合同交底记录表 2.docx

合同交底记录表 2.docx

《合同交底记录表 2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同交底记录表 2.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

合同交底记录表2

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字143号No:

项目名称

1、2#煤气发生炉系统改造工程；

合同金额

暂估价2.5万元

建设单位/发包方

马关云铜锌业有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

1、2#煤气发生炉系统改造：

2、合同工期：

总日历天数4天（2013年08月31日至2013年09月04日）

3、质量标准：

□优良□合格

4、结算方式：

□包干□按实结算其他：

5、付款方式：

（1）预付款无；

（2）进度款：

无

（3）保修金：

工程施工结束并验收合格结算审计后，甲方应在七个工作日内向乙方支付到工程结算款的95%，其余5%作为质保金。

（质保期为竣工验收合格之日起一年，待质保期满并无质量问题；甲方七日内付清尾款。

）

交底事项：

1.质量方面：

按照相关标准进行验收，满足甲方现场使用要求，；保修期为壹年。

2.安全、现场管理方面：

施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。

3.违约责任：

1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款贰仟元；时间超过一周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰万元。

2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰万元。

4.其他：

本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字144号No:

项目名称

硫酸分厂零星检修工程

合同金额

包干价2.7万元

建设单位/发包方

马关云铜锌业有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

硫酸分厂零星工程硫酸分厂风机维修、皮带更换

2、合同工期：

总日历天数天（2013年8月22日至2013年8月25日。

）

3、质量标准：

□优良□合格

4、结算方式：

□包干□按实结算其他：

5、付款方式：

工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付清全额工程款。

（1）预付款：

无

（2）进度款：

无；保修金无。

交底事项：

1、质量方面：

按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。

2、安全、现场管理方面：

施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。

3.违约责任：

1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款叁千元，时间超过叁周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹万元。

2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹万元。

4.其他：

本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字156No:

项目名称

精炼分厂玻璃钢、煤气发生站循环水池彩钢瓦雨棚拆除；

合同金额

包干价3.88万元

建设单位/发包方

马关云铜锌业有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

（1）、精炼分厂玻璃钢冷却塔、煤气发生站循环水池彩钢瓦雨棚拆除。

2、合同工期：

总日历天数天（甲方具备施工条件之日起十天内完成）

3、质量标准：

□优良■合格

4、结算方式：

□包干■按实结算其他：

5、付款方式：

工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付清全额工程款。

（1）预付款：

无

（2）进度款：

无；保修金无。

交底事项：

1.质量方面：

按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。

2.安全、现场管理方面：

施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。

3.违约责任：

1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款壹佰元，时间超过一周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹仟元。

2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹仟元。

4.其他:

本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字227No:

项目名称

硫酸分厂零星检修工程

合同金额

暂估价：

13万元

建设单位/发包方

马关云铜锌业有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

精矿仓移动皮带维修工程；沸腾炉炉底风机检修工程；重力沉降斗循环冷却水系统制安工程；焙砂输送滚筒维修工程；旋风除尘器检修工程；电收尘器检修工程；文氏管维修工程；净化工段循环水冷却塔维修工程；转化工段设备维修工程；浓酸输送管道敷设工程；

2、合同工期：

总日历天数天（2013年10月18日至2013年11月8日）

3、质量标准：

□优良■合格

4、结算方式：

■包干□按实结算其他：

5、付款方式：

（1）预付款；无

（2）进度款无；（3）保修金：

工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付到结算金额的95%，留5%作为质保金，质保期内无质量问题一次性付清；

交底事项：

1.质量方面：

按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。

2.安全、现场管理方面：

施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。

3.违约责任1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款壹千元，时间超过壹周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹万元。

2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹万元。

4.其他：

本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字177No:

项目名称

硬锌工段化铅坩埚收尘改造项目

合同金额

包干价：

2万元

建设单位/发包方

马关云铜锌业有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

硬锌工段化铅坩埚收尘改造

2、合同工期：

总日历天数天（合同签订之日起10天内完成以上所有工程内容）

3、质量标准：

□优良■合格

4、结算方式：

■包干□按实结算其他：

5、付款方式：

（1）预付款；无

（2）进度款无；（3）保修金：

工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付到结算金额的95%，留5%作为质保金，质保期内无质量问题一次性付清；

交底事项：

1.质量方面：

按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。

2．安全、现场管理方面：

施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。

3.违约责任：

1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款贰佰元，时间超过一周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰仟元。

2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰仟元。

4.本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字157No:

项目名称

口服液生产线（含中药前处理及提取）新版GMP认证改扩建项目

合同金额

包干价：

13499885.6元

建设单位/发包方

云南希陶绿色药业股份有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

施工图范围内的所有土建及安装工程（具体描述详见工程量清单编制总说明、招标文件中明确内容）。

以下设备及工程未计入本次招标范围：

消防、暖通、智能化、电梯、室外附属工程等（须纳入总承包管理）。

2、合同工期：

总日历天数125天

3、质量标准：

□优良■合格

4、竣工验收与结算：

（1）承包人提供竣工图的约定：

承包人在工程竣工验收合格后15天内向总包单位提交完整的竣工图纸及技术资料四套。

（2）中间交工工程的范围和竣工时间：

按中标承诺。

（3）承包人必须在竣工验收后60天内，提供完整的结算审核资料。

5、付款方式：

（1）预付款；合同总价10%（扣回工程款的时间、比例：

分3期在支付进度款时扣除）

（2）进度款：

①工程进度款按每月进度已完工程报表由监理及发包人审核后支付，工程进度款支付额度为每月已核工程量的75%。

②外架拆除；验收合格，通过竣工验收，完成临时设施拆除并场地移交发包人后支付至合同价的80%。

③承包人向发包人移交按照政府相关部门要求整理装订成册的全套工程竣工资料、竣工图、质量保修书后，同时承包人己全部退场并经发包人书面认可（扣除合同执行中的全部违约罚款）后，发包人向承包人支付至合同价款（中标价）的85%；

④竣工验收通过，达到招标书及合同规定质量要求，并经双方办理结算手续完成后，60日内付至工程结算审定价的95%；

⑤以上各过程中承包人均应按时提供已完成工程量及价款报表给发包人和监理人、造价咨询单位，经监理人、造价咨询单位核实和发包人认可后拨付相关工程款项；若当次进度款不足以抵扣款时，承包人应以书面报告发包人同意，在下次进度款中扣回，否则发包人有权拒付进度款。

⑥工程结算审定价余下的5％作为质量保修金，两年后通过质量回访合格返还3%，余款五年后通过质量回访合格后，费用全部结清（不计息）；⑦如承包人未在约定期限内完成工程量清单及预算的编制、核对工作或未能在约定时间完成清单、预算确认工作，发包人有权拒付工程款。

；

（3）保修金：

工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付到结算金额的95%，留5%作为质保金，质保期内无质量问题一次性付清；

交底事项：

1.质量方面：

一次性验收合格（工程质量必须达到合同协议书约定的质量标准《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》。

）

2．安全管理方面：

承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国及项目所在地现行的安全生产、文明施工和劳动保护的有关规范、标准及规定：

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的要求，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和工程师及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。

在施工过程中由于承包人的原因而发生的人身伤亡、财产损失承包人承担。

3.违约责任：

（1）每延误一天按合同总价的万分之二标准支付违约金，总额不超过合同价的3%。

（2）工程竣工后不能达到要求质量标准的，造成验收无法一次性通过或严重影响使用功能的永久性工程缺陷，承包方承担一切经济损失并使工程达到合同约定的验收标准，且发包人有权按工程结算总价的5%予以处罚。

4.本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：

无

发包人委托承包人办理的保险事项：

无

（2）承包人投保内容：

承包人必须投保承包方现场人员人身意外损害保险，费用自行考虑并计入投标报价，如出现人身意外伤害事故时，一切赔偿责任由保险公司及承包人承担。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字250No:

项目名称

彝良“9.7”地震灾后恢复重建打捆建设项目（第四标段）

合同金额

暂估价：

2908.8万元

建设单位/发包方

云南建工集团有限公司直属总承包一部

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

彝良“9.7”地震灾后恢复重建打捆建设项目（第四标段）

2、合同工期：

总日历天数天（以发包方与建设单位签订项目施工合同约定工期为准）

3、质量标准：

□优良■合格

4、结算方式及管理费：

按工程合同执行，承包方按要求编制结算并送报发包方结算部门备案，发包人负责向建设单位上报结算资料，发包人配合承包人编制和审定结算。

双方约定,承包方向发包方上交项目综合管理服务费率为竣工结算价款的7.00%；甲方在每月拨付进度款时扣除。

5、付款方式：

（1）预付款；无

（2）进度款：

①工程款每月20日前承包方按监理及总包方的要求上报工程计量支付报表一式五份，每月28日总包方根据建设方、监理审核后的《中期支付证书》等相关资料进行内部产值的审核。

由指挥部和相关部门签署意见后报总包方OA资金审批系统批复后支付。

②付款方式：

发包人按收取款项扣除管理费、税金、统供材料费、罚款等支付给承包人。

③若承包人未达到发包人各职能部门管控要求，工程进度款审批时，发包人按进度款1%~20%暂扣，整改达到要求后将暂扣款部分支付给承包方。

（3）保修金：

工程结算后，结算金额留5%作为工程质量保证金，保修期按发包方与建设单位签订的项目施工合同的约定，保修期满，工程无质量问题，待建设单位返还工程质量保证金后14天内付清，工程保修期内出现质量问题，由承包人负责在接到发包人维修通知后14天内进场维修，并在约定的维修工期内完工，达到质量要求。

交底事项：

1.质量方面：

（1）符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）要求，一次性验收合格。

（2）满足设计文件（含设计变更）中明确的质量标准，质量等级要求。

2．争议与违约

双方发生争议时，可通过发、承包双方上级主管部门协商调解，如协商不成，由云南建工集团仲裁委进行仲裁。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字276No:

项目名称

硫酸分厂零星检修工程

合同金额

暂估价：

2908.8万元

建设单位/发包方

马关云铜锌业有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

填料塔下半段钢壳维修工程；干吸塔回酸管更换工程；炉底风机风管膨胀节安装工程；玻璃钢冷却塔拆除工程；尾气烟囱维修工程；

2、合同工期：

总日历天数天（以上所有工程内容必须在甲方要求的时间内完成）

3、质量标准：

□优良■合格

4、结算方式：

■包干□按实结算其他：

5、付款方式：

工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付到结算金额的95%，留5%作为质保金，质保期内无质量问题一次性付清；

（3）保修金：

工程结算后，结算金额留5%作为工程质量保证金，保修期按发包方与建设单位签订的项目施工合同的约定，保修期满，工程无质量问题，待建设单位返还工程质量保证金后14天内付清，工程保修期内出现质量问题，由承包人负责在接到发包人维修通知后14天内进场维修，并在约定的维修工期内完工，达到质量要求。

交底事项：

1.质量方面：

按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。

2.施工安全方面：

施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。

3.违约责任：

1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款贰佰元，时间超过壹周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰仟元。

2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹万元。

4.其他：

本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字275No:

项目名称

马关云铜锌业有限公司零星工程

合同金额

暂估价：

2908.8万元

建设单位/发包方

马关云铜锌业有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

1、3#煤气发生炉系统改造工程；

2、合同工期：

总日历天数天（具备施工条件之日起7天内完成所有工程内容，交付甲方正常使用；）

3、质量标准：

□优良■合格

4、结算方式：

■包干□按实结算其他：

5、付款方式：

工程施工结束并验收合格结算审计后，甲方应在七个工作日内向乙方支付到工程结算款的95%，其余5%作为质保金（建安发票由甲方代开，税金从工程款中代扣代缴，甲方必须向乙方出具正规的完税凭证）；质保期为竣工验收合格之日起一年，待质保期满并无质量问题；甲方七日内付清尾款。

交底事项：

1.质量方面：

按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。

2.施工安全方面：

施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。

3.违约责任：

1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款贰仟元；时间超过一周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰万元。

3）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰万元。

4.其他：

本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

云南省第二安装工程公司合同交底记录表

合同编号：

云建安二（2013）合字251No:

项目名称

绿色农化基地建设项目一期工程B标段安装工程

合同金额

暂估价：

14000万元

建设单位/发包方

云南安一精细化工有限公司

联系人

参加部门

交底部门

合同预算部

记录人

合同基本情况介绍：

1、工程内容：

绿色农化基地建设项目一期工程B标段安装工程；

2、合同工期：

总日历天数200天

3、质量标准：

□优良■合格

4、结算方式：

■包干□按实结算其他：

5、付款方式：

（1）预付款：

无

（2）进度款：

按月支付，每次进度款支付比例为确认进度款的80%（不含甲供材料及设备采购费用）每次支付的进度款应扣除当期施工水电及税费，承包方应在每月25日前将上月完成的工作量预结算表报至发包方。

（3）质量保修金：

合同总价款的5%

交底事项：

1.质量方面：

合格

2.施工安全方面：

承包方所承包工程的安全教育、措施管理由承包方自行负责，接受发包方监督、检查，凡施工中发生的一切安全事故均有承包方自负。

3.违约责任：

（1）发包方违约：

赔偿因其违约给承包方造成的经济损失，顺延延误的工期。

（2）承包法违约：

赔偿自其违约给发包方造成的损失。

4.索赔：

发包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包方承担责任的其他情况，造成工期延误或承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失，承包方可向发包方索赔。

.