工程合同管理习题.docx

工程合同管理习题.docx

《工程合同管理习题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同管理习题.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工程合同管理习题

第一阶段基础测验

一、单选

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。

（分数:

2分）

A.债权人与债务人

B.代理人与被代理人

C.权利与义务

D。

法人与自然人

标准答案是：

C。

您的答案是：

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的,建设单位应当要求（）赔偿。

（分数:

2分）

A.施工企业

B。

施工企业的法定代表人

C.施工企业的项目经理

D。

具体的施工人员

标准答案是：

A.您的答案是:

3、下列财产中，（）不得抵押。

（分数：

2分）

A。

土地所有权

B.土地使用权

C.房屋

D.交通运输工具

标准答案是：

A。

您的答案是:

4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。

（分数：

2分）

A。

2

B。

3

C。

5

D。

7

标准答案是：

B。

您的答案是：

5、合同争议的解决顺序为（（分数：

2分）

A.和解—调解—仲裁—诉讼

B.调解-和解—仲裁—诉讼

C。

和解—调解—诉讼—仲裁

D.调解—和解-诉讼—仲裁

标准答案是：

A。

您的答案是:

6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。

（分数：

2分）

A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人，并进行现场交验

标准答案是：

C。

您的答案是：

二、多选

1、我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（）.（分数：

3分）

A。

明确投标有效时间不超过18d

B.明确评标原则和评标方法

C。

招标文件的修改,可用各种形式通知所有招标文件接收人

D。

明确提前工期奖的计算办法

标准答案是：

BD。

您的答案是：

2、建设项目招标投标的意义主要有（）.（分数：

3分）

A。

基本形成了由市场定价的价格机制

B.能够不断降低社会平均劳动消耗水平

C.约选择施工单位的时间

D。

于供求双方更好地相互选择

标准答案是:

ABD。

您的答案是：

3、施工招标文件应包括（）内容。

（分数：

3分）

A.投标须知

B.投标函

C.拟签定合同的主要条款

D。

投标函的格式及附录

标准答案是：

BCD。

您的答案是：

4、投标文件应当包括的内容有（）。

（分数：

3分）

A.投标函

B.投标邀请书

C.投标报价

D。

施工组织设计

标准答案是：

ACD。

您的答案是：

再次测验第二阶段基础测验

一、单选1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知.按照设计范本的规定,设计人应（）（分数:

2分） A.没收全部定金补偿损失 B。

要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D。

要求发包人付给合同约定设计费用的50%标准答案是：

A。

您的答案是:

2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准.订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

（分数：

2分） A。

合同签字日起按投标文件中承诺 B。

合同签字日起按招标文件中要求 C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D.合同约定的开工日起按招标文件中要求标准答案是：

D。

您的答案是:

3、初步评审中的资格评审标准，包括（）等（分数：

2分） A.施工方案 B。

投标文件格式符合性 C。

资质等级 D.报价构成标准答案是：

C。

您的答案是：

4、按索赔的处理方式，可将索赔分为（）。

（分数：

2分） A。

合同内索赔、合同外索赔 B.工程延误索赔、工程变更索赔 C。

工期索赔、费用索赔 D.工程加速索赔、意外风险标准答案是:

B。

您的答案是：

5、以下关于工程量清单说法不正确的是（）.（分数:

2分） A.工程量清单应以表格形式表现 B。

程量清单是招标文件的组成部分 C。

工程量清单可由招标人编制 D.工程量清单是由招标人提供的文件标准答案是：

A.您的答案是：

6、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）（分数：

2分） A.对招标文件进行认真透彻的分析研究 B.对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C.对施工图进行仔细的理解 D。

认真对待招标单位答疑会标准答案是:

B。

您的答案是：

二、多选1、采用工料单价法编制标底时，各分项工程的单价中应包括（）。

（分数：

3分） A.人工费 B。

材料费 C.机械使用费 D。

其他直接费标准答案是:

ABCD。

您的答案是：

2、投标文件的技术性评审包括（）。

（分数：

3分） A.实质上响应程度 B。

质量控制措施 C。

方案可行性评估和关键工序评估 D.环境污染的保护措施评估标准答案是：

CD.您的答案是:

3、开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括（）。

（分数：

3分） A。

未密封递送的标书 B。

投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C.关键内容字迹、无法辨认的标书 D。

没有委托代理人印章的标书标准答案是:

BC.您的答案是：

4、编制标底应遵循的原则有（）。

（分数：

3分） A.工程项目划分、计量单位、计算规则统一 B。

按工程项目类别计价 C.应包括不可预见费、赶工措施费等 D.应考虑市场变化标准答案是：

BCD。

您的答案是：

再次测验

第三阶段基础测验

一、单选1、建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，（）人，根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动。

（分数：

2分） A.公开招标 B.邀请投标 C。

邀请议标 D。

公开招标和邀请投标标准答案是：

D。

您的答案是:

2、关于施工招标的范围,下列说法正确的是（）。

（分数：

2分） A。

可以是单位工程的分部、分项工程招标 B。

只能是单项工程招标 C.可以是全部工程、单位工程、特殊专业工程招标 D。

只能是单位工程招标标准答案是：

D。

您的答案是：

3、工程施工招标的标底可由（）编制。

（分数：

2分） A.招标单位 B.施工单位 C。

招标管理机构 D.定额管理单位标准答案是：

A。

您的答案是：

4、设备、材料采购可通过邀请招标方式选定设备、材料供应商。

这种方式一般适用于（）。

（分数：

2分） A.采购额在100万美圆以上 B。

合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长 C.不宜进行公开采购的事项 D.现货采购或价值较小的标准规格产品标准答案是:

C。

您的答案是：

5、对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，其费用（）。

（分数：

2分） A。

属合同约定幅度以内的，应执行调整后的综合单价 B。

属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价 C。

由承包人提出,经发包人确认后，作为结算的依据。

 D。

视为承包人的风险标准答案是：

B.您的答案是：

6、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础.结算拨付工程款时以（）（分数：

2分） A.工程量清单 B.实际工程量 C.包方保送的工程量 D.合同中的工程量标准答案是：

B。

您的答案是：

二、多选1、建筑市场的主体包括（）。

（分数：

3分） A。

业主 B.承包商 C.工程监理公司 D.招标代理机构标准答案是:

ABCD。

您的答案是:

2、成本加酬金合同最适用于以下那些工程（）。

（分数:

3分） A。

边设计,边施工的紧急工程 B.新型工程项目 C.工程规模较小,技术不太复杂的中小型工程 D.灾后修复工程标准答案是：

ABD。

您的答案是:

3、（）属于要约邀请（分数：

3分） A.寄送的价目表 B。

招标公告 C.拍卖公告 D。

投标书标准答案是:

ABC。

您的答案是：

4、工程变更包括（）.（分数:

3分） A。

工程量变更 B.设计变更 C.新增工程 D。

当事人变更标准答案是：

ABC。

您的答案是：

再次测验

第四阶段基础测验

一、单选1、投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后,现投标单位没有填写单价和合价的项目,则（）。

（分数:

2分） A.允许投标单位补充填写 B。

视为废标 C.退回投标书 D。

认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中标准答案是：

D。

您的答案是:

2、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位.（分数:

2分） A。

总得分最低 B.得分最高 C.投标价最低 D.投标价最高标准答案是：

B。

您的答案是：

3、建设项目总承包招投标，它是指从（）的招投标。

（分数：

2分） A。

从项目建议书开始,到竣工投产、交付使用 B.从可行性研究开始,到竣工投产 C.从破土动工开始,到竣工投产 D.从破土动工开始，到竣工验收标准答案是:

A.您的答案是：

4、不属于施工投标文件的内容有（）。

（分数:

2分） A。

投标函 B。

投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D。

施工方案标准答案是：

C。

您的答案是：

5、评标活动应遵循（）原则（分数：

2分） A。

竞争优先 B.公平、公正、科学择 C。

质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行 D。

规范性与灵活性相结合标准答案是：

B。

您的答案是:

6、中标通知书发出（）内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。

（分数：

2分） A.15天 B.20 C。

25 D.30标准答案是:

D.您的答案是：

二、多选1、根据《招标投标法》中招标程序的规定，在发售招标文件之前需要进行的工作包括（）.（分数：

3分） A。

发布招标公告或发出投标邀请书 B。

对潜在投标人进行资质审查 C。

组织投标人踏勘现场 D.成立招标组织标准答案是：

ABD。

您的答案是：

2、狭义的建筑市场（）.（分数：

3分） A。

一般指有形建筑市场 B.一般指无形建筑市场 C.它是以工程承发包交易活动为主要内容 D.它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称标准答案是:

AC。

您的答案是：

3、工程施工招标一般划分为（）三个阶段（分数:

3分） A。

招标准备 B.招标实施 C.定标签约 D.屡约标准答案是：

ABC。

您的答案是：

4、关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）（分数：

3分） A。

在实质上响应了招标文件的要求,但存在个别漏项 B.在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C.补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D。

细微偏差不影响投标文件的有效性标准答案是:

ABC。

您的答案是：

再次测验

五阶段基础测验

一、单选1、公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为（）。

（分数:

2分） A.是否解答投标单位的答疑 B。

是否组织现场考察 C。

是否公开开标 D。

是否进行资格预审标准答案是：

B。

您的答案是：

2、建筑业企业连续（）年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。

（分数：

2分） A.2 B。

3 C.4 D。

5标准答案是：

B。

您的答案是：

3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家.（分数：

2分） A.2 B。

3 C.4 D.5标准答案是：

B.您的答案是:

4、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（）（分数：

2分） A。

谈判 B。

要约邀请 C.要约 D。

承诺标准答案是:

C。

您的答案是:

5、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（）产生法律约束力。

（分数：

2分） A.仅对要约人 B。

仅对受要约人 C.对双方 D.对双方都不标准答案是：

C.您的答案是：

6、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知.（分数:

2分） A.18 B。

28 C.36 D.56标准答案是:

B.您的答案是:

二、多选1、《中华人民共和国建筑法》规定，必须取得相应等级的资质证书，方可从事建筑活动的单位或企业包括（）（分数：

3分） A。

建筑施工企业 B.勘察单位 C。

设计单位 D.设备生产企业标准答案是：

ABC。

您的答案是：

2、下列（）等特殊情况,不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标（分数:

3分） A.涉及国家安全、国家秘密项目 B.抢险救灾项目 C。

使用国际组织或者外国政府资金的项目 D。

生态环境保护项目标准答案是：

AB.您的答案是：

3、在招标准备阶段,招标人的主要工作包括（）。

（分数：

3分） A.组织现场勘察 B。

编制招标文件 C.选择招标方式 D。

进行资格预审标准答案是：

BC。

您的答案是：

4、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（）几部分构成（分数:

3分） A。

分部分项工程费 B.其它项目费 C。

措施项目费 D。

规费和税金标准答案是：

ABCD。

您的答案是：

再次测验

第六阶段基础测验

一、单选1、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。

（分数:

2分） A.投标人所提供的担保有瑕疵 B.投标文件中个别地方存在漏项 C.投标文件中提供了不完整的技术信息 D.标文件签字人不是投标人的法定代表人标准答案是：

A.您的答案是：

2、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是（）。

（分数：

2分） A。

中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸 B。

中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款 C。

施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸 D.中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸标准答案是：

D。

您的答案是：

3、根据我国《招标投标法》投标人（）。

（分数：

2分） A。

不得以低于社会平均成本的报价竞标 B.可以以低于自己企业成本的报价竞标 C.不得以低于自己企业成本的报价竞标 D.即不得以低于自己企业成本的报价竞标,也不得以低于社会平均成本的报价竞标标准答案是：

C。

您的答案是：

4、开标由（）主持，邀请所有投标人参加。

（分数:

2分） A.招标人 B。

行政监督部门 C.评标委员会代表 D.招标代理机构标准答案是：

A。

您的答案是:

5、可调整合同价适用于（）的项目。

（分数：

2分） A.工期较长 B。

工期较短 C。

合同额较小 D.合同额较大标准答案是:

A。

您的答案是：

6、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同.（分数:

2分） A。

20 B。

30 C。

25 D。

35标准答案是：

B。

您的答案是：

二、多选1、投标文件有（）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。

（分数：

3分） A。

大写金额与小写金额不一致 B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C。

关键内容字迹模糊、无法辨认的标书 D.未按招标文件要求提交投标保证金的标准答案是：

BCD.您的答案是：

2、所有的合同的订立过程都必须经过（）过程.（分数：

3分） A。

要约邀请 B。

要约 C.承诺 D.公证标准答案是:

BC。

您的答案是：

3、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）组成.（分数：

3分） A.协议书 B。

中标通知书 C.通用条款 D.工程量清单标准答案是：

AC.您的答案是：

4、施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。

（分数：

3分） A。

建设行政主管部门 B.仲裁机构 C.人民法院 D.工程师标准答案是：

BC。

您的答案是：

再次测验

第七阶段基础测验

一、单选1、邀请招标是一种由招标人选择（）位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式.（分数:

2分） A。

2 B。

4 C.3 D。

5标准答案是：

C。

您的答案是:

2、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。

（分数：

2分） A.计划价格 B.预期价格 C。

实际价格 D.合同价格标准答案是:

B.您的答案是：

3、申请领取施工许可证,应具备的条件之一为：

建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）.（分数：

2分） A.0。

3 B。

0。

4 C.0。

5 D。

0。

6标准答案是：

A。

您的答案是：

4、施工招标文件的内容一般不包括（）.（分数：

2分） A.工程量清单 B.资格预审条件 C。

合同条件 D。

投标须知标准答案是:

B。

您的答案是：

5、投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化.在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报（）。

（分数:

2分） A。

高单价 B.低单价 C.原单价 D.市场价标准答案是：

A。

您的答案是：

6、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。

（分数：

2分） A.应当按照合同约定履行义务,完成中标项目 B.可将中标项目分解后分别向他人转让 C.可向他人转让中标项目 D.可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成标准答案是：

A。

您的答案是：

二、多选1、按照FIDIC施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（）（分数：

2分） A。

承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 C。

因承办商施工原因造成的爆炸 D.汇率变化标准答案是：

D。

您的答案是：

2、索赔文件包括（）（分数:

3分） A.证据部分 B.论证部分 C。

总述部分 D。

索赔款项（或工期）计算部分标准答案是:

ABCD。

您的答案是:

3、招标代理合同的数据信息管理包括（　　）。

（分数：

3分） A.信息沟通机制的建立 B。

信息的搜集和处理 C。

信息的来源 D。

信息的检索标准答案是：

ABD.您的答案是：

4、监理人应当代表发包人依法对（　　）等方面进行监督。

（分数：

3分） A.质量 B。

建设工程的设计要求和施工质量 C.服务 D.工期标准答案是:

BD.您的答案是：

再次测验

第八阶段基础测验

一、单选1、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）.（分数:

2分） A。

按工程实际损失计算赔偿 B.扣除合同约定的全部监理酬金 C。

赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D。

应当双倍返还定金标准答案是：

C。

您的答案是:

2、型设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本,《建设工程设计合同》

（二）［GF一2000一0210]与

（一）［GF一2000—0209］中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》

（二）[GF一2000一0210]委托的工作内容不同,即承包工程项目的（分数：

2分） A.勘察、设计 B。

设计、施工 C。

专业工程设计 D。

民用建筑工程设计标准答案是:

C。

您的答案是：

3、承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）.（分数:

2分） A。

单项索赔和总索赔 B。

工期索赔和费用索赔 C。

单项索赔和工期索赔 D.总索赔和费用索赔标准答案是:

B。

您的答案是：

4、投标文件一般情况下（）附带条件（分数:

2分） A。

都带 B。

不能带 C。

上级批准可带 D。

以上都不对标准答案是：

B。

您的答案是：

5、设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（）.（分数：

2分） A。

公开招标 B。

邀请招标 C.议标 D.直接发包标准答案是：

B。

您的答案是：

6、单项金额在（）万元以上的设计项目必须招标。

（分数：

2分） A。

50 B.100 C.200 D.3000标准答案是：

A。

您的答案是：

二、多选1、监理合同管理要点（　　）。

（分数:

3分） A.工作范围管理 B.监理人员管理 C。

服务质量管理 D.监理费用管理标准答案是：

ABD。

您的答案是：

2、设计咨询合同的特点有（　　）。

（分数:

3分） A.设计咨询活动具有较强的专业属性 B.设计咨询活动的专一性、 C.工程设计咨询合同的标的具有特殊性 D。

设计咨询工作服务具有综合性标准答案是：

ACD。

您的答案是：

3、违约管理主要包括（　　）.（分数：

3分） A。

违约行为的防范 B.违约行为的制止 C.损失的处理 D.及时行使抗辩权标准答案是：

ABD.您的答案是：

4、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：

（）。

（分数：

3分） A。

本施工企业主营和兼营能力之外的项目 B.工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目 C.本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大 D.本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目标准答案是：

ABCD.您的答案是：

再次测验

第九阶段基础测验

一、单选1、公开招标在开标时，应当由（）（分数：

2分） A。

招标监督机构主持，所有投标人自愿参加 B.招标监督机构主持,投标人自愿参加 C.招标人主持，所有投标人均应参加 D。

招标人主持，投标人自愿参加标准答案是：

C。

您的答案是：

2、据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工,（）后推迟开工日期．（分数：

2分） A.需承包人书面通知工程师 B。

应经建设行政主管部门批准 C。

应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人标准答案是：

A.您的答案是：

3、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由（）承担．（分数:

2分） A。

发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别标准答案是:

A.您的答案是：

4、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标.（分数：

2分） A.施工 B.设备采购 C。

设计 D.材料采购标准答案是：

C.您的答案是：

5、施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理（分数：

2分） A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B。

增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C。

增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延标准答案是：

C。

您的答案是：

6、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求（）承担责任。

（分数：

2分） A.施工单位 B。

监理单位 C。

材料供应商 D.项目经理标准答案是：

A。

您的答案是：

7、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（）资质确定等级。

（分数：

2分） A。

1 B.2 C.3 D。

4标准答案是：

B。

您的答案是：

8、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。

结算拨付工程款时以（）为依据。

（分数:

2分） A。

工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D。

合同中的工程量标准答案是：

B。

您的答案是:

二、多选1、公开招标的程序分为：

建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有（）。

（分数：

3分）