木化石防水施工合同.docx

木化石防水施工合同.docx

《木化石防水施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《木化石防水施工合同.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

木化石防水施工合同

綦江国家地质公园

马桑岩木化石景区

防

水

工

程

施

工

合

同

防水工程施工承包合同

发包人：

（以下简称甲方）

承包人：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）《坡屋面工程技术规范》（GB50693-2011）《防水工程验收规范》等现行验收规范。

为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成防水施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。

第一条工程概况及承包内容

1．1工程名称：

綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。

1．2工程地点：

文龙街道新街子社区马桑岩。

1．3承包范围：

本工程所有需要做防水的分项工程（保护棚屋面，管理房屋面、地面，管理房负一层外墙，卫生间屋面、墙面、地面）。

包括施工图纸、规范要求，经建设单位批准的施工组织设计，设计变更和审图意见所包含的所有防水工程。

1．43mm厚SBS改性沥青防水卷材、卫生间墙面水泥基防水涂料承包方式：

本项目防水卷材、墙面水泥基防水涂料采用“大包干”的形式。

一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活和及材料送检、资料、管理费、利润、税金、运输等其他一切费用，包一次验收通过。

1.5丙烯酸脂涂料防水涂料承包方式：

本项目丙烯酸脂防水涂料全部采用只包人工费，不包材料的形式。

一次性包干,包所有人工、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活、管理费、利润、运输等其他一切费用，包一次验收通过。

1．6工期：

乙方接到甲方通知后立即开工，工期必须满足甲方工期要求，中途不得无故停工（大风、下雨、下雪天等特殊原因除外）。

1.7材料品牌及施工要求：

屋面、管理房负一层外墙、防水材料采用蜀羊牌3mm厚SBS改性沥青防水卷材，卫生间墙面防水材料采用2mm厚水泥基防水涂料。

管理房地面、屋面第一层防水材料采用1.5mm厚丙烯酸脂涂料防水层。

以不小于现行验收规范规定的厚度及图纸要求为准并且保证不漏水。

1.8合同价格：

1、本工程采用“大包干”的形式，一次性包干：

蜀羊牌3mm厚SBS改性沥青防水卷材按元/平方米。

丙烯酸脂涂料防水层按元/平方米。

水泥基防水涂料按元/平方米。

（合同价格含落水管口、雨水斗口、地漏口等需加强部位及伸缩缝的油膏嵌缝）合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。

尽管施工图纸和监理审查的施工组织设计、国家有关标准、规范及本协议要求施工时须加强的部位，其合同单价也不做调整。

2、本合同结算办法是按经建设单位、监理单位、施工单位验收合格的工程量（面积）×本合同单价来结算（以甲方审定的实际面积）。

3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范、施工图纸、经建设、监理单位批准的施工组织设计、设计变更和审图意见等，为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包干，不做任何调整承诺并保证已计取了本合同承包范围内所涉及的一切必要费用。

已包括但不限于如下内容：

（1）本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费，垃圾弃运费、现场安全文明施工费临时设施费、保险费等已包括在合同价款中。

（2）所有材料现场内一次和多次转运费。

（3）停电、停水等造成成本增加费。

（4）材料按规定的试验费、检测费。

（5）任何原因造成乙方停工、窝工、机械停滞等情况，由此而产生的一切费用及损失。

（6）甲方在合同中，项目特征描述不准确或者有瑕疵，或者合同其它内容描述不准确或者有瑕疵，甚至存在漏项从而引起增加的费用。

（7）分期施工可能造成的成本增加（人员安排、施工组织等）的所有费用。

（8）出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

（9）其他未列明但也应当由乙方承担的费用。

第二条合同文件组成及解释顺序

2.1合同文件能相互解释、互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同条款；

（2）合同变更和补充协议；

（3）更改通知以及经建设、监理、施工单位批准签字认可的施工图；

（4）明确双方权利义务的会议纪要、决议；

（5）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

第三条甲方权利与义务

3．1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。

3．2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位有关要求。

3．3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。

3．4、工作面平整度超出规范部分，甲乙双方均可指派工人剃打或砂浆补平费用由甲方负责。

3．5、甲方有对乙方施工人员不听指挥违章操作罚款的权利。

3．6、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利

3．7、乙方提供的材料不合格，资料虚假。

甲方有对乙方行为作出罚款伍仟元违约金的权利。

3．8凡是涉及验收、工程量、造价等所有指令、通知或者变更，均须以甲方委派现场管理人员罗庆忠、王建签字后，方可生效，否则，其它任何形式对甲方无法律约束力。

第四条乙方的责任和义务

4.1工程施工过程中，乙方应当按照甲方要求的施工进度计划施工，施工所需脚手架由乙方自己负责。

4.2乙方应服从甲方和建设、监理单位的管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。

4.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员，撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。

撤换和新人到岗必须在2日内完成。

4.4乙方必须按施工图纸、施工总说明、图纸会审记录、设计修改（或变更）通知单和国家现行《防水工程验收规范》作好自检工作，因为自检工作不及时带来的质量问题及甲方费用增加等一切损失和后果由乙方负责；未经中间验收且未获得建设、监理、施工单位确定，乙方不得擅自进行后续工序施工，否则，由此造成的一切损失，包括返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。

4.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小，均立即报告甲方和上级有关部门。

4.6施工完工后竣工验收前乙方退场时，必须清理现场，保证施工场地达到本合同约定要求，并书面通知甲方进行清场验收。

否则，甲方有权委托其它单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

4.7乙方在工程施工过程中，必须维护工地现场及其周围的绿化等公用设施，对任何违反文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若2日内仍未整改时，甲方有权委托他人完成该项工作，由此产生的费用由乙方承担。

4.8乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。

4.9施工过程中，乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。

4.10乙方必须保证对其购入的材料必须合格，资料齐全。

如材料不合格或向甲方提供虚假资料的所有法律责任及经济责任均由乙方承担。

4.11无论双方配合情况如何，不论是否结算完毕，乙方必须按甲方要求出具所需要的一切资料文件及做好其它配合事宜。

4.12做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。

4.13乙方工人必须遵守治安管理的规定，如果乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理法的行为，除接受治安管理法的处罚外还必须向甲方支付每次贰千元的违约金；乙方必须遵守劳动法的规定，及时向本单位工人发放工资，否则由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方承担全部责任。

第五条工程质量等级

5.1本项目的所有防水工程都必须按照国家有关规范施工,所用防水材料都必须坚持先检验（建设单位和监理单位按规定随时抽检、跟踪送检）后使用的原则,不合格的材料坚决不使用,确保所有防水工程不渗水、漏水,达到合格等级.

5.2分部分项工程经返修后质量才达到合格的，所发生的一切费用及损失由乙方全部承担，并且该分部分项工程结算造价下浮30%；若分部分项工程经多次返修后质量才达到合格的，则返修期间所发生的一切费用及损失由乙方全部承担，并且每返修一次该分部分项工程结算造价即下浮30%。

由于返修造成影响工期的，工期不予顺延,并赔偿延误工期所造成的一切损失。

第六条付款方式

6.1所有防水工程施工完毕经建设、监理、施工和相关单位验收合格后30个工作日内支付70%，竣工验收合格并办理验收合格手续后30个工作日内支付25%的工程款。

6.2剩余的5%工程款作为工程质保金，在五年保修期满后30个工作日内无息支付。

6.3竣工日期的认定：

竣工日期以拿到经建设、监理单位及有关部门共同签署的验收合格报告为准。

第七条违约责任

7.1乙方违反本合同的责任或者义务性条款，除向甲方承担前述规定的责任外，还须支付违约金壹仟元/次，甲方享有追索权。

7.2甲方根据审定的施工组织设计对乙方的分段施工工期、人员、机具及工程质量进行监督检查。

若同一违约事实甲方提出整改超过三次（含本数），乙方仍未达到本合同规定的质量等级要求，乙方须向甲方支付壹仟元/次的违约金。

7.3因乙方责任而给甲方造成的任何损失，甲方都有权直接从乙方应付工程款中扣除。

乙方不服从甲方管理，经监理单位证实，乙方承担违约责任。

7.4履约过程中，乙方有以劣充优、偷工减料等行为之一，须向甲方支付违约金人民币壹仟元／次，并按甲方要求进行返工和整改，整改内容必须按甲方限定时间内完成，由此造成的费用增加由乙方自负。

第八条工程保修

工程保修期为五年，工程竣工验收合格后,扣除5%工程款作为工程质量保修金,如因工程质量问题产生的一切维修费用均从保修金中扣除,保修金在竣工验收合格五年后保修期满无质量问题30个工作日内无息支付。

第九条争议

8.1因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向合同签定地綦江区人民法院起诉。

8.2争议处理期间，如未涉及合同约定的解除事由，为了保证工程进度、质量和工期，乙方仍应继续施工，履行本合同项下义务。

8.3履行合同过程中，双方往来均须以书面形式进行，口头及电话约定无法律约束力。

甲方发出的书面文件，如果乙方拒绝签收，只要监理单位证明，即视为已经送达乙方。

第十条合同的生效与终止

本合同自甲乙双方代表或其授权代表签字并盖章，工程竣工结算完毕，除有关质量、责任条款外，其它条款即告失效。

本合同一式肆份，由甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

身份证号：

身份证号：

联系电话：

联系电话：

现场负责：

现场负责：

联系电话：

联系电话：

年月日年月日