建筑工程项目管理历年真题及答案精选un.docx

建筑工程项目管理历年真题及答案精选un.docx

《建筑工程项目管理历年真题及答案精选un.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程项目管理历年真题及答案精选un.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建筑工程项目管理历年真题及答案精选un

建筑工程项目管理试题（含答案）

一、单项选择题

1．预防防冻、防塌方、防雷击、防风等采取的措施属于（C）。

A．特殊工程安全技术措施B．一般工程安全技术措施

C．季节性安全技术措施D．应急措施

2．以下不属于根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同分类的施工组织设计是（C）。

A．施工组织总设计B．单位工程施工组织设计

C．分部工程总承包设计D．分部（分项）工程施工组织设计

3．某土方工程，由于工程变更，工程量由2800立方米增加到3500立方米，原计划工期为40天，施工合同规定，工程量增减10%为承包商的风险，采用比例分析法计算，则工期索赔值应为（B）天。

A.4B.6

C.8D.10

4．在工程网络计划中，关键工作是指（C）的工作。

A．双代号时标网络计划中箭线上无波形成

B．与其紧后工作之间的时间间隔为零

C．最早开始时间与最迟开始时间相差最小

D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点

5．反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是（A）。

A.管理职能分工表B.工作任务分工表

C.项目结构图D.项目编码表

6．招标公告应在（A）上发布，以保证信息发布到必要的范围以及发布的及时与准确。

A.国家指定的报刊和信息网络B.中国招标网

C.具有影响力的报刊和信息网络D.行业内部媒介

7．（B）可由一个或若干个检验批组成。

A．单项工程B．分项工程

C．分部工程D．单位工程

8．由于工程质量形成的影响因素多，因此，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因，这就是（A）

的基本思想。

A．分层法B．因果分析图法

C．排列图法D．直方图法

9．发包人应在收到竣工验收报告后28天内组织验收，并在验收后14天内提出修改意见要求承包人修改，承包人应（B）。

A．向发包人收取修改费用B．承担因自身原因造成修改的费用

C．承担因任何原固造成修改的费用D．向工程师提交索赔报告

10．依据《施工合同示范文本》通用条款，施工合同履行中，隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。

之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。

检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则（C）。

A．发包人承担全部费用，工期相应顺延

B．发包人承担全部费用，工期不予顺延

C．承包人承担全部费用，工期不予顺延

D．承包人承担全部费用，工期相应顺延

218.以下有关分包人与发包人的关系，描述正确的是（A）。

A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系

C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师

D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令

11．除主控项目以外的检验项目称为（A）。

A．一般项目B．主体项目

C．验证项目D．免检项目

12．

建设工程施工招标的程序中，初步评审主要是进行（B）审查。

A．实质性B．符合性

C．综合性D．完整性

13．（A）的价格计算是以图纸、规定及规范为基础，工作任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。

。

A．固定总价合同B．变动总价合同

C．固定单价合同D．变动单价合同

14．检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量（B）组成的检验体。

A．层级B．样本

C．试件D．试块

15．施工成本控制的步骤中，（D）是施工成本控制中最具实质性的一步。

A．比较B．分析

C．预测D．纠偏

16．对于索赔费用中的人工费而言，只能索赔（D）。

A．基本工资

B．加班津贴

C．建设工程安全生产费用

D．完成合同之外的额外工作所花费的人工费

17．工期索赔的计算方法不包括（B）。

A．直接法B．间接法

C．比例分析法D．网络分析法

18．建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（A）。

A．纠偏

B．分析

C．比较

D．检查

19．建设工程项目的全寿命周期包括项目的（D）P2

A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段

B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段

C．决策阶段、实施阶段、保修阶段

D．决策阶段、实施阶段、使用阶段

20．建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（A）

A．施工程序和工艺顺序

B．施工工艺和施工方法

C．工艺顺序和施工方法

D．施工流向和施工工艺

21．赢得值法的基本参数不包括（B）。

A.已完工作预算费用B.计划工作实际费用

C.计划工作预算费用D.已完工作实际费用

22．在项目目标的动态控制程序中，第一步的工作内容是（C）。

A.项目目标决策B.项目目标策划

C.项目目标分解D.收集目标实际值

23．下列对施工总承包管理模式中质量控制的叙述，不正确的是（D）。

A.对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行

B.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利

C.各分包单位之间的关系可由施工总承包管理单位负责，这样可减轻业主方管理的工作量

D.在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费

24．建设工程项目质量控制系统的建立，应按照我国《建筑法》和《建设T程质量管理条例》有关建设工程质量责任的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求。

这主要体现了建设工程项目质量控制系统建立原则中的（B）。

A．系统有效性B．质量责任制

C．分层次规划D．目标分解

25．建设项目工程总承包方的工作程序中，进行项目策划、编制项目计划属于项目（B）阶段的工作。

A．启动B．初始

C．设计D．施工

26．某土方工程合同约定,合同工期为60天,工程量增减超过15%时,承包商可提出变更实施中因业主提供的地质资料不实,导致工程量由3200m3增加到4800m3,则承包商可索赔工期（）天｡

A.0

B.16.5

C.21

D.30

【答案】C

27．关于工程监理单位工作性质的说法,正确的是（）｡

A.工程监理单位接受业主的委托必须保证项目目标的实现

B.工程监理单位在组织上不能依附于监理工作的对象

C.工程监理单位从事监理工作的人员均应是注册监理工程师

D.工程监理单位以独立的第三方身份处理业主和承包商的冲突

【答案】B

28．改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法,属于噪声控制技术中的（）｡

A.声源控制

B.接收者防护

C.人为噪声控制

D.传播途径控制

【答案】D

【解析】本题考查知识点:

“噪声的传播途径的控制”｡

（2）传播途径的控制4）减振降噪:

对来自振动引起的噪声,通过降低机械振动减小噪声,如将阻尼材料涂在振动源上,或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等｡P266｡

29．关于主体结构工程现场质量检测的说法,正确的是（）｡

A.按照统计方法评定混凝土强度时,同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组｡按非统计方法评定时,留置数量不宜少于3组

B.砌体工程中,普通砖5万块,多孔砖10万块各为一检验批,抽检数量为1组

C.对梁板类构件,应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测

D.混凝土预制构建结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批

【答案】A

【解析】选项B砌体工程中,普通砖15万块､多孔砖5万块各为一检验枇,抽检数量为一组｡选项C对梁类､板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度｡选项D混凝土预制构建结构性能检测,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批｡答案为A｡P189｡

30．已知工程AF有且有两项并行的幕后工作G和H,G工作的最迟开始时间为第12天,最早开始时间为第8天,H工作的最迟完成时间为第14天,最高完成时间为第12天,工作F与G,H的时间间隔分别为4天和5天,则F工作的总时差为（）天

A.0

B.5

C.7

D9.

【答案】C

31．生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的,由县级以上（）给予警告,并处罚款｡

A建设主管部门

B安全生产监督管理部门

C建设工程质量监督机构

D人民政府

【答案】B

32．下列施工检验批验收的做法中,正确的是（）｡

A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做

B.某些指标不能满足要求时,可予以验收

C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求,可按技术处理方案进行验收

D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收

【答案】C

33．包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经（C）验收合格后，该项目方可投入生产或使用。

A、建设单位的上级主管部门

B、工程质量监督机构

C、环境保护行政主管部门

D、安全生产行政管理部门

34．建设工程施工安全控制的目标是（C）

A、找出所有危险源

B、评估危险源可能造成的危害

C、减少和消除生产过程中的事故

D、事故应急处理

35．根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起（A）日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A、15

B、20

C、25

D、30

36．根据《建设工程项目管理规范》（GB、/T50326-2006）,施工方项目经理的管理控制包括（C）等。

A、主持项目的投标工作

B、组建工程项目经理部

C、制订项目经理内部计酬办法

D、选择具有相应资质的分包人

37．作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（C）P47

A、在项目的前期决策阶段建立

B．在项目的初步设计阶段完善

C．在项目的进展过程中逐步形成

D．在项目的准备阶段建立

38．建设工程施工合同交底是指（C）进行交底

A、发包人向承包人合同管理人员

B、监理人向承包人合同管理人员

C、承包人合同管理人员向其内部项目管理人员

D、承包人项目经理向现场操作人员

39．下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）

A,电工

B,架子工

C,钢筋工

D,起重信号工

【答案】C

【解析】建筑行业那些属于特种作业:

垂直运输机械作业人员,安装拆卸工,爆破作业人员,起重信号工,登高架设作业人员

40．建设工程环境管理的经济性是指（B）P85

A、应考虑工程使用期内对能耗，水耗、维护、保养、改建更新的节约

B、应考虑工程的建设成本和使用成本的消耗总和

C、工程应追求低成本、高利润

D、应考虑控制作业现场各种粉尘、废水、废气、固体废物等处理的费用

41．下列法律文书中,不具有强制执行效力的是（）

A,在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B,由行政主管部门主持达成的调解书

C,人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D,司法确认的人民调解委员会主持达成的调节协议

【答案】B

42．公民,法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以单独申请行政复议的情形是（）

A,不服行政机关作出的行政处分

B,不服行政机关作出的行政处罚决定

C,不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D,部分地方人民政府颁布的规章

【答案】B

【解析】《行政复议法》规定的第一条｡

43．根据《建筑法》,在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起（）内,向施工许可证办法机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作｡

A,15天

B,1个月

C2个月

D,3个月

【答案】B

【解析】在建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作,4｡

44．建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（B）

A、承建项目的投资投料试生产

B、全部或部分工程的设计

C、总价包干

D、所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装

45．在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由（A）承担。

A、发包人

B、承包人

C、发包人和承包人共同

D、监理工程师

46．关于成本加酬金合同的说法,正确的是（）｡

A.成本加固费用合同是指在工程直接中加一定比例的报酬费

B.最大成本加费用合同是指承包商报一个工程成本总价和一个固定的酬金

C.成本加奖金合同是指对直接成本实报实销,同时确定固定数目的报酬金额

D.成本加固定比例费用合同是指按成本估算的60%~75%作为酬金计算的基数

【答案】B

【解析】成本加固定费用合同是,人工､材料､机械台班等直接成本则实报实销,再考虑确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润,A选项错误;最大成本加费用合同是在工程成本总价合同基础上加固定酬金费用的方式,即当设计深度达到可以报总价的深度,投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金,B正确;成本加奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的,在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点,分别为工程成本估算的60%~75%和110%~135%,承包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金,超过顶点则要对超出部分支付罚款｡如果成本在底点之下,则可加大酬金值或酬金百分比,C错误｡P307｡

47．对于依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内将保证安全施工的措施报送工程所在地相关部门备案｡

A､7

B､14

C､15

D､30

【答案】C

【解析】这个题目考察的是职业健康安全与环境管理的特点和要求,对于依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送至建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案｡第220页｡

48．某住宅小区施工前,施工项目管理机构对项目分析后形成结果如下图,该图是（）

A.组织结构图

B.项目结构图

C.工作流程图

D.合同结构图

【答案】B

【解析】主要考察组织工具“四图两表”上图中“直线+方框”,是项目结构图的特征｡

49．为确保安全,对设备的运转和零件的状况定时进行检查,发现损伤立即更换,绝不能“带病”作业,此项工作属于（）

A､全面安全检查

B､要害部门重点安全检查

C､经常性安全检查

D､专项安全检查

【答案】B

【解析】这个题目主要考察的是安全生产,检查｡安全生产检查监督的主要类型,要害部门重点安全检查,为了确保安全｡对设备的运转和零件的状况,要定时检查｡发现损伤,立刻更换绝不能带病作业｡一过有效年限即使是没有故障,也应该给予更新,不能因小失大｡第242页｡

50．某工程的时标网络计划如下图,下列工期延误事件中,属于共同延误的是（）｡

A.工作C因发包人原因和工作G因承包人原因各延误2周

B.工作D因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周

C.工作A因发包人原因和工作B因承包人原因各延误2周

D.工作E因发包人原因和工作F因承包人原因各延误2周

【答案】C

【解析】本题考查的是工期索赔的计算｡当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时,这些事件引起的延误称为共同延误｡P345｡

51．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013—0201）,保修期的开始计算时间是指（）｡

A.竣工验收合格日

B.合同基准日期

C.实际竣工日期

D.保证金扣留日

【答案】A

【解析】本题考查的是施工承包合同文件｡保修期:

是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限,从工程竣工验收合格之日起计算｡P279｡

52．下列建设工程项目总进度目标论证的工作中,属于项目结构分析的是（）｡

A.将项目进行逐层分解

B.了解和调查项目的总体部署

C.对每一个工作项进行编码

D.调查项目实施的主客观条件

【答案】A

【解析】这个题目比较灵活｡以往的考试直接考察项目总进度目标论证的步骤,这次是将相应步骤的内容进行考核｡项目结构分析是根据编制总进度纲要的需要,将整个项目进行逐层分解并确立相应的工作目录｡P124-125｡

53．某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤､6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于（）｡

A.较大事故

B.特大伤亡事故

C.重大事故

D.重大伤亡事故

【答案】A

【解析】安全事故的分级是根据死亡人数､重伤人数､造成经济损失三个方面进行判定的｡三者之间是“或”的关系,满足其中的任何一个就满足相应的级别条件,数字“就高不就低”｡死亡人数三人以上10人以下是较大事故｡重伤10人以上50人以下是较大事故｡

二、多项选择题

54．建设工程项目的风险类型中，属于工程环境风险的有（DE）。

A．工程资金供应的条件B．任务分工和管理职能分工

C．工程物资D．引起火灾和爆炸的因素

E．气象条件

80施工准备阶段建设监理工作的主要任务包括（ACE）。

A审查工程开工条件，签发开工令

B．建立计量支付签证台账，定期与施I单位核对清算

C审核分包单位资质条件

D制订材料和设备供应计划和相应的资金需求计划

E．参与设计单位向施工单位的设计交底

55．非关键工作时差的调整应在其时差的范围内进行，以便更充分地利用资源、降低成本或满足施工的需要。

每·次调整后都必须重新计算时间参数，观察该调整对计划全局的影响。

可采用的调整方法有（ABC）。

A．将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动

B延长工作的持续时间

C．缩短工作的持续时间

D不打乱原网络计划总的逻辑关系，只对局部逻辑关系进行调整

E．在增减工作后应重新计算时间参数，分析对原网络计划的影响

56．矩阵组织结构的特点有（AC）。

A．设有纵向和横向两种工作部门

B．一个工作部门有多个矛盾的指令源

C．适宜用于大的组织系统

D．是一种传统的组织结构模式

E．一个工作部门只有唯一的指令源

57．在网络计划中，某工作的最早和最迟开始时间分别为第8天和第12天，持续时间为2天，其紧后工作最早开始时间为第15天，且只有该一个紧后工作，则该工作（BCE）。

A．自由时差为4天B．自由时差为5天

C．总时差为4天D．总时差为3天

E．与紧后工作的时间间隔为5天

58．为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（）

A．投资估算

B．概预算

C．合同价

D．工程款支付

E．计价程序

59．建设工程施工成本控制要以工程承包合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从（CE）方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。

A．工程变更B．会计核算

C．预算收入D．成本计划

E．实际成本

60．我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定：

建筑施工企业对工程的施工质量负责；建筑施工企业必须按照（BCD），对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

A．投资要求B．工程设计要求

C．施工技术标准D．合同的约定

E．施工环境

61．施工阶段质量控制目标可具体表述为（BCDE）。

A．承包单位的控制目标B．施工单位的控制目标

C．供货单位的控制目标D．监理单位的控制目标

E．设计单位的控制目标

62．建设工程项目质量控制体系建立的程序是（BCDE）。

A.建立组织管理制度B.确定系统质量控制网络

C.制定质量控制制度D.分析质量控制界面

E.编制质量控制计划

63．第二类危险源主要体现在（ACD）。

A．设备故障和缺陷B．能量的意外释放

C．人为的失误D．管理缺陷

E．危险物质

64．建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系，它与项目的（ACD）等目标控制体系，共同依托于同一项目管理的组织机构。

A.投资控制B.规划定线

C.进度控制D.职业健康安全与环境管理

E.安全控制

65．质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督，进行质量目标的（BDE），实现预期质量目标的系统过程。

A.可行性研究B.事前控制

C.策划D.事中控制

E.事后控制

66．施工总承包管理模式相对于施工总承包模式来说，在合同价方面具有的优点包括（ABE）。

A．合同总价不是一次确定的，因此整个项目的合同总额的确定较有依据

B．所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对建设单位节约投资有利

C．由于合同总价以项目的施工图预算为依据，有利于建设单位的投资控制

D．由于施工总承包管理单位的管理水平高于施工总承包单位，合同总价相对更低

E．在施工总承包管理模式下，分包合同价对建设单位是透明的

67．施工方项目管理的目标包括施工的（ABCD）。

A．成本B．进度

C．质量D．安全管理

E．投资

68．下列能够作为承包人索赔证据的有（BCDE）。

A．分包人的相关说明

B．合同条款的约定

C．与发包人、工程师的往来函件

D．各方签署的会议纪要

E．施工现场记录

69．下列不属于施工索赔的是（BDE）。

A．地质条件变化引起的索赔B．暂停施工引起的索赔

C．增减工程量的索赔D．货币贬值引起的索赔

E．终止合同引起的索赔

70．按照索赔事件的性质分类，索赔可分为（ABDE）。

A．工程延期索赔B．工程加速索赔C．工期索赔

D．工程终止索赔E．工程变更索赔

71．施工单位的项目管理任务分工表可用于确定（）的任务分工｡

A.项目各参与方

B.项目经理

C.企业内部各部门

D.企业内部各工作人员

E.项目各职能主管工作部门

【答案】BCD

【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理､各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工｡P31｡

72．关于组织结构模式､组织分工和工作流程组织的说法,正确的有（）

A.组织结构模式反映指令关系

B.工作流程组织反映工作间逻辑关系

C.组织分工是指工作任务分工

D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系

E.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系

【答案】ABE

73．根据《安全生产许可证条例》,国家队（）实行安全生产许可制度｡

A.矿山企业

B.建筑施工企业

C.日用化学品生产､经营､存储单位

D.危险化学品生产､经营､存储单位

E.烟花爆竹､民用爆破器材生产企业

【答案】ABDE

74．职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（ABC）等开展活动P119

A、培训、意识和能力

B、文件管理

C、不符合、纠正和预防措施

D、体系文件编写

E、制定方针、目标

75．根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2