太阳能集热器采购安装合同协议书范本.docx
《太阳能集热器采购安装合同协议书范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《太阳能集热器采购安装合同协议书范本.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
太阳能集热器采购安装合同协议书范本
编号:
_____________
太阳能集热器采购安装合同
甲方:
________________________________________________
乙方:
___________________________
签订日期:
_______年______月______日
第1页共13页
发包方:
【以下简称甲方】
承包商:
【以下简称乙方】
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
双方就本工程设备采购事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点
二、通讯联系
甲方联系人:
联系方式:
乙方联系人:
联系方式:
监理联系人:
联系方式:
三、合同定义
1、“合同”:
系指业、承包商已达成一致意见,由双方共同签订的合同格式中的文件,包括
合同正文、所有附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。
2、“合同价款”:
系指根据合同规定,在承包商全面正确地履行合同义务时,业主应支付给
承包商的款项。
3、“货物”/“材料”:
系指承包商按合同要求,须向业主提供的及其它技术资
料和其它材料。
4、“服务”:
系指合同规定承包商须承担的配合指导安装、调试、技术协助、培训以及办理
政府节能补贴返还事宜等其它类似的义务。
5、“业主”:
系指合同货物的采购方。
6、“承包商”:
系指设备供应及安装单位。
7、“监理”:
系指业主委托进行本工程质量、进度、安全等监督单位。
第2页共13页
8、“现场”:
系指将要进行货物安装和运转的地点。
9、“验收”:
系指业主、监理、承包商依据本合同确定的技术规格规定接受合同货物所依据
的程序和条件。
四、合同价款
1、经双方协商一致确定合同价如下:
供货品种、数量、金额
4、上述合同价款包括的内容:
设备费、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记
费、手续费)、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必
须使用大型机械而现场又不具备)、安装及调试费用、办理相关手续、抽样检测、特种设备检
测(如果有)和质保期内保修等完成本合同工作所需的一切费用,除合同条件另有说明外,金
额不得以任何方法调整或变更。
任何计算承包金额的错误皆由承包商承担并视为已被双方接受。
承包商应缴纳总包管理押金,但不缴纳总包管理费。
五、付款及结算方式
1、预付款:
无;
2、进度款支付:
a)正规合法足额的发票
b)详细的装箱单
c)有制造厂签发的质量证书
d)货物到达施工现场、仓库的验收证书
3、完工支付:
第3页共13页
所有设备安装完成并调试完成、经监理单位、业主共同验收合格后且结算完毕后,按合同约定
的付款程序支付至到货价款的80%,并暂停支付;
4、结算款支付:
承包人完成合同约定的全部工作内容,并通过竣工验收后,双方办理完结算,业主根据分包商
提供的双方签署的竣工结算造价确认书,承包商开出相应金额的合法税务发票后15天内,业主
再支付对应的款项。
在业主已累计支付至合同价款或结算价款(如果有结算)的95%时,应向
业主开出等额价款正规合法的发票。
5、保修款支付:
结算价款的5%作为保修金,自项目竣工验收合格之日起________年保修期满,乙方开具相应等
额正规合法发票后14天内,甲方将剩余保修金无息支付给乙方。
6、在承包商未按合同要求提供有效的履约保函前,业主有权拒绝支付所有的费用;在业主向承
包商付款前,承包商应向业主提供相应数额的合法税务发票,否则,业主有权顺延付款时间而
无需承担任何违约责任。
7、乙方帐号:
六、质量和工期要求
1、本合同所供应设备(材料)的技术规格应符合国家、地方及行业有关部门最新颁布的相应技
术验收标准,达到优质工程对设备(材料)要求的全新产品。
本合同的技术要求见招标
文件“第四部分,报价及技术要求”若上述标准之间出现差异,须遵循最严格的标准执行,且
承包商不得因此提出任何增加费用或延长工期等要求。
产品规格型号样式必须与已提交业主的
样品相同,且质量在满足国家和行业有关要求情况下不低于业主封样产品质量标准。
2、本合同货物分批进行安装,必须满足发包人交楼要求,必须在年月日前
安装完毕。
如承包人不能在约定工期前完工,承包方向发包方支付违约金。
七、质量保证与服务
1.承包商应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验,材料及零部件均为全新未用过的,
且符合本合同附件中规定。
以确保产品质量。
设备须经技术检验,符合国家相关标准才能出厂。
第4页共13页
2.承包商负责免费为业主或承包商培训操作及维修人员。
包括:
基本原理,操作使用和维修保
养。
3.设备投入正常运行后,承包商应定期回访使用方。
4.承包商应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等,并进行其他售
后服务工作。
5、承包人对自身产品质量和服务承担全部责任。
八、业主、监理权利与义务
1.业主权利与义务
1)业主有义务对本合同项下承包商的价格体系及相关服务承诺绝对保密,不向第三方透露;
2)业主有义务知会承包商必要的项目状况;
3)业主有权对承包商进行考察、现场监造;
4)业主有义务及时通知承包商联系方式的变动;
5)业主有义务参加承包商与承包商货物的交接;
2.监理权利与义务
1)监理有权利查看承包商货物的名称、数量、资料和质量。
2)监理有权利要求供货商供应的不合格产品退出施工现场。
3)监理有义务进行货物验收,见证货物移交。
4)监理有义务在合格的货物资料上签字。
九、承包商权利与义务
1.承包商有义务保证满足业主开发项目的需要及规定提供供货的能力及履行保修期内保修的义务;
2.承包商有义务确保交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。
存在多个标准的,应保证符合所有标准。
承包商有义务确保所提供的产品经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。
对于项目所在地政府部门有准用检查要求的产品,承包商保证已经通过当地政府部门的准用检查,并获得了当地颁发的准许使用证明;
第5页共13页
3.承包商有义务保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录,生产所需的原材料来源可靠、产品生产规范,无材料掺假等行为;
4.承包商有义务向业主提供符合要求的产品的详细资料,包括产品样本、性能介绍、技术数据、检验报告、图片资料等;
5.承包商有义务在排产前及时与业主书面确认最终到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,并确保及时供货安装;否则,因此造成的一切损失由承包商自行承担;
6.承包商保证在正常的施工条件下,交付产品质量能一次性通过所有相关部门的验收;承包
方提供产品和服务必须达到国家标准和合同约定,产品质量标准不得低于已提交业主封样产品。
7.承包商有义务确保按照本合同的要求履行义务;
8.承包商须接受业主合理退货,运费由承包商承担;
9.承包商有义务接受业主人员对承包商工厂参观考察及临时抽查;
10.承包商有义务为业主提供必要的技术培训,培训时间、地点由业主另行商定;
11.承包商应保证承包商提供的设备/材料正常使用年限满足国家规定标准;
12.承包商须保障业主在使用其提供的设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其他知识产权的指控。
任何第三方如果向业主提出侵权指控,承包商须与第三方交涉
并承担由此引起的一切法律责任和费用,如因此给业主或承包商造成损失,承包商应全额赔偿;
13.承包商有义务及时通知业主联系方式的变动;
14.承包商有义务对协议内容进行保密,不可向任何第三方透露其内容;
15.严格执行本合同所约定之内容;
16.承包方不得对已完工程造成损坏和污染,如造成损坏及污染由承包方承担并向发包方支付
违约金,违约金直接在货款中扣除。
17.承包商必须严格执行以下消防条款所约定之内容:
A.承包商对于施工现场的消防安全责任和义务:
1)承包商应按照消防管理制度和操作规程采取必要的安全保护和消防措施,保证分项工程施工现场及周围人员和财产的安全。
2)承包商应保证分项工程现场施工人员严格遵守施工安全操作规程。
承包商应针对分项工程施工现场使用明火作业采取相应的消防安全措施,保证进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的
第6页共13页
人员和自动消防系统的操作人员持证上岗,并遵守消防安全操作规程。
3)承包商应负责分项工程施工现场的消防安全管理,妥善存放施工器具和材料,保证在建工程竣工验收前消防设施和器材(如有)、消防安全标志(如有)等完好、有效。
4)承包商应负责分项工程范围内的所有生产、生活临时建筑(如有)、设施和分项工程的现
场消防安全管理,保证分项工程现场人员和财产的安全。
5)如承包商未按本条约定履行分项工程施工现场的消防安全管理责任和义务,业主有权要求承包商限期整改和采取必要补救措施。
由于承包商分项工程施工现场消防安全管理不到位而给业主造成火灾损失的,应由承包商承担。
业主有权根据损失的金额直接从未付承包商的工程结算款直接扣除相应金额,如未付承包商的工程结算款不足以抵扣的,业主有权向承包商继续追偿。
6)承包商应遵守总承包商制定的施工现场消防安全管理制度,接受业主和总承包商对分项工程范围内施工现场的消防安全监督、检查。
如承包商未遵守总承包商关于分项工程范围内施工现场的消防安全管理制度、指示,或拒绝接受业主和总承包商的消防安全监督、检查,则每违
反一次应向业主支付________万元的违约金。
该违约金由业主从未付承包商的工程结算款中直接扣除。
B.承包商的消防安全组织和灭火救援责任和义务:
1)承包商应在进场前建立完善的消防管理体系和消防应急预案,并报业主批准。
2)承包商应在分项工程范围内建立分项工程施工现场消防安全责任制度,制定灭火和应急疏散预案,确定消防安全负责人,加强对施工人员的消防教育培训,落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。
3)对于分项工程范围内发生的火灾,承包商应立即按照消防应急预案组织、引导在场人员疏散和扑救火情。
承包商应根据火情及时报警,并为公安消防机构火灾扑救提供必要的协助和保障。
4)承包商还应遵守总承包商制定消防安全制度、消防应急预案,服从总承包商的消防组织和灭火救援指令。
由于承包商未按本条约定建立、健全消防安全制度、应急预案或未按约定组织灭火救援、服从总承包商的消防组织和灭火救援指令的,承包商应对业主受到的损失承担赔偿
第7页共13页
责任。
业主有权根据损失金额直接从未付分包商的工程结算款直接扣除相应金额,如未付承包
商工程结算款不足以抵扣的,业主有权向承包商继续追偿。
C.承包商因承担消防安全管理责任、采取消防安全措施而发生的所有费用均已包含在本合同的
合同价款中,不因任何原因而调整。
十、违约责任
1.承包商有下列任何情形之一的,业主有权利单方终止本合同,承包商应向业主赔偿全部损
失:
1)业主收到对承包商的产品或服务的投诉达到3次并经调查属实的;
2)承包商拒绝按照本合同的规定履行供货义务的;
3)业主抽检承包商所供货物不满足本合同约定标准的;
4)承包商有任何其他违约行为(包括违反本合同书与施工合同规定的任何义务)达3次的。
2.承包商产品未获得准用许可,业主有权选择单方解除本合同。
3.任何一方在不符合本合同约定条件的情况下单方终止履行的,必须向对方赔偿因提前终止
合同而造成的全部损失,包括但不限于业主另行采购相对于本合同价款产生的差价损失。
4.任何一方根据本合同的规定或法院判决或仲裁机构裁决必须承担违约责任的,除赔偿给对
方造成的全部损失外,还应向对方支付全部损失20%的违约金。
5.承包商承担因为货物质量问题和指导安装问题而给业主和承包商造成的一切损失,还应向
对方支付全部损失20%的违约金。
十一、履约担保
履约担保支付方式:
履约保函(限银行开具,该保函的内容须经业主批准,而获得银行保函的
费用由承包商负责)或履约保证金(现金、汇款支付)。
1、承包商须于签订合同后7日内向业主提供合同价款________%的履约担保,保证期限至工
程竣工验收合格并移交业主后第28天届满,以保证承包商将正确地履行本合同。
2、获批准的履约担保须交由业主保管,在承包商提交履约担保并经业主批准之前,业主将不对
任何支付款项开具证书。
第8页共13页
3、若安装工期不是因合同文件允许的延长期的原因而延长,则承包商须自费将该履约担保之担
保期相应延长。
4、履约担保在保证期限终止后15日内无息返还。
5、承包商未按约定提供履约担保,业主有权解除本合同,并要求承包商承担导致解约的违约责
任。
十二、质量保证及保修期限
1、承包商应保证所提供的货物是全新的、未使用过的,采用的是最佳材料和第一流的工艺,并
在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。
2、承包商保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养,在货物寿命期内运转良好。
3、质量保修期:
本合同项下承包商所供应设备及本工程的质量保修期为________个月,自本
工程设备安装调试后,经质量监督站等有关部门及业主、监理验收合格、发出竣工证书并移交
业主之日起计算。
4、质量保修期内,承包商将按照业的要求,承包商必须在约定保修响应期限内或业主要求时间
内免费负责修理或更换,以使设备保持良好的运行状态。
否则,业主有权委托其他单位或个人
修理或更换,由此产生的费用,业主有权从质量保修金中直接扣除,不足部分仍由承包商承担。
6、保修响应期限:
承包商有责任在质量保修期内根据所供货物维修需要,免费派遣有能力的技
术人员来货物使用地点进行维护和修理服务。
出现质量保修事故,承包商应在接到业主、业主
的通知后24小时内派专业技术人员到现场进行维修,更换受损的货物,使货物及本工程恢复正
常使用,直至业主满意为止。
十三、检验和索赔
1、货物到达工地现场后,由业主组织承包商及监理公司、承包商的代表共同开箱检验,检验内
容包括产品的规格、质量、数量、外观的验收。
2、经检验合格的,货物保管责任及相应的毁损灭失风险由承包商承担,因此而发生的一切费用
由承包商负责。
3、在合同规定的质量保修期限内,如发现货物的质量或规格与本合同规定不符,或发现货物有
第9页共13页
缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等,业主有权根据质量保证条款向承包商提出索
赔。
4、承包商收到业主索赔通知后,如果在7个日历天内不答复,应视为承包商同意业主提出的一
切索赔。
十四、索赔的解决方法
承包商对货物与合同要求不符合负有责任,且已于规定的检验、安装、调试或验收测试期限内
和质量保证期限内提出索赔,承包商应按业主同意的下列一种或多种方法解决索赔事宜。
(1)退货,并将退货金额全额退还业主。
承包商并负担因退货而发生的一切损失和费用,包括利息、银行费用、运费、保险费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货而发生的费用、为追偿货款而发生的律师代理费、诉讼费、为完成工程订用其他承包商设备(材料)的差价等,以及因上述原因造成总承包合同工程的工期延误等全部相关费用。
(2)调换有缺陷的零件、部件和设备,换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能。
承包商并承担因此而产生的一切费用和风险,负担业主遭受的包括但不限于因换货所发生的费用、律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致总承包工程工期延误所造成的全部损失。
同时承包商应相应延长被更换货物的质量保证期。
十五、迟交和违约金
1、如延迟安装,除人力不可抗拒事故者外,承包商应向业主支付合同价款1%的款项作为每
逾期一天的违约金,在届时的应付款项中扣除。
2、本合同货物中已经注明的分区域、分类型安排的详细的供应到场的时间计划,因非业主的
原因导致承包商未能按照上述时间完成各项工作,承包商应向业主支付相应区域(或类型)货
物总价(含供应、安装调试及综合费用)的1%的款项,作为每逾期一天的违约金,在届时的
应付款项中扣除。
3、如迟延完工超过原定期限二十天时,业主有权解除本合同。
业主据此解除合同的,但承包
商仍应承担上述逾期违约金,且应赔偿业主因此而造成的包括但不限于因延迟所发生的费用、
律师代理费、诉讼费等以及因上述原因导致总承包工程工期延误所造成的全部损失。
第10页共13页
十六、质量缺陷的违约金
1、本工程所在项目整体质量目标为________工程,若因承包商供货质量或安装的原因,造
成整体项目工程没有达到上述标准,业主除按照第十二条的索赔外,将扣除合同价款的5%的作
为本项质量缺陷的违约金。
十七、争议解决
1.本合同签订和履行过程中产生的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方
均有权当地仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为徐州市。
该
仲裁裁决是终局的,对双方均具有最终约束力。
2.仲裁期间双方仍应履行合同。
十八、违约及终止合同
1.在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下,即在承包商收到业主发出的违约通
知后7个日历天内(或经业主书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,业
主可向承包商发出书面违约通知,终止全部或部分合同。
⑴、如果承包商未能在合同规定的期限内或业主准许的任何延期内交付部分或全部货物。
⑵、承包商供货的质量不能达到合同的约定及业主的要求。
⑶、承包商不遵守本合同的安装调试及服务承诺。
⑷、承包商未能履行合同项目的任何其它义务。
2.一旦因承包商原因导致终止合同,承包商需赔偿由此给业主所造成的一切损失和费用。
3.承包商向业主保证其提供的货物是全新的、能够正常运行并达到其说明书所述的使用目的,且不会给业主、或第三方的人身和财产安全造成损害。
无论任何时候,因承包商提供的货物质
量原因而给业主造成经济损失的,承包商应负责全额赔偿业主的损失,包括业主因此而向第三方承担的损失。
十九、变更指示
第11页共13页
一、业主可以随时向承包商发出书面指示,在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更:
1)
合同项目需为业主特殊制造的货物的图纸、设计或规格;
2)
装运方式和包装方式;
3)
承包商须提供的服务。
二、若上述变更导致了承包商履行本合同约定任何部分义务的费用或所需时间的增减,应对合
同价款或交货进度进行合理的调整;承包商必须在接到业主的变更指示后3个日历天内根据本
款提出调整的实施意见。
二十、转让合同义务
除业主事先同意外,承包商不得部分转让或全部转让其应履行的本合同约定的义务。
二十一、合同文件组成及解释顺序
1.本合同
2.中标通知书及附件(包括往来函件及承诺函、答疑、补遗)
3.合同附件
4.投标文件
5.招标文件
除非另有约定,在合同订立和履行过程中,双方协商一致共同签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分,其法律解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定,如无法确定,则以时间在后的为准。
二十二、合同附件
下列附件是本合同不可分割的部分,与本合同正文具有同等效力。
附件1:
设备(材料)检验报告;承包商提供。
附件2:
报价及技术要求;见招标文件第四部分。
二十三、合同生效和份数
第12页共13页
1.本合同经业主、承包商双方法定代表人或授权代表签字后即生效。
合同正本________份,业主、承包商各执一份;副本________份,业主和承包商各执________
份;合同正副本具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
(盖章)
(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
或签约代表(签字):
或签约代表(签字):
地址:
地址:
邮编:
邮编:
电话:
电话:
传真:
传真:
签订日期:
年
月
日
签订日期:
年
月
日
第13页共13页