合同模板分布式居民光伏电站安装合同书.docx
《合同模板分布式居民光伏电站安装合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同模板分布式居民光伏电站安装合同书.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同模板分布式居民光伏电站安装合同书
分布式居民光伏电站安装合同书
合同编号:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,双方就本项目施工安装事项协商订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程承包范围
承包范围:
项目施工安装达到并网条件。
三、合同工期
开工日期:
预计为202年月日,具体开工日期以发包人出具的施工计划安排时间为准。
工期:
天,非因不可抗力工期不予延长。
若遇阴雨天气或不可抗力的因素可延迟进场,经发包人确认后,不在违约条款之内。
四、质量标准
工程质量标准:
合格,符合国家,项目省市所规定的关于本工程项目施工的全部标准。
五、合同价款
金额(大写)(RMB),(小写:
)¥:
(RMB),本合同所涉及价款均为含税价款。
合同价款中包括了乙方应提供的材料、设备,应提供的人力安装服务及其市场价格因素、政策性的价格及其调整,对现场的情况和施工具备的条件以及采取的施工措施,乙方已有了充分的了解,并在合同价款中作了充分的考虑,除甲方书面允许调整的范围以外,本合同总价不得调整。
甲乙双方确认,除附件中甲方应提供的材料、设备外,本合同项目施工所需其他全部材料、设备、设施等都由乙方提供。
备注:
增值税票开具内容为光伏发电系统;安装票开具内容为光伏安装工程。
开票抬头:
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸4、工程量清单5、工程报价单或预算书
6、单位营业执照和相关证件
本合同附件包括本合同所要求的乙方资质复印件、双方提供的材料清单附件为本合同不可分割的组成部分,若附件内容与本合同内容抵触,则以本合同内容为准。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、发包人工作
1、协调业主提供满足承包人施工所需现场条件(包括协调业主提供水、电、电讯线路等),水费、电费等相关费用由业主承担。
2、协调小区物业等确保现场施工物料顺利进场;
3、协调(确保)现场施工不受外界影响可顺利不间断进行。
4、协调业主提供设备和材料必要的堆放、存放场地。
八、承包人工作
1、承包人保证具有本合同工程项目所需的全部资质,并保证持续有效,自行负责施工所需各项条件,按要求做好施工工作。
2、乙方自行雇用职工并负责支付其工资,并对其职工的行为负完全责任。
3、设备和施工人员到场应在发包人约定时间内到场,并按照行业及发包人要求做好文明施工。
3、负责对施工范围内工程成品的保护工作,并承担因防护不当而引发的责任。
4、负责施工场地周围邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木古迹等的保护。
如因承包方原因造成业主屋顶、周边建筑物及业主、发包方或其他第三方财产损失的,承包方应承担全部赔偿责任。
5、施工场地保持清洁卫生的要求。
6、承包方应采取严格的安全防护措施,并承担因承包人原因造成事故的全部责任和因此发生的费用;发生重大伤亡事故,承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表;承包方承担发生的全部费用和责任。
7、乙方自备机具、劳保用品及材料等必须是质量合格,符合安全标准的产品,否则所发生的后果均由乙方承担。
8、协助发包方进行项目并网申请、电网验收;
9、竣工(或合同终止)时按发包方或业主要求运出其设备、剩余材料、垃圾及各种临时设施,并保持整个现场整洁。
10、按照甲方要求编制上报施工方案及其他技术资料。
接受甲方的检查、监督,按时参加甲方组织的各种会议。
九、质量保修责任
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在48小时之内解决。
2、发包方提供的设备和材料的质保和故障由发包方负责;
3、承包方提供的设备和材料依据约定质保条款执行;
4、承包方对施工引起的质量问题承担免费叁年的质保。
5、保修期过后,承包人应当提供有偿售后服务。
具体费用依据当时市场价格确定。
十、材料管理
1、乙方严格按施工图纸和双方约定的材料、设备和规格、种类、标准、数量和质量进行采购。
施工过程中如发现不合格材料、设备用于工程中,乙方须无条件返工且费用自理,并承担因此给甲方造成的所有损失。
2、任何一方提供的所有材料、设备进场后必须经甲乙双方共同清点、检验合格并签字认可后方可使用。
如乙方提供任何材料、设备,应保证产品质量合格,与本项目工程要求相符,如因乙方材料、设备等不符合合同规定,由乙方负责更换合格产品,更换产生的费用由乙方承担。
十一、工程款支付:
1、工程付款:
本项目工程竣工并经甲方和相关部门验收合格,乙方提供包括工程发票、工程质量保修书等全部竣工结算文件并经甲方审计完成后15个工作日内支付[100]%。
十二、违约、索赔和争议
双方约定的发包人违约责任:
发包方未按照合同约定支付款项的,每逾期一天,按照应付付款项的5‰支付违约金,但违约金总额不超过合同总价款的5%。
双方约定的承包人违约责任:
11.1承包方未能在合同约定工期内竣工的,每逾期一日,按合同总价款的2%向发包方支付违约金。
逾期超过10日仍未竣工的,发包方有权解除合同,承包方应按工程合同总价款的20%支付违约金,并承担由于工程逾期给发包方带来的一切损失。
若因承包人不能按时完成工程承包内容,发包人有权将剩余工程量承包给其他人进行施工,最终结算时根据承包方的实际工程量据实结算。
11.2工程竣工后,经发包方或国家相关部门验收未达到合同约定质量标准或未能通过的,承包方应继续改进直至通过发包方和国家相关部门验收,工期不予顺延。
同时承包方应承担逾期竣工的违约责任,并负担由此导致的一切损失。
11.3工程竣工后,因承包方施工质量原因给发包方和/或业主造成损失的,承包方应赔偿其受到的实际损失。
11.4承包方不按时进场开工,在发包方发出书面通知后的5日内仍不进场施工的,发包方有权解除合同,承包方应支付工程合同总价款的20%作为违约金,造成发包方工期延误及其它损失的,承包方应予赔偿。
11.5乙方进场后,未履行完合同中途退场或拒不履行合同约定的其他主要义务的,甲方有权单方解除合同,乙方应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应赔偿补足。
11.6乙方未经甲方同意单方解除合同的,乙方应向甲方支付工程合同总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或其它损失的,乙方应予赔偿。
11.7乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、造成安全事故等情况时,所造成的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿。
11.8乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程合同总价款的20%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的一切损失。
11.9乙方应向甲方支付的违约金和造成甲方损失的赔偿金,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
十三、知识产权
甲方在履行工程中提供或将提供的所有图纸、说明书、文件、设计和其他数据和技术信息都属于甲方所有的知识产权。
乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件、信息,但不能用于与合同无关的其他事项。
未经甲方书面同意,乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
乙方为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于甲方。
同时,乙方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。
如乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯他人的知识产权所引起的责任,由乙方承担。
由此造成甲方任何损失的,乙方赔偿甲方遭受的全部损失。
十四、保密
甲方在讨论、订立及履行本合同过程中向乙方提供的全部产品、技术和商业信息、工程设计方案、本合同的内容及本合同的存在均应被视为保密信息。
乙方应承担保密义务,未经甲方事先书面同意,乙方不得以任何形式向任何第三方披露。
乙方仅应为执行本合同的目的使用保密信息。
乙方应采取必要合理的措施保护甲方的保密信息,且不得对甲方的保密信息进行任何性质的反向工程。
如乙方违反本条款,甲方有权要求乙方赔偿由此遭受的全部损失。
十五、争议
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
1、双方友好协商,协商不一致时,双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十六、特别提示:
1、为保障双方的合法权益及资金安全,请将货款汇入乙方指定帐号。
1)公司账户:
开户银行:
银行账号:
2、乙方营销人员不得向甲方索取现金。
3、合同签订地:
北京
十七、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效至本合同权利义务履行完毕之日终止。
本合同共计肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,均具同等法律效力。
甲方:
(盖章)
法定代表人(或委托代理人):
开户行名称:
银行帐号:
地址:
电话:
传真:
乙方:
(盖章)
法定代表人(或委托代理人):
开户行名称:
银行账号:
税号:
通讯地址:
电话:
传真:
附件材料、设备清单
甲方提供的材料、设备清单
乙方提供的材料、设备清单