乙方怎样申请解除承包合同.docx
《乙方怎样申请解除承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乙方怎样申请解除承包合同.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
乙方怎样申请解除承包合同
乙方怎样申请解除承包合同
篇一：
解除承包协议书（郭留福）
解除承包协议书
甲方：
江苏德士龙车辆部件有限公司代表：
雎一鸣
乙方：
郭留福、曹东
甲方与乙方于XX年2月8日签订就乙方承包江苏德士龙车辆部件有限公司经营权，签订了《承包合同》一份（详见《承包合同》）。
在承包期间，甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务，共计投资万元给乙方支配使用至今，但乙方至今未能依约向甲方提供担保，乂拖欠甲方承包费、租金（代垫）、水电费（代垫）等，加之乙方经营期间的效益，并未达到当初对甲方的承诺，现乙方为避免双方的损失进一步扩大，向甲方申请提前解除承包，经双方多次协商，现达成如下协议，并自愿共同遵守：
一、自XX年8月9日起，甲、乙双方解除之前签订的《承包合同》，但甲方保留根据该承包合同追究乙方违约责
任的权利；
二、乙方必须按照双方于XX年8月9日签订的〈〈情况确认及减免协议书》和《还款协议书》如期、足额归还拖欠甲方的所有欠款；如乙方在约定期限内如约足额还款，则甲方自愿放弃追究乙方应承担的违约责任；如乙方未能如约履行前述《还款协议书》，则甲方取消减免额，乙方按实际欠费付款，并承担违约责任；
三、乙方承包经营期间以甲方名义从事的各项经营往来和对外的债权债务（包括隐形、遗漏债务），现经过双方对账并确认，均由乙方享有和承担，与甲方无关，随后附经双方签字确认的书面《对账单》；
四、乙方承包经营期间以甲方名义产生的各级税、费等，均由乙方负责、承担，与甲方无关；如存在违反法律规定的情况，则相应后果由乙方负责和承担；
五、双方解除承包关系后，乙方须在日内撤离公司，并不得破坏公司现有的生产状况。
公司的生产设备及设施，生产原材料、辅料，办公用品及装修等，乙方不得带走。
办公用品及装修等确属乙方私人生活物品，乙方可在撤离公司时一并带走。
撤离公司时未带走的，视为放弃，甲方有权自行处置；
六、乙方在撤离公司前，必须结清现有员工的工资、奖金、各项社会保险等，不得拖欠，如有遗漏未清的，由乙方负责清偿；
七、本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议；
八、本协议一式三份，甲方执一份，乙方每人各执一份。
甲方：
江苏德士龙车辆部件有限公司乙方：
代表：
见证方：
XX年8月17日
篇二：
解除承包合同通知书（共11篇）篇一：
解除土地承包合同收回承包地通知书解除土地承包合同收回承包地通知书贾利平：
杨杖子村民委员会与你于1998年10月12日，签订的
《土地承包合同》，在合同履行期间，做为承包人你多年不按合同约定向村委会缴纳承包费；并未经村委会同意非法转让土地，并非法改变土地农业用途；违背合同条款及法律明确规定，土地承包合同全部无法履行，做为承包方你已丧失土地经营能力，无法完成承包合同规定的义务，现发包方村民委员会，依法书面通知你：
村委会与你于1998年10月12日签订的《土地承包合同》，依据合同第四条的明确规定，发包方有权收回承包土地予以解除。
请你于接到本通知15
日内，给予明确答复，无正当理由不予答复的，视同默认，本合同予以解除。
发包方收回17、75亩土地，另行发包。
通
知单位：
送达人：
XX年5月22日
篇二：
解除建筑施工合同协议书解除建筑施工合同协议书
甲方：
（以下简称甲方）
乙方：
（以下简称甲方）
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：
法定代表人（签章）：
年月日签订
篇三：
协商解除承包经营协议书
协商解除承包经营合同书
甲方：
法定代表人：
电话：
乙方：
授权代理人：
身份证号：
电话：
经协商，双方同意解除茶楼承包经营合同，并达成一致意见，为明确责任，保障双方合法权益，特签定本协议，以资共同遵守：
十二、本合同经双方盖章后生效，
甲方（盖章）：
XX年月日
乙方（盖章）：
XX年月日
篇四：
解除承包合同协议
协议
甲方：
渝北区
乙方：
渝北区为了我村的经济发展，规范财务管理制
度，经村两委集体研究决定，与乙方达成如下协议：
乙方于1999年1月1日承包原民合村农场，至2029年到期，承包经每年为800元（捌佰元整）缴款方式是每年一缴，到现在为止共缴纳了四年的承包金（3200元，即1999
年1月1日至XX年12月31日）。
甲方：
乙方：
负责人：
年月日年月曰
篇五：
某劳务队承包合同解除与出场结算协议_secret
****劳务队承包合同解除与出场结
算协议
发包单位：
承包单位：
一、劳务承包合同解除关系与其他事项
1、经双方确定将二零零六年十月三十一日签定的工程
承包施工合同书于二零零七年九月二十日正式终止
2、在二零零七年九月二十日以前从事上庭苑项目施工的各分项班组的工资结算工作承包人必须遵守劳务承包合同支付规定。
3、承包人在与发包人结清上庭苑项目工资时，必须组织参加该项目的各分项承包班组到场说明合同解除理由，并经各班组在结算单上签字认可后，发包人方可发放结算余额，但承
包人和各项承包
二、出场结算范围与结算方案：
2、结算方案：
a、承包人应收部分金额
2、合同以外签证单据共壹拾伍分，金额为元具体详O
1+02+03**劳务队应收部分金额共=0
伍万玖千玖白三拾七元伍角）
b、发包人应扣部分金额
4、扣回承包人在发包人仓库领料款元,详双方认。
12345包人扣回部分金额共=O+O+O+O+O
=元。
三、其它：
发包人签字（盖章）：
劳务公司签字（盖章）
承包人签字：
劳务班组签字：
XX年9月20日
篇六：
解除承包协议书（郭留福）
解除承包协议书
甲方：
江苏德士龙车辆部件有限公司代表：
雎一鸣
乙方：
郭留福、曹东
在承包期间，甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务，共计投资万元给乙方支配使用至今，但乙方至今未能依约向甲方提供担保，乂拖欠甲方承包费、租金（代垫）、
水电费（代垫）等，加之乙方经营期间的效益，并未达到当初对甲方的承诺，现乙方为避免双方的损失进一步扩大，向甲方申请提前解除承包，经双方多次协商，现达成如下协议,并自愿共同遵守：
一、自XX年8月9日起，甲、乙双方解除之前签订的《承包合同》，但甲方保留根据该承包合同追究乙方违约责
任的权利；
二、乙方必须按照双方于XX年8月9日签订的〈〈情况确认及减免协议书》和《还款协议书》如期、足额归还拖欠甲方的所有欠款；如乙方在约定期限内如约足额还款，则甲方自愿放弃追究乙方应承担的违约责任；如乙方未能如约履行前述《还款协议书》，则甲方取消减免额，乙方按实际欠
费付款，并承担违约责任；
三、乙方承包经营期间以甲方名义从事的各项经营往
来和对外的债权债务（包括隐形、
遗漏债务），现经过双方对账并确认，均由乙方享有和承担，与甲方无关，随后附经双方签字确认的书面《对账单》；
四、乙方承包经营期间以甲方名义产生的各级税、费
等，均由乙方负责、承担，与甲方无关；如存在违反法律规定的情况，则相应后果由乙方负责和承担；
五、双方解除承包关系后，乙方须在日内撤离公司，并不得破坏公司现有的生产状况。
公司的生产设备及设施，生产原材料、辅料，办公用品及装修等，乙方不得带走。
六、乙方在撤离公司前，必须结清现有员工的工资、奖金、各项社会保险等，不得拖欠，如有遗漏未清的，由乙方负责清偿；
七、本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议；
甲方：
江苏德士龙车辆部件有限公司乙方：
代表：
见证方：
XX年8月17日
篇七：
解除合同通知书
解除合同通知函
衡南捌零九零装饰有限公司：
特此函告！
XX年6月10日
篇八：
解除合同通知函
解除合同通知函
顾学艳先生：
沱牌镇桑树林村村委会（以下简称“甲方”）与你方即
本村村民顾学艳（以下简称“乙方”）于XX年12月31日签订《河滩地承包协议书》并于同年签订了集体山林承包协议，但你方在合同履行中出现若干违法行为，具体如下：
1、在租用土地内存在较为严重的非法采挖砂石行为，且经相关部门调查核实部分砂石为你方非法采挖；
2、你方未经相关部门的许可在承包土地内修建相当数
虽违章建筑，且有经营行为；
基于以上原因，根据《合同法》等相关法律规定，甲方认为乙方在履行合同中存在违法行为且性质较为严重，已构成根本违约，故作出如下决定：
1、解除双方签订的〈〈河滩地承包协议书》及集体林地承包协议；
2、乙方在收到本函60日内，将承包地恢复原貌（主要是砂石坑填平、非法建筑拆除）并自行前往甲方办公场所办理土地归还手续；
特此函告！
XX年5月12日沱牌镇桑树林村村委会
篇九：
解除中坪中学食堂承包合同协议书
解除中坪中学食堂承包合同协议书解除中坪中学食堂
承包合同协议书中坪中学食堂承包甲方：
瓮安县中坪中学乙方：
湘潭天天餐饮公司甲、乙双方于XX年7月27日
签订《中坪中学食堂承包合同》。
篇十：
解除工程施工合同协议书
解除工程施工合同协议书
发包方：
以下简称甲方承包方：
以下简称乙
方
由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队
账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定
的施工合同无法得到有效
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：
一、工程概况：
2、工程内容：
3、承包范围：
二、协议内容：
1、甲乙双方同意解除年月日签订的《屋面卷材
防水施
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未
发生实际资金往来，甲乙双
本协议由双方签字盖章后，立即生效。
甲方：
乙方：
年月日年月日
篇^一：
解除建筑施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书
甲方：
江苏恒强生态农业开发有限公司（简称甲方）
乙方：
吕梁市离石区宁馨建筑安装有限公司（简称甲方）
甲乙双方在平等自愿的基础上协商一致，就双方签订的《建筑工程施工合同》及针对本工程签订的所有合法有效文件双方均同意解除，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》
及其他法律的规定，双方就施工合同解除的具体事宜达成以下协议条款：
篇三：
解除建筑施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书
甲方：
（以下简称甲方）
乙方：
（以下简称甲方）
乙方于XX年x月x日与“xxxx房地产有限公司”签订了〈〈xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政
法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工
验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月
日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作虽经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付：
甲、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则，甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金：
在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程H由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质虽责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份，甲方两份，乙方两份，监理公司一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：
法定代表人（签章）：
年月日签订
篇四：
解除施工合同补充协议
解除〈〈*********绿化工程施工合同》
协
发包人：
承包人：
合同签定地址：
议书
解除〈〈*********绿化工程施工合同》协议书
甲方：
（以下简称甲方）
乙方：
（以下简称乙方）
鉴于：
绿化工程施工合同》；
2、由于乙方将于19**年**月份注销，且于19**年*月*
日向甲方递交了《关于申请解除******绿化工程施工合同的报告》提议终止合同。
鉴于因乙方原因导致合同事实上已经无法履行，为推进工程进度，经双方协商一致，就上述合同的处置一事订立本协议：
、双方一致同意解除〈〈*****绿化工程施工合同》。
、本协议生效之日，即为〈〈*******绿化工程施工合
同》的解除日
三、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务责任同时解除。
四、在《*******绿化工程施工合同》履行期间，乙方因履行该合同而发生的债权债务均由乙方自行负责清偿、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
五、解除协议书签订后，甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负
责。
六、双方确认，互不追究对方在本协议生效前履行
（＜*********绿化工程施工合同》过程中的违约责任。
七、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
八、本协议自甲、乙双方签字盖章之日生效。
本协议一式四份，双方各执两份。
甲方单位：
（盖章）乙方单位：
（盖章）
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
电话：
电话：
年月曰年月曰
篇五：
解除食堂承包合同
篇一：
学校食堂提前解除终止合同协议书
提前解除终止合同协议书
甲方：
xxxx中学（以下简称“甲方”）
通讯地址：
联系电话：
乙方：
xxx（以下简称“乙方”）
身份证号码：
户籍地址：
联系电话：
鉴于甲方和乙方于xx年x月x日签署了《学校食堂承包合同》（详见附件）。
基于甲方规划发展原因，并经甲方和乙方协商一致，双方同意按照本协议约定的条款和条件提前解除该《学校食堂承包合同》。
通过双方友好协商，达成如下一致意见：
1、合同解除及责任承担
乙方向甲方提出并同意，自本协议签署之日起解除双方已签署的《学校食堂承包合同》。
自本协议签署之日起，该协议不再对双方具有法律约束力，一方相应免除另一方在
《学校食堂承包合同》项下的各项义务，并放弃追索的权利。
一方放弃在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权利的要求。
《学校食堂承包合同》解除后，双方同意，任何一方均无须承担《学校食堂承包合同》项下约定的须由该方承担的任何义务与责任。
除甲方同意给予乙方总计人民币的款项之外，任何一方无须向另一方支付任何钱
款、费用。
乙方同意，该等钱款为甲方需要向乙方支付的全部钱款，除此之外，甲方没有对乙方负有任何其他债务。
甲方和乙方共同承诺及保证：
解除《学校食堂承包合同》不会导致一方产生对另一方
的任何债务负担；
解除《学校食堂承包合同》不会导致任何一方被提起诉
讼、仲裁或其他法律程序或行政程序；不会导致任何一方存
在诉讼和潜在纠纷的可能性。
3、管辖法律：
仲裁
本合同受中国法律管辖，并按中国法律解释。
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可将该争议提交当地劳动仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则在东莞进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
4、其他
本合同自甲方盖章、乙方签字生效。
本合同一式贰份，双方各持一（壹）份。
附件：
《学校食堂承包合同》
甲方：
乙方：
盖章:
签字:
年月日年月日篇二：
终止合同协议书（食堂）
终止合同协议书
甲方：
（以下简称“甲方”）乙方：
（以下简称“乙方”）
甲方员工食堂自XX年12月1日起承包给乙方运行，合
同期限自XX年12月1日至XX年11月30日。
但在甲乙双
方合作过程中出现了如下问题，双方未能达成一致意见，同,
并经双方协商达成最终协议：
一、早餐花色太少，
不足的现象；
二、午餐供应菜色变化太少，
三、关于送餐，经常会出现不新鲜的现象，好多次发现都是用白天或晚饭时候的剩菜再去给半夜上班的员工吃，导致出现菜变质发酸等情况；
以上情况甲方已于
的改善期限，但效果不明显。
鉴于以上原因，同时
作，甲方提出自
《员工食堂承包合同》，在承包期间产生的一切费用至合同终止日全部结清，合同解除之日起双方不再有任何关系及一切纠纷。
本合同一式两份，甲方双方各执壹份，签章后生效
甲方：
日期：
长时间吃同一种早餐，且经常会出现供应年5
考虑到员工的健康问题以及公司的正常运现甲方提出终止
劳动合会出现连续几天不换蔬菜的现象；并给予一个月日
起与乙方解除原先签订的乙方：
日期：
XX月初与乙方进行
沟通，年月篇三：
解除中坪中学食堂承包合同协议书
解除中坪中学食堂承包合同协议书解除中坪中学食堂
承包合同协议书中坪中学食堂承包甲方：
瓮安县中坪中学乙方：
湘潭天天餐饮公司甲、乙双方于XX年7月27日
签订《中坪中学食堂承包合同》。
现由于省州教育部的文件精神，不得将学校食堂承包给外来人员管理，必须由
学校自行管理的规定，合同无法继续履行各自的权力和义务，根据《合同法》的规定以及《中坪中学食堂承包合同》的约定，甲、乙双方在平等协商的基础上，自愿达成协议如
下：
1、甲、乙双方一致同意解除于XX年7月27日签
订《中坪中学食堂承包合同》；2、解除该合同后，乙方不得擅自销毁电脑中的消费记录，乙方在开学后将学生未
用完的钱如数退还给学生后方可处理，若乙方私自销毁电
脑中的经费记录，学生未用完的钱以学生所说为准，甲
方从乙方保证金中直接扣除给学生，然后将剩余保证金退还给乙方；3、乙方解除合同后不得私自损坏或搬走学校及食堂内的公共设施，损坏或遗失的公共设施由乙方赔偿；4、
因解除合同产生的相关费用，按XX年7月27日签订《中
坪中学食堂承包合同》的约定执行，甲、乙双方自此互不追究对方任何责任；5、如因履行本协议发生争议的，甲、
乙双方协商解决；6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，自双方签字盖章后即生效。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
年月日乙方：
法定代表人：
委托代理人：
年月曰1
篇六：
合同解除函
合同解除通知函
武汉市旭升建筑工程公司海南分公司：
修州松涛龙得房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）
与武汉市旭升建筑工程公司海南分公司（以下简称“乙方”）
于XX年2月14签订《建设施工合同》及XX年8月30日签订《松涛花园第四期保障性住房5#、6#楼》施工总进度协议书。
但贵司却未如实认真履行合同约定，具体如下：
1、按照《松涛花园第四期保障性住房5#、6#楼》施工总进度协议书：
乙方应在XX年2月15日前完成5#、6#楼的竣工验收，但乙方无故拖延至XX年11月22日交付甲方时，尚未完成竣工验收。
根据双方签定施工总进度协议书第二项、
第四项及附件图约定，乙方应向甲方支付违约金：
279天X5万元/天=万元。
2、因乙方无故拖延工期，拒绝配合竣工验收、交付房屋钥匙，致使甲方与松涛管理局的交房合同无法按时履约。
由此造成甲方多支付松涛管理局职工临时住房安置费、甲方
管理人员工资及其它各项共计约50万元的直接经济损失，
并对甲方公司形象造成无法估虽的恶劣影响。
3、根据甲方与乙方签订的《建设施工合同》及《房屋
抵工程款协议书》的相关约定，截止乙方完成结构主体封顶，乙方应在次月5日前支付已完成工程虽价款的75%及退还保
证金。
而甲方在收到乙方的第一次780万元的进度款申请书
时，已支付工人工资410万元加房屋抵工程款协议抵扣工程款832万元共计1242万元。
因此甲方在履行施
工合同的过程中没有违约支付工程款的情况，乙方提出的违约补充函无事实根据，甲方将不予支持。
4、因乙方在签订合同及施工过程中均未提供建筑施工行业相关资质证书，故甲方认为贵公司在签订合同时存在欺骗行为，乙方不具有建筑施工行业资质证书，并且乙方在施工过程中擅自把工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
5、因乙方无故拖延工期，拒绝配合竣工验收、交付房屋钥匙，并多次带人冲击政府部门、恶意诋毁甲方形象。
甲方在工程未竣工验收，不具备竣工结算的情况下，组织工程相关人员奔赴海口市与乙方结算。
经双方核实工程总造价为1510万元，但乙方对此金额万般抵赖、拒不签字确认，如乙方对此金额有疑问可经海南省审计中心最终裁决。
按双方签
订合同及相关协议，各项费用具体如下:
1、预留工程保险金：
1510万*=万元
2、相关税费：
1510万*=万元
3、挂靠费：
1510万*=万元
乙方应得工程款为：
=万元。
工程履约保证金300万元，农民工保证金75万元（此金额按政府规定，完善手续后方可退还）
乙方各项合计：
+300+75=万元
甲方以支付及垫付金额如下：
1、已支付现金：
万元；
2、代缴工程用水、电费：
万元；
3、代购水电材料费：
18万元；
4、代付工伤保险：
9万元；
5、代付钢筋材料款：
万元；
6、代付商品混凝土款：
万元；
以上各项合计万元
工程竣工验收通过、房屋交付后，甲方应支付乙方工程
款为：
万元-万元=-万元
基于以上原因，依据双方签订《建设工程施工合同》第
条所列情形，甲方有权单方解除合同，并追讨欠款、各项
损失。
现甲方作出以下决定：
1、解除双方签订的《建设工程施工合同》；
2、解除双方签订的《房屋抵工程款协议》；
3、乙方在收到本函5日内无条件退出现场；
4、乙方在收到本函5日内支付甲方各项费用：
超支付
工程款万元+工程延期违约金1395万元+延期交房甲方直接损失50万元=万元。
并对甲方书面道歉，在省报登报道歉以恢复甲方声誉。
4、若乙方未在上述期间办理各项事宜，甲方保留运用法律手段实现及向乙方要求赔偿甲方因上述
升级会员 