太阳能工程合同书.docx
《太阳能工程合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《太阳能工程合同书.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
太阳能工程合同书
太阳能工程合同书
篇一:
太阳能工程合同范本
嘉兴市红叶电器制造有限公司
富万家·太阳能热水器安装合同
甲方:
乙方:
嘉兴市红叶电器制造有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程项目
1、工程地点:
2、承包范围和内容:
3、工程概算总造价:
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为天
2、如遇下列情况,经甲方同意后,工期相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合施工要求),障碍物未能清除,影响进行施工。
(2)凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。
(3)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上(每次连续4小时以上)影响正常施工。
(4)未按合同规定付款,而影响施工进度者。
第三条工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程进行施工,并接受甲方工地代表及监理工程师的监督检查。
2、工程竣工后,由甲方组织有关单位和人员进行检查和验收,检查合格后,双方签署交工验收文件,将工程移交给甲方管理。
施工完毕五日内,甲方无故不予验收的默认合格。
3、本工程至竣工验收后一次交付使用。
第四条双方负责事项
1、甲方
提供三通一平施工条件及施工所需场地,负责协调与其他施工的关系,不含水电。
2、乙方
负责本工程合同约定的施工内容及施工所必须的施工组织设计、材料及设备的采购、供应和管理;严格按照施工图纸与说明书进行施工,确保工程质量,按合同期限按期竣工和交付使用。
第五条工程价款的支付
1、本合同签订后,甲方支付给乙方工程总造价的
2、在合同约定的工程内容施工完毕并经甲方验收合格后三天内一次性付给乙方工程总造价的%工程款,计人民币元。
3
第六条违约责任
1、工程质量不符合规定,负责无偿修理或返工。
2、本合同签订时,甲乙双方如需提出修改,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为
本合同的补充合同。
第七条争议解决方式
合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决。
协商不成时可提交仲裁机构,按合同法有关条款执行,或向法院提起诉讼。
第八条附则
如本合同未尽事项,均按《经济合同法》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验,结清尾款。
保修期满后自然失效。
本合同正本二份,双方各执一份。
甲方:
(盖章)
乙方:
嘉兴市红叶电器制造有限公司(盖章)
签约日期年月日
签约地点
嘉兴市红叶电器制造有限公司
篇二:
太阳能热水工程施工合同
太阳能热水工程施工合同
甲方:
根据甲、乙双方就达成的合作意向,甲方同意由乙方承担本工程施工。
依据平等、自愿、公平的原则,双方订立本协议书内容如下:
一、工程概况及工程承包范围
工程名称:
工程地点:
承包范围:
集中式太阳能热水工程的整体安装和与使用方热水系统的对接、试压、检漏、调试、试运行、使用人员操作、维修培训、工程验收以及楼顶以上属于太阳能系统安装所需的其它全部工程。
(控制柜由甲方人员负责组装,并配备安装说明。
水箱由甲方负责下料,在料上标明每块料得名称用途。
以上两项费用由甲方负责)。
承包方式:
包工、保安全、保质量。
二、合同工期
1.工期天。
2.年月日到年月日全部交工使用。
3.如因自然灾害或其它特殊情况造成工程停工或延期较长的,乙方需留一人看料费用由甲方负责。
(具体数额协商解决)
三、合同价款
1.施工、安装调试总费用,总价款大写
小写人民币:
¥
2.合同价款说明
本合同以上综合造价一次性包死,不作调整。
凡是合同范围内的工作内容,无论甲方提供的工程量清单是否包含或承包方在报价时遗漏的项目,乙方承诺已经完全了解了工程内容和各项风险,合同总价都不会另行增加(经甲方确认且同意作为合同外增加的内容除外)。
合同总价款包含承包方提供辅料的价款(辅料仅限于钻头、刷子、刷漆桶、乌极、手套)。
四、质量要求:
1、工程质量标准:
严格按照甲方提供的施工图纸进行施工.
2、工程质量标准:
__合格__,保证性能可靠,运行稳定。
工程质量由甲方售后服务部负责验收,甲方工程师有权对不符合甲方要求的工程提出返工要求。
3、在设备搬运、安装过程中,如出现因乙方施工人员人为破坏或其它由于乙方责任造成的设备损坏由乙方承担,并负责对其造成的损失给予恢复。
4、验收
(1).验收按所有工程全部完工后,一次验收完毕。
(2).每个分项完成后,乙方需先自检,所有项目乙方自检完毕后,再通知甲方验收。
如检验不合格,甲方可以责令乙方进行全面整改,直至检验合格后为止:
由此所造成的经济损失及工期延误乙方自己承担。
(3).工程验收:
乙方施工完毕,须向甲方提出验收申请,甲方接到乙方验收申请后3日内,由甲方组织相关人员进行验收。
5、验收标准
1、工程质量依据相关标准及设计图纸施工完毕并自检、甲方工程验查合格、建设方监理检查合格并将相关资料报备全后,验收通过。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工,并接受甲方监督。
3、工程质量验收合格率达到100%。
质量标准的评定以甲方图纸和规范为依据。
工程质量达不到约定的质量标准,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,返工仍达不到质量标准的,由乙方承担违约责任。
4、在通知甲方对每个分项、隐蔽工程检验前,乙方应严格进行自检,乙方自检合格后,通知甲方到现场进行检查,甲方及监理验收合格后,方可继续施工。
5、乙方应接受甲方或监理工程师的随时检查,并提供必要的检查条件。
五、甲方权利和义务:
1.按照“甲方提供的设备材料清单”的规定及确定的供应时间及时组织提供材料、设备以满足工程进度的需要,按合同规定向乙方提供施工条件:
2.甲方承诺在每个具体施工点开工之前,向乙方提供工程技术文件和施工图纸,并承诺提供图纸进度不影响整个工程的施工进度;并对乙方进行施工图技术交底。
3.履行甲方职责,随时检查和监督乙方施工质量。
4.审核乙方工程进度报告,及时向乙方支付工程款;
5.派驻施工现场的甲方工程师和技术顾问工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间的验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证:
6.组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方做好验收工作,按协议条款给乙方结算工程款。
7.乙方未按图纸施工或不落实施工组织设计,不遵守甲方有关管理规定,甲方有权让其停工、返工(工期不顺延),造成的经济损失由乙方承担。
8.甲方负责提供本工程施工所需要的所有材料(详见附件料单)。
六、乙方权利和义务
1,合同签订5日内,乙方严格按照施工组织设计及施工进度计划组织施工
2.编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作;严格按照施工图或说明书进行施工,确保工程质量,按协议规定的时间如期完工和交付;
3.认真审核甲方提供的图纸,发现有问题的地方须及时反映,如收到甲方提
供图纸后3日内没有提出异议,视为认可甲方提供的图纸。
如发现缺材料、或材料不够用需提前5日向甲方发用料追加申请,普通料甲方2日内供应到位,特殊材料5日内到位。
(根据工地位置不同对供料日期进行调整)。
如因乙方没提前通知甲方造成工期延误责任由乙方负责,施工工期不作调整。
4,按照双方商定的分工范围,做好材料和设备的供应和管理;如材料发生丢失或损坏,乙方需按照丢失材料市场价上浮20%进行赔偿。
5,尊重和服从业主、甲方代表和技术顾问工程师代表的监督与指挥;严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其它安全事故的发生,自行承担施工过程中造成的人员伤亡及财产损失所引起之全部责任;
6已完工的工程及设备等,在交付前应负责保管,并清理好场地;如有损坏有乙方负责
7.提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
8.在协议规定的保修期内,对属于甲方责任的工程质量问题,负责无偿修理;
9.对本工程派出的项目负责人与工程施工人员必须是本工程的专职人员;
10.乙方负责提供施工过程中所需要的中小型机具、辅助材料、人工等资源,并根据工程进度保证人员、机具的充足及辅助材料的及时供应。
11.乙方负责甲方供应的主要材料、设备的保管和使用,保证材料设备的完好。
12.严格按照设计文件要求进行施工,确保工程质量,按协议约定时间完工和交付使用。
13.对已完的工程及已完工程的安装设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态。
14.乙方在进场及施工过程中,不得损坏主体建筑及附近的既有设备。
15.乙方需及时向甲方汇报项目进展情况与工程进度。
七、材料、设备供应方式
1、本工程安装所需的主体设备、材料由甲方提供,具体设备、材料清单及供应进度见附件。
2、甲方材料、设备的供应和检验:
(1)由甲方提供的设备材料由甲乙双方组织按规定的时间进度运送到指定地点交与乙方,甲方承担在此之前的设备材料的运输、保险、搬运、存储等费用。
(2)所有甲方提供的设备材料都应由甲方和乙方共同清点验收,形成书面文字确认;清点验收完成后由乙方负责将物资搬运至具体安装地点、并负责整个施工过程中物资与设备的保管,不得挪用、丢失或损坏,已交付给乙方保管的设备材料未经甲方同意,不得运出施工现场,如有损失,乙方应照价赔偿。
(3)物资及设备在存储、搬运、施工过程中出现的外观质量问题,造成工期延误、额外采购成本等一切后果均由乙方负责。
(4)若乙方在清点验收时发现甲方提供的设备材料有不合格或短缺者,必须通知甲方,甲方应予以调换或补交。
(5)乙方工程完工后将所用焊条头、锯片片交给甲方,数量与所领数量相符。
3、乙方材料的供应和检验
(1)除附件“甲方提供的设备材料清单”中所列设备外,所有其它施工过程中需要的机械、材料、设备、工具等均由乙方提供。
(2)由乙方采购的材料与设计和规范不符的产品,甲方代表有权提出拒绝使用,由乙方按甲方代表要求的时间运出现场,重新采购符合要求的产品,乙方承担由此发生的费用,工期不予顺延;乙方拒不接受时,甲方可采取相应停工、罚款、直至清理出现场等措施。
八、违约责任
(1)工程无法按时交工,每逾期一天乙方支付协议总价的5‰逾期违约金。
(2)乙方未能按照合同规定履行自己的应付责任,除竣工日期的以顺延外,
篇三:
太阳能工程合同范本
太阳能工程合同范本
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
铁岭紫晶太阳能有限公司(以下简称乙方)
甲乙两方就太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:
一.系统技术参数
1.太阳能系统采用工程用集热模块型,即每组模块由mm,长mm全玻璃集热真空管支,共组,合集热面积为m2.
2.系统在春秋季节光照充足的条件下,日产热水约8吨(温度在45度75度之间)
3.配套只吨保温水箱。
(品牌为、型号、内胆材质为sus304不锈钢,外壳材质为,保温层为聚氨酯整体发泡)。
4.配套组电加热,9kw/380v/组。
5.系统循环方式为循环,光照不足及其它季节系统产水温度不足时,控制系统启动辅助加热。
6.控制系统型号为。
7.室内冷热水管、电线管路由方施工,方派人技术指导。
二.工程验收方式
1.系统验收由甲乙双方共同进行。
2.系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。
3.系统验收标准见书中系统技术参数及验收规范,中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。
三.工程造价及付款方式
1.工程总造价为人民币:
大写()。
2.工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%()作为预付款,货到工地,工程安装结束、系统调试正常后,甲方应付工程款%(),其余货款%()完工三个月内付清。
四.甲方责任及义务
1.甲方提供施工用电、用水至施工现场。
2.在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3.甲方应将系统的冷、热水接口,电源接至控制柜。
4.施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经双方确认后予以实施。
5.甲方应按时支付工程款。
五.乙方责任及义务
1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业标准的要求。
2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。
篇四:
太阳能安装工程施工合同
太阳能安装工程施工合同
甲方:
乙方:
本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定,就乙方承接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容:
一、工程概况
工程名称:
太阳能热水系统安装工程
工程地点:
工程内容:
(1)钢支架制作;
(2)太阳能集热器固定安装、介质管道、水路管道铺设 工程承包方式:
包清工施工,所有安装调试工具乙方自备,施工材料由甲方负责提供。
二、工程工期
本工程自年月日开工,于年月日竣工。
如有工期延误,出现以下—条约定的情形,并且乙方在约定情形发生后三天内,就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告,并经甲方书面批准后,工期可相应顺延。
甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间,对施工完成进度有影响的,应予乙方书面形式通知,并加强协调工作。
一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
出现本合同规定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害,以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。
受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方,并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。
超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。
非上述原因,工程不能按竣工日按时竣工,乙方须向甲方支付合同总价款的%每天的违约金。
由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时,甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。
工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。
三、合同价款:
本项目合同款总价为:
人民币大写
四、关于工程质量的约定:
质量要求:
工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求,并适合工程项目用途。
质量不符的责任:
在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求,乙方应承担全部费用负责返工。
五、关于验收的约定
本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供,竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。
甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。
甲方没有验收,乙方不得进行后续施工,否则后果自负。
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方全部承担,并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失,工期不顺延。
六、合同价款支付方式
合同签订后,乙方施工人员进场开始施工后,甲方支付给乙方工程总价的25%,计人民币大写
乙方施工人员进场开始施工后,到工期施工一半时甲方支付给乙方工程总价的35%:
计人民币大写
在工程竣工后具备验收条件下,验收合格后7天内,甲方支付给乙方工程总价的35%,计人民币大写
余下工程款的5%,一年后付清。
七、双方的责任与义务
甲方的责任与义务
甲方每次出示书面委托给乙方,指派甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其它事宜。
乙方施工时,甲方需提供与其相关部分的配合和协调。
乙方的责任和义务
乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作,乙方施工如不符合甲方的要求,甲方有权责令乙方全部返工,直至达到甲方的设计要求和质量标准。
施工期间,乙方须按国家的法律、法规、标准及规范执行,并对现场作业的安全及工程质量负责。
乙方应采取所有合理的措施保障施工的安全,并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏及由此造成的一切问题承担一切责任。
发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告保险公司等相关机构和相关个人并通知甲方驻工地代表,同时按政府有关部门要
求处理。
甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督,但对其行为的结果不负任何责任。
服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理,合理安排施工进度,按期竣工,做好甲方成品保护工作,如出现损坏,照价赔偿。
八、售后与维修
乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务
本工程自竣工验收之日起,乙方将对本工程施工问题免费保修一年。
一年免费保修期满后如出现问题,由甲乙双方协商维修费用,乙方上门负责维修调试好。
九、合同的变更和解除
合同变更方式:
甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收(最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准)和本合同明确约定的其它事项,甲方代表权限以外的其他事宜(如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等)由甲方与乙方另行签订书面补充协议,自双方签字并加盖公章后生效,与本合同具有同等法律效力,其他形式无效。
如无签署生效的书面补充协议,乙方应严格按照本合同约定履行,否则应被视为违约行为,乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。
合同的变更、解除权:
一方对合同进行变更或解除时,应提前向另一方发出书面通知,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。
乙方违约时的解除:
如乙方违反有关法律规定或合同约定,甲方有权变更或解除合同,乙方应该按本合同约定承担违约责任,并赔偿因此而给甲方造成的损失。
十、争议或纠纷处理:
本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。
十一、本合同未尽事宜,由双方另订补充协议,作为本合同的组成部分。
十二、合同生效条件与份数
生效条件:
合同双方签字盖章后生效。
合同份数:
本合同正本叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有相同法律效力。
十三、本合同履行完成后自动终止。
本合同经双方协商后形成,而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。
甲方:
(章)乙方:
(章)
签字人:
签字人:
时间:
时间:
篇五:
太阳能光伏安装施工合同
太阳能光伏发电安装施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:
1、工程概况
工程名称:
**********
工程地点:
**********
承包内容:
支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
承包方式:
包工不包料(含装卸费)
工期:
开工日期:
年月日
实际施工天数:
天
工程质量:
合格
合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板元/W计算,材料装卸费按元计算。
2、双方工作
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,
解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。
未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。
安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金,不含税。
4、违约责任
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
5、附则
本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
发包人:
承包人:
发包人代表:
承包人代表:
地址:
地址:
电话:
电话:
传真:
传真:
邮编:
邮编:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
年月日年月日
篇六:
太阳能热水工程合同
中央热水工程合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则,就安装德能空气源热水工程事宜,达成如下协议:
一、工程概况
--------------------------空气源热水工程项目。
二、工程造价
总计:
大写()
备注:
考虑市场原材料价格变动因素,以上报价在年月日前有效。
三、结算方式
1甲方自本合同签订向乙方支付工程,人民币()元(大写)
()甲方并书面通知乙方开始进货。
2.货到甲方工地,支付乙方工程人民币()元
3安装调试结束、支付乙方工程人民币()元
4甲方验收合格后、一个月内付清余款人民币()元
5、付款方式:
现金或转帐。
四、工程承包范围
本热泵热水工程承包范围:
热泵热水系统安装、连接、固定、水箱间的管路连接、管路保温、水温传感器安装位置的预留;储热水箱的安装;水泵的安装;控制柜的安装和接线。
五、安装
1、为确保工程安装质量,乙方派专业安装人员,并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
2、乙方收到甲方预付款后15天内将货运至甲方施工地点,并开始安装,正常安装工期为20天,如遇雨、雪、雹天等自然灾害及不可抗力