防火封堵安装工程施工合同.docx

防火封堵安装工程施工合同.docx

《防火封堵安装工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防火封堵安装工程施工合同.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

防火封堵安装工程施工合同

编号：

项目地块

防火封堵安装工程合同

工程名称：

地块防火封堵安装工程

工程地点：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签约日期：

年月日

项目地块

防火封堵安装工程合同

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲方将项目地块防火封堵工程承包给乙方，为了保证产品和工程质量，甲乙双方经协商一致，特签订本合同，以资信守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条承包范围

。

第三条承包方式

以包工包料、包质量、包工期、包维修、包通过有关部门的验收、包承包风险、包服务的方式由乙方承包本工程。

第四条工期

1．本工程工期共计日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日。

上述合同工期已综合考虑了施工期间的节假日、恶劣气候（包括但不限于强降雨、暴雪、风暴等）、政府部门对施工的限制、设计变更导致工程量的增加或工程的返工等。

2．因为以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）甲方未能按协议的约定提供图纸及开工条件；

（2）重大设计变更导致工程量增加；

（3）一周内非乙方原因停电、停水造成停工连续超过8小时；

（4）不可抗力。

第五条工程质量

1．乙方提供的材料质量，必须符合GA161-1997标准；

2．乙方所承包的消防封堵安装工程质量，符合消防规范要求，并确保一次性通过消防部门的验收。

3.材料比重：

有机堵料，吨/立方；无机堵料，吨/立方。

有机堵料和无机堵料的比例误差不超过10%。

4.乙方应当遵守政府有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知业主，并对承担有关费用和由此造成的有关损失；

5.已竣工工程未交付业主前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方无条件免费予以修复。

6.乙方须保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工前将现场清理干净。

第六条工程价款

1.本合同暂定总价元（大写人民币：

圆整）。

2.本合同采用固定综合单价，具体为：

有机堵料：

元/吨，无机堵料元/吨，防火隔板元/平方。

上述综合单价包括人工费、材料费、运输费、安装费、管理费、措施费、税金及其他规费、利润、风险等本合同履行所需的一切直接和间接费用。

承包人不得因实际的差异或漏项或市场变化而向发包人提出增加费用或其它任何索赔。

第七条付款方式

1.本工程全部施工完成后21天内付至已完合格工程量的70%；

2.消防工程经甲方及政府相关部门验收合格后付至已完合格工程量的80%。

3.结算完成后30天内付清全部款项。

第八条结算方式

1.本工程的工程量按实计算，有机料和无机料使用比例，由甲方工程部及监理现场确认，最终结算额以甲方集团审计中心的审计值为准。

2.本工程竣工验收合格后28天内，乙方须将详细、完整、合格的结算资料呈交给甲方，乙方逾期未能提交的资料，或提交的资料不符合要求的，则该部分资料所对应的费用甲方不再认可。

乙方需要报送的结算资料如下：

（1）开工令；

（2）经甲方加盖公章确认的竣工验收证明、扣款单及明细、甲供材料领用清单；

（3）经监理公司、甲方加盖公章确认后的竣工图纸（含电子版图纸）；

（4）经甲方加盖公章确认后的变更签证单（原件）和各种奖罚单（如有）；

（5）经甲方加盖公章确认后的非乙方原因造成的符合本合同约定要求的工期顺延证明（如发生顺延）；

（6）根据竣工图纸和变更签证计算的工程量计算书（含广联达算量及套价电子版）和结算报价书、合同书；

（7）认质认价资料。

3.乙方必须安排专门人员密切配合甲方进行结算核对工作，并在规定时间内完成结算审核工作，否则甲方将无限期推迟结算审核工作，责任由乙方负责。

4.本工程最终结算价以甲方的集团公司审计中心审计值为准。

甲方在收到完整有效的结算资料后6个月内完成结算审核。

5.乙方所报结算不得弄虚假，若乙方递交结算值与最终审定值差额超过5%的，则按核减额的5%由乙方向甲方支付违约金。

6.凡是在签证、结算等过程中发现乙方与甲方人员之间发生不正之风、弄虚作假的，乙方支付5万元/人·次违约金予甲方，同时甲方有权直接按照超出部分的120%扣除工程款。

第九条关于质量及材料、设备条款的特别约定：

1.同类问题本合同其它条款中有约定的，以本条款优先执行。

2.材料、设备进场前，乙方必须联系供应商提供材料、设备的样品，且须附带齐全的书面资料。

材料设备经甲、乙方共同封样后由甲方工程管理部（项目部）负责保管，封样的材料、设备作为进场材料设备的主要验收标准和依据。

甲方有权确定需要封样的材料、设备的品种、范围等。

3.甲方在材料进场、施工、验收过程中或竣工后，发现乙方使用的材料设备的品牌、规格、材质、等级、各项性能等不符合本合同要求，如该材料设备属假冒伪劣产品，或影响功能和结构安全的，则乙方必须无条件拆除重做，并按照该部分材料设备价款的120%支付违约金；如该材料设备的使用不影响功能、结构安全的，乙方仍须拆除重做，对确实不能拆除重做的，该部分的工程价款按照30%结算。

以上造成工期延误的由乙方自行承担。

同时甲方保留进一步追究乙方责任的权利。

4.甲方在材料进场、施工、验收过程中或竣工后，发现乙方所用的材料设备质量短斤少两（包括但不限于规格上降低标准，如壁厚、长度等）的，但不影响功能和结构安全的，按照实际规格与合同约定规格的比例的2/3进行结算。

5.在材料进场、施工、验收过程中或竣工后，若发现乙方所用材料设备的品牌不符合合同规定的品牌，若尚未开始使用必须无条件退场并重新采购，若已经开始使用，按照该材料设备实际品牌价格的2/3进行结算。

6.甲方在乙方材料进场、施工、验收过程中或竣工后，发现乙方对产品构件尺寸上偷工减料的，按照检查到的最小实际尺寸与国家规范规定的尺寸比例，就该材料、设备的全部按照80%进行结算。

7.发生其它偷工减料行为的，有与上述款项相同或类似情形的，按以上条款执行；上述条款中没有约定的，乙方承担本合同约定的质量不合格的责任。

8.以上由此造成的工期延误由乙方自行承担。

同时甲方保留进一步追究乙方责任的权利。

9.发生以上条款约定情形的，以甲方所拍照片或监理公司出具的证明或物业公司出具的证明为准，也无须乙方认可或确认，乙方能够证明照片系伪造的除外。

第十条违约责任

1.乙方使用材料或施工质量不合格的，无条件免费整改至合格，所延误工期不予顺延，经整改仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方无权取得任何工程价款且须向甲方支付合同总价20%的违约金。

2.由于乙方责任导致未按合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方合同价千分之五的逾期违约金；违约金不足以赔偿甲方损失的，就不足部分，乙方还应予以赔偿。

3.乙方如有以下情况发生，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金（违约金为本合同总价款的20%）和赔偿相应的经济损失。

（1）乙方延误工期含节点工期达20天；

（2）乙方伪造或冒用他人营业执照；

（3）乙方未经甲方同意，自行将工程分解转包或分包给他人；

（4）工作计划安排不合理显然无法按期竣工的；

（5）工程质量达不到合同约定的；

（6）用于本合同的材料不符合本合同规定的；

（7）由其他违反本合同约定行为的。

4.乙方或乙方工人发生集体停工、切断水电、妨碍工程正常施工、围堵甲方办公地点、聚集到党政机关上访、阻断交通、妨碍售楼、拦阻党政机关领导交通工具、采取暴力威胁等手段胁迫甲方工作人员等行为的，以上事件无论是何种原因引起的，均属于乙方管理不善，乙方除须做好调解处理、及时疏导、化解纠纷外，每发生一起此类事件，乙方须向甲方支付5万元的违约金。

5.合同解除后，甲方仍有权向乙方主张损害赔偿。

第十一条纠纷解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均应向甲方工程所在地管辖法院起诉。

第十二条其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另外签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同经双方签字盖章之日起生效。

3.本合同一式份，甲方执份，乙方执份。

每份均具有同等的法律效力。

4.附件：

廉洁协议

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

联系地址：

联系地址：

邮政编码：

邮政编码：

年月日年月日

附件：

廉洁协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和江苏省有关建设工程廉政建设的规定，结合工程建设特点，特订立本协议如下：

双方应当自觉遵守国家和江苏省关于建设工程有关廉政建设的规定。

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

2、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价政权、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。

4、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、双方不得-相互介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。

6、甲方不得为谋取私利擅自与乙方工作人员及（或）乙方及材料设备供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

7、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员及材料设备供应商邀请外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

8、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

甲方不得接受乙方及材料设备供应商购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

9、双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导或者对方上级单位举报。

双方不得找任何借口对对方进行报复。

10、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，或收受材料设备供应商贿赂，甲方视具体情节和造成的后果轻重，扣除乙方合同价格的2％的违约金。

由此给甲方造成的损失均由乙方承担。

11、举报联系人：

办公室电话：

举报邮箱：

举报地址：

特大问题举报联系人：

监事会主席

联系方式：

本廉洁协议作为工程合同的附件，与合同具有同等法律效力。

经协议双方签署后立即生效。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

（盖章）乙方：

（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：

法定代表人（或授权委托人）：

日期：

日期：