由乙方造成的质虽不合格由乙方负责返工。
4、因乙方原因达不到质虽要求，损失自负。
七、其它
1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。
甲方：
代表签字
乙方：
代表签字
签订日期：
年月
篇三：
电力施工合同
电力施工合同
发包人：
彭开飞（简称甲方）承包人：
周家明、杨
岩宏（简称乙方）
一、工程内容
1、工程名称：
怀化市第二（河西）污水处理厂配电工作
2、工程内容：
、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。
、新敷设/15KV-3*120电95m/15KV-3*70电缆30m,新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m；
、本次工程受电容虽为500KVA,配电房内新装SCB-500KV时式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面；
、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆
新装计虽箱1台、避雷器2组；
、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组；
、配套敷设电缆保护管（CPVC）167*7）75m
、制作高压部分；
、所有设备需可靠接地；
、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。
备注：
工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用虽应满足设计要求及电业局验收标准。
3、乙方应对工程质虽负责，如验收中发现质虽不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。
4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责
任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责'
5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。
6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
篇四：
供电施工合同
卢卡诺.瑞士风情小镇10KV进线工程、高压开闭所设备及安装、
变压器及低压设备及安装、箱式变压器设备及安装
施工合同
协议条款
发包人（甲方）新牌吉利投资发展有限公司
承包人（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建
筑法》及其他有
关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用
的原则，双方
就本电力建设工程施工事项协商一致，订立本合同条款如下。
第一条工程承包范围（工程招标文件的全部内容、图纸的全
部内容）：
项目所在地会所地下室；
调试及设备实验；
所在地）
（2）、箱式变压器1#、按设计安装（含箱变
基础土建
设计及施工）。
第二条承包方式
第三条合同工期
开工日期：
20XX年月日
第四条工程质虽标准
工程施工质虽均应满足电气安装工程验收规范及建筑工程施工
验收规范，原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质虽评定标准，《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，满足施工图设计，工程质虽达到合格等级
及达标投产考核要求。
第四条合同价款
本合同工程总价共计（人民币）：
：
大写：
（）。
含以下两部分：
1、10KV进线工程总价：
；
2、高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器
设备及安装工程总价：
第五条工程付款
（1）10KV进线工程开工七日内，发包人向承包方付
10KV进线工
程总价价款的％计¥元。
（2）工程施工过程中电力廊道建成，发包人向承包方
付10K进线
工程总价价款的％计¥元。
（3）主配电设备（高压开闭所设备、变压器及低压设
备、箱
式变压器设备）预付款付该三项工程总价的%,进场
甲方支付该三项工程款的％，合计¥元。
（4）高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压
器设备等配电设备安装完毕调试合格，10KV外线路施工完
毕，甲方支付到总工程款的％,合计¥元。
（3）工程余款：
剩余工程价款在工程竣工电力部门验
收合格，挂表
送电7个工作日内除留足3%质保金，余款一次付清。
工程付款：
发包人不按约定付款，发包人应从约定应付
之日
起向承包人支付相应付款的贷款利息，并承担违约责
任。
工程进度款：
发包人超过约定的支付时间不支付工程款
（进
度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包
人收到承包人
通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付
款协议，经承
包人同意后可延期支付。
协议应明确延期支付的时间和
从计虽结果确
认后第15天起计算应付款的贷款利息。
第七条发包人工作
发包人应按本条款约定的内容和设计完成以下工作；
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，
使施工场地
具备施工条件，在开工后继续负责解决以上遗留问题；
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：
约定承包人办理，以满足施工要求。
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约
定地点，保证施工期间的需要；
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间和供应要求：
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及本条款约定的施工
场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
（4）。
（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
由发包人办理的和施工所需证件、批件的名称和完成时
间：
（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
水准点与坐标控制点交验要求：
（7）组织承包
升级会员 