土石方工程承包合同协议书5篇.docx

土石方工程承包合同协议书5篇.docx

《土石方工程承包合同协议书5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方工程承包合同协议书5篇.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

土石方工程承包合同协议书5篇

土石方工程承包合同协议书5篇

　　承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。

以下是小编整理的土石方工程承包合同协议书5篇，欢迎阅读参考!

　　土石方工程承包合同协议书

（1）

　　发包人：

（以下简称甲方）

　　承包人：

（以下简称乙方）

　　依照《中华人共和国合同法》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

　　一、工程名称：

工程

　　二、施工地点：

　　三、承包范围：

　　3.1，挖方不计松散系数，挖方量约方（含土石方的放炮作业、挖运等），填方约立方米。

　　3.2道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。

　　3.3余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。

　　四、质量要求

　　4.1平基土石方道路路床以外，须按给定的平基标高，误差±10cm以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。

　　4.2回填每层厚度控制在0.8米以内，回填的土（石）块直径应小于50cm。

　　五、质量保修及履约保证金

　　平基土石方工程无质量保修及履约保证金

　　六、合同工期

　　工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。

　　七、竣工验收

　　工程竣工后，由甲方委托测量平基标高，甲方组织竣工验收。

　　八、合同价款及计价方式

　　工程承包范围内（按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方元/立方米，回填方临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。

回填完成后超过的外运部分增加运费1.05元/立方米。

　　九、付款办法

　　9.1工程全部竣工并经验收合格7日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。

　　9.2工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。

　　十、双方责任

　　10.1甲方责任

　　10.1.1向乙方提供必要的地下管线资料。

　　10.1.2组织对工程的中间验收及竣工验收。

　　10.1.3及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。

10.1.4按合同约定及时办清工程结算。

　　10.1.5按合同约定及时支付工程款。

　　10.1.6因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。

　　10.1.7施工期间，因连续下雨或停水、停电造成停工，工期不予延长，甲方亦不承担因停工产生的一切损失及费用。

　　10.1.8甲方不得单方面无故解除合同。

　　10.2乙方责任

　　10.2.1乙方委派为项目经理，为技术负责人。

　　10.2.2乙方应根据甲方提交的设计施工图和现场的实际情况，作好施工组织设计和安全文明方案，并在工程动工前五个工作日内提交甲方审批。

　　10.2.3按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定的要求和相应的质量标准的合格的规定。

凡质量不合格造成的返工费用及其他损失均由乙方自行负责。

　　10.2.4遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。

　　10.2.5乙方必须按甲方双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。

　　10.2.6保证文明施工、安全生产。

因乙方原因发生安全事故及造成其他损失，由乙方承担发生的费用，工期不予延长。

　　10.2.7乙方应认真按照标准、规范和本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。

　　10.2.8完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。

　　10.2.9工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术质料，一式三份，竣工验收后提交给甲方。

　　10.2.10因乙方原因造成的停工，由乙方承担发生的一切费用，工期不予顺延。

　　10.2.11因供水供电部门的原因停水或停电导致的停工，乙方应调整好施工组织设计，并组织好施工管理，甲方不承担由此造成的损失，工期不予延长。

　　10.2.12未经甲方及相关部门同意，乙方不得擅自转包及分包工程。

10.2.13乙方不得单方面无故解除合同。

　　十一、违约责任

　　11.1乙方违背10.2.2、10.2.4款规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　11.2乙方违背10.2.10、10.2.11款的规定，甲方有权不向乙方支付乙方已完成的工程款。

　　十二、争议解决

　　本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。

也可由营山县仲裁委员会调解,调解不成及时向营山县人民法院起诉。

　　十三、合同生效及其他

　　13.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。

　　13.2本合同一式捌份，盖章签字即生效，双方各执肆份，具有同等法律效力。

待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

　　13.3未尽事宜、经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人

　　承包人

　　年月日

　　土石方工程承包合同协议书

（2）

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。

经甲、乙双方共同协商，达成市政广场（中心广场）土石方平场工程承包合同协议如下：

　　一、工程承包内容：

土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容（土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米）。

　　二、工程地点：

宜宾市市政府对面。

　　三、安全：

在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

　　四、工程技术要求：

乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。

　　五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

　　六、工程量的计算：

以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。

施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。

弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方堆积高度按规划设计规定的高度以下。

　　七、价格：

本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。

综合单价人民币6.10元/m由乙方自负盈亏包干施工。

　　八、施工现场内的障碍物（含房屋搬迁、水电拆迁）由甲方负责清除，决不影响乙方施工。

施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。

　　九、文明施工：

符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。

　　十、工期：

以40个工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每延误一天，甲方将对承包人处以2000元的罚款）。

若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。

若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。

　　十一、付款方式：

乙方按到甲方进场通知即入进场施工。

甲方首次预付机械油料费10万元（进场三天内付款），每10天以工程进度付款50%。

工程竣工并通过验收后，双方完成工程结算，在双方完成工程结算后7日内甲方支付75%的工程款。

3个月内甲方付清乙方余款。

　　十二、结帐方式：

乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算。

　　十三、保证金：

在双方签定合同时，乙方交5000元保证金给甲方，工程验收合格后退还（无息）。

　　十四、违约责任：

在执行合同过程中如有单方违约，应由违约方承担未违约方的一切损失，另由违约方支付违约金人民币5000元给未违约方。

如有争议按国家《劳动法》和《经济合同法》执行。

　　十五、本合同经甲乙双方签字即生效，付清工程款后自行失效。

本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方代表：

乙方代表：

　　工程负责人：

工程负责人：

　　现场负责人：

现场负责人：

　　年月日

　　土石方工程承包合同协议书（3）

　　甲方：

（发包方）________________________________

　　乙方：

（承包方）________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

（一）工程名称：

_________________________________

（二）工程地点：

__________________________________

　　（三）工程范围：

_________________________________本合同土石方工程量约为________________立方米。

　　（四）工程总造价：

经双方确定本合同综合单价为____________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。

如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　土石方工程承包合同协议书（4）

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议:

　　一、工程名称:

　　甲方位于，用地面积约平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。

本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。

　　二、甲方责任：

　　1、负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工;

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;

　　3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

　　4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

　　5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场;

　　2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。

　　3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点

　　5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。

　　6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

　　7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

　　8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

　　9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。

　　四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

　　1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用。

挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为万立方米，实际土方量按实发生结算。

乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。

施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。

　　2、经双方协商，挖土不论运距远近包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等）;遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，

　　本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。

　　3﹑工程款支付方式：

双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的;决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。

所有款项均通过银行转帐方式进行。

　　五、工期：

　　开工日期以预付款到账日为工程开工日。

本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后日内完成。

如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

　　六、违约责任：

　　七、其他约定：

　　1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

　　时间：

时间：

　　土石方工程承包合同协议书（5）

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。

经甲、乙双方共同协商，达成市政广场（中心广场）土石方平场工程承包合同协议如下：

　　一、工程承包内容：

土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容（土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米）。

　　二、工程地点：

宜宾市市政府对面。

　　三、安全：

在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

　　四、工程技术要求：

乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。

　　五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。

　　六、工程量的计算：

以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。

施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。

弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方堆积高度按规划设计规定的高度以下。

　　七、价格：

本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。

综合单价人民币6.10元/m3由乙方自负盈亏包干施工。

　　八、施工现场内的障碍物（含房屋搬迁、水电拆迁）由甲方负责清除，决不影响乙方施工。

施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。

　　九、文明施工：

符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。

　　十、工期：

以40个工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每延误一天，甲方将对承包人处以2000元的罚款）。

若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。

若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。

　　十一、付款方式：

乙方按到甲方进场通知即入进场施工。

甲方首次预付机械油料费10万元（进场三天内付款），每10天以工程进度付款50%。

工程竣工并通过验收后，双方完成工程结算，在双方完成工程结算后7日内甲方支付75%的工程款。

3个月内甲方付清乙方余款。