bot建设合同范本.docx

bot建设合同范本.docx

《bot建设合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《bot建设合同范本.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

bot建设合同范本

bot建设合同范本

　　篇一：

BOT建设合同

　　ＢＯＴ建设合同

　　年XX月

　　目录

　　１．定义与解释

　　２．工程

　　３．工程造价

　　４．工程实施责任

　　5．风电场的建造

　　6．工程进度

　　7．调试

　　8．成立生效日

　　9．风电场的运行

　　１0．收入分配

　　１1．转让所有权

　　１2．赔偿责任

　　１3．文件和专利

　　１4．不可抗力

　　１5．保险

　　１6．情况的变化

　　１7．通知

　　18．争议解决

　　19．法律和语言

　　２0．仲裁

　　协议各方：

　　A：

　　B:

　　本合同由＿国宏新能源克旗公司（下称Ａ）和北京天润新能投资有限公司（下称B）签署。

　　鉴于Ａ和B于＿＿年＿＿月＿＿日签订的风电场投资建设备忘录对Ｂ授予建设和实施、运营风电场项目工程的专有权，方式为A与B共同建设，建成后B在约定时间内运营,运营期结束后B将风电场移交给A。

鉴于，贷款合同、设备采购合同、运维合同等为本合同不可分割的一部分，风电场总装机容量为＿300MW＿，以及＿协议各方的权利义务等主要内容达成了一致意见。

　　因此双方达成协议如下：

　　１．定义与解释：

　　“工程”指风电场建设的规划、微观选址、设计与工程技术服务、建造、供货、竣工、调试、试运行和运行维护。

　　“工程造价”指第３款的费用。

　　“运行期”指从基础设施商业运行开始日计算的日期。

　　“竣工期”指B证明风电场调试成功并可以开始运行期的日期。

　　“不可抗力”含义见第１６款。

　　“工程范围”指实施本工程时附件规定的供货范围和服务范围。

“转让日期”指运行期最后一天的第二天。

　　“专有权”指备忘录、协议以及附属文件中授予B的特殊权力。

“日”指公历日。

　　２．工程

　　２．１本工程命名为＿

　　２．２风电场位于＿。

其确切位臵可以根据现场条件在详细设计阶段予以调整。

　　２．３本工程应在建造、运行和转让（ＢＯＴ）的基础上实施。

２．４本工程的组成。

　　２．５经A和B接受后，最终可行性研究报告和详细设计应作为本工程开发和竣工的基础。

　　３．工程造价

　　３．１工程造价＿＿万元人民币，建设期利息＿＿万元人民币，工程总造价＿＿万元人民币，详见预算。

　　３．２工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用，工程造价的细目见附件：

　　１）可行性研究、设计和工程技术服务及其他咨询服务的费用；２）建造和安装费用；

　　３）购买设备和材料的费用；

　　４）管理费用；

　　５）其他费用；

　　６）不可预见费；

　　７）建造期利息％／年；

　　８）商业保险费。

　　３．３工程造价以可行性研究报告为基础。

如因工程地质等问题引起大的投资变化，资金的追加部分应经A批准。

A与Ｂ另行签订追加投资协议或合同。

　　４．工程实施责任

　　４．１B应负责下述工作：

　　１）设计与工程技术服务、采购、建造和试运行；

　　２）所有必要的融资安排；

　　３）风电场项目的运行；

　　４）在约定的转让日期将转让给A。

　　４．２A应负责：

　　１）安排

　　——向B提供一切必要的条件，包括开发批准、许可、同意、现场转让、使用及其他权利，解决公司注册、工商手续、政府批文等必需的要求；

　　——为B获得贷款提供一切必要的、必需的帮助；

　　——获得实施工程必要的一切管理、法律等方面的同意、批准、授权、税款减免、投资鼓励；

　　——项目建成后，以每年可支配现金流归还B所代垫的建设资金；

　　篇二：

BOT项目合同范本

　　***********工程项目

　　建设-经营-移交（BOT）合同

　　甲方：

　　乙方：

　　签约地点：

　　签约日期：

年月日

　　****************总面积为*亩，位于********************************区内（具体位置见附图）；工程投资总额为******万元，预计项目建设工期为个月。

经__________（以下简称甲方）和**********************（以下简称乙方）友好充分协商，并依据《中华人民共和国合同法》、**省有关法律法规及**市人民政府关于基础设施项目规划建设的有关规定，达成合同如下：

　　第一条、本合同由甲方和乙方于月日在山东省滨州市签订。

　　第二条、**********************工程项目采用投资建设-经营-移交模式（即BOT方式）进行投资建设，乙方对该项目投资经营期限为**年，在合同生效之日起**年之后（即20**年______月______日，乙方经营期满之日的第二天），乙方将该项目用地及该土地上的建筑物、绿地等各项不动产无偿移交给甲方所有。

　　第三条、甲方的权利和义务

　　一、甲方负责本项目的立项审批、地质勘测以及动拆迁等前期工作，保证本项目已按法律法规履行了必要的法律程序，完全符合相关法律法规的规定；

　　二、积极协助乙方取得各种项目建设经营所需的执照、许可和核准；

　　三、确保本合同项下乙方（即乙方）权利的实现；

　　四、对项目的建设情况、工期进度等进行现场抽查、检查、了解、监督等活动，乙方应积极配合甲方的前述活动。

甲方应有

　　权随时监测建设工程的实施并在不干扰工程进展的情况下进行适当的检验。

此种监测和检验的一切费用均应由甲方承担。

甲方拟进行的任何检验应提前通知乙方。

乙方配合甲方进入现场，以使甲方得以对建设工程进行监测和检验；甲方对质量控制的检查标准是中华人民共和国颁布的“工程质量标准”；

　　五、甲方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告；

　　六、甲方有义务协助乙方协调项目所在地与工程有关的职权部门的关系并从职权部门获得批准；

　　七、甲方有义务提供竣工文件所需的有关建设程序的法律文件及各种政府批文；

　　八、甲方负责项目实施中其他配套设施如给水、排水、燃气、热力、电力、电信、广电、亮化、绿化、交通信号等项目的立项、投资、规划、设计、施工、安全、质量、进度、恢复、清理等工作的协调，事先要与乙方进行商榷，协助乙方一次性办理完成与本项目相关的审批手续及办理相关的行政收费；

　　九、甲方应确保使乙方为建设、移交项目所需的所有公用设施及服务，包括电、水和通讯，能获得同等条件下的公平价格。

　　第四条、乙方的权利义务

　　一、乙方全面负责本项目建设经营的全部资金的筹措；

　　二、乙方要编制项目进程表并由甲方考核；

　　三、乙方不得将土地进行转卖；

　　四、乙方有权按照法定程序取得土地使用权，并依法从事开发活动。

其开发活动应当符合滨州市城市规划的要求，并依法经

　　有关部门批准；

　　五、应按照规划设计、施工设计规范要求施工，确保工程进度和质量；

　　六、乙方应根据本项目合同规定负责本合同范围内的全部工程的建设，并承担建设工程的费用和风险；

　　七、乙方从工程开工日期起至该工程办理移交手续的日期为止，对该工程的质量、安全、进度负责，对工程资产的完整性负责；

　　八、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患。

　　九、建设经营过程中的重大问题应及时向甲方及职能部门汇报；

　　十、如果在本项目合同生效日以后，适用于本项目的法律、法规、规章发生了对乙方有重大不良影响的变动，乙方可书面申请调整本合同的相关条件。

甲方应当采取相应措施，以使乙方处于与其变动前所处的经济地位和合同权益相当的地位；

　　第六条、在下列情况下，甲方可终止本合同：

　　一、因乙方违约导致本合同无法继续履行；

　　二、乙方以书面形式通知甲方，乙方已终止项目投资建设经营而且不打算重新开始；

　　三、因不可抗力原因造成乙方无法实施；

　　第七条、在下列情况下，乙方可终止本合同：

　　一、甲方不能按合同约定的期限将土地通过合法手续落实到

　　乙方公司名下；

　　二、因不可抗力原因造成乙方无法进行项目实施；

　　三、因甲方违约或第三方的原因影响项目的建设和经营，使乙方无法正常履行本合同。

　　第八条、如果甲方在合同生效日_______天内未能按约定及时将项目用地通过合法手续落实到乙方名下，乙方有权就延误日期向甲方主张______元/日的延误赔偿金，但合计的总额不得超过本项目工程造价总额的_______。

　　第九条、争议解决

　　一、对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经双方授权的代表签署后方为有效和具有约束力。

　　二、如果本合同其中某一条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则：

（1）其它部分仍应保持有效；

（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

　　三、合同双方经友好协商无法解决合同争议则可以向滨州市人民法院提起诉讼。

　　四、合同双方在将争议或索赔提起诉讼直至裁决书公布之前，均应继续履行各自根据本合同规定承担的一切义务，但不影响根据该裁决书进行最后调整。

　　第十条、本合同壹式____份，甲方、乙方各执_____份，经

　　篇三：

BOT合同

　　合同编号：

　　BOT合同

　　年月

　　北京

　　合同书目录

　　第一部分定义及解释

　　第一条定义

　　第二条解释

　　第二部分本项目的特许权

　　第三条本项目特许权的授予

　　第四条本项目特许经营年限

　　第五条本项目特许权的独占性

　　第六条本项目特许权的转让

　　第七条本项目设施的所有权

　　第三部分本项目的地点、建设及竣工验收

　　第八条本项目的地点和建设规模

　　第九条项目的建设

　　第十条安全、保卫和环境保护

　　第十一条工程的竣工验收

　　第四部分项目的融资

　　第十二条项目的融资

　　第五部分项目的运营和维护

　　第十三条运营和维护

　　第六部分项目的收费标准和调价

　　第十四条收费标准

　　第十五条调价

　　第七部分本项目的移交

　　第十六条本项目的移交

　　第八部分一般条款

　　第十七条甲方的一般义务

　　第十八条乙方的一般义务

　　第十九条免补偿条款

　　第二十条政府政策变化

　　第二十一条保密

　　第二十二条违约

　　第二十三条乙方的过错导致的终止

　　第二十四条甲方过错所导致的终止

　　第二十五条不可抗力

　　第二十六条争议的解决

　　第二十七条法律

　　第二十八条其它

　　第一部分定义及解释

　　第一条定义

　　合同中下述用词及用语将具有本条所指定的含义：

（1）甲方：

即；

（2）乙方：

即；

　　（3）建造-运营-移交式特许经营（BOT）：

即国际上通用的工程项目投资建

　　设管理模式，即工程项目的业主将项目授予另一方，由另一方负责项目的投资、建设、在一定的年限内经营管理、收回投资和获得回报，并在特许经营期满后将项目无偿归还给业主方的模式；

　　（4）本项目：

指以上述特许经营模式投资、建设、运营、维护的位于北京市海淀区四季青乡田村圣华园小区内的锅炉房；

　　（6）本项目设施：

指本合同第条款所规定的全部设施，以及为本项目所使用的其它服务设施；

　　（7）本项目的建设期：

指本合同生效之日开始，到本项目经竣工验收并在政府主管部门备案之日止。

如果由于甲方原因延迟工程开工时间，建设期相应顺延；

　　（8）本项目的运营期：

指本项目按本合同10条款从工程竣工验收备案之日起，到本项目运营后移交给甲方之日止；

　　（9