桥梁排水施工合同.docx
《桥梁排水施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《桥梁排水施工合同.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
桥梁排水施工合同
流江河大桥桥梁排水施工劳务协作协议书
甲方:
乙方:
甲方承建公路第合同段施工任务,经甲乙两边一路协商,乙方志愿在保证工程质量,保证工期的条件下,协助甲方完成部份工程任务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、志愿、公平和诚实信用的原则,两边就建设工程劳务协作事项协商一致,签定本劳务协作协议书,两边一路遵循执行。
一、乙方劳务作业项目及提供劳务内容
一、工程名称:
2、工程地址:
3、劳务合作内容:
二、劳务合作工期要求
一、本协议工程自201年月日至201年月日完工。
二、在施工进程中,如遇下列情形,需顺延工期半个月以上时,甲方应及时通知乙方,经两边协商并通过书面形式肯定顺延期限:
第一、因人力不能抗拒的原因被迫停工的。
第二、因业主提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的。
第三、与乙方无关的其它原因此必需顺延工期的。
三、质量标准
按甲方与业主签定的施工协议有关质量的约定,国家现行的《公路工程质量查验评定标准》(土建工程)(JTGF80/1-2004),本劳务作业必需达到交工质量评定合格、完工验收评定优良品级,争创样板工程。
四、施工方式
乙方在保证工程质量,保证工期的条件下,依照《公路桥涵施工规范》及业主或监理下发文件要求,完成协议签定的施工图纸所涉及工程的全数项目。
五、劳务作业内容及承包单价
一、工作内容及协议单价(见下表)
表一:
工作内容及单价
序号
项目名称
单位
数量
单价(元)
合价(元)
备注
1
主管Φ315(外径)
m
934
2
三通Φ315变Φ110
个
180
3
直接头Φ315
个
254
4
直接封端Φ315
个
8
5
抱箍Φ315
副
284
6
弯头Φ315(90°)
个
40
7
弯头Φ315(45°)
个
16
8
螺杆m16×500
根
234
9
垫板e3×40×40
颗
234
10
螺栓m10×50
套
468
11
波纹管接头Φ315
个
8
12
沉泥三通Φ315
个
22
13
竖向排水抱箍Φ315
套
48
14
安装人工费
m
924
15
桥面漏水洞打出
个
50
16
桥面漏水洞补安
个
30
17
安全措施费
总额
1
18
胶水
总额
1
19
栏杆
m
含材料
20
防抛网
m
仅安装费
21
22
合计
二、工程量结算方式:
①工程量结算时要附图纸设计数量、工程量计算书和经业主、监理和甲方认可的现场收方记录等,以现场实际完成数量结算。
②若因乙方未完成图纸或协议中相应数量而造成的一切后果及损失由乙方承担。
3、其他客观原因(如征地、下雨等)造成的停工不予补偿。
六、施工变更
一、若施工中发生变更,甲方以书面形式向乙方发出变更通知,并提供相应的变更技术交底资料。
二、因变更致使劳务作业工程款的增加,所增加的工程款由甲方承担,延误的工期相应顺延,因变更减少的工程量,所核减的工程款由乙方劳务作业工程款中相应核减,工期按变更项目进行调整。
3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此致使甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
4、因乙方自身原因致使的工程变更,乙方无权要求追加劳务作业工程款。
七、劳务作业工程款的支付
一、乙方人员及设备进场后由甲方先行支付2万元进场费,该费用在结算时扣除。
2、工程完工结算以经业主、监理及甲方验收合格工程量为准进行结算。
3、工程完工后按照结算金额一次性付清。
而且乙方须支付清所雇佣民工工资和所欠本地村民的一切费用。
4、甲方以协议单价的形式,将流江河大桥排水、釞安及防护网承包给乙方施工,本工程的单价均为一次性包死,再也不调整。
若需增加其他工程内容,另行议价作补充协议。
5、支付程序:
施工现场负责人签字,分管领导审核,项目领导批准,公司领导审批后方可支付。
乙方必需提供本人身份证复印件交甲方备案,除协议签署人之外的任何人都无权和项目部进行结算和办理款项。
6、劳务作业工程承包单价及支付细目明细表(按协议约定单价表一):
八、甲方职责与义务
一、甲方对乙方进行技术交底,提供所需的相关技术资料。
二、甲方对乙方进行质量、工期控制。
3、负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
九、乙方职责与义务
一、对本协议劳务合作范围的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及有关部门成立工作联系,自觉遵遵法律法规及有关规章制度。
二、乙方在进场前必需编制详细的施工组织计划或施工方案,在配足工程需要且符合施工规范要求的设备及人员后,方可动工。
3、严格依照设计图纸,施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期。
4、施工所需相关材料的购买由乙方负责。
5、乙方必需保质量、保进度按期完成施工任务。
在施工进程中,必需严格依照《桥涵施工技术规范》规定的施工工艺,严格管理,精心施工,保证材料不被无形浪费。
6、乙方必需服从甲方人员的指挥和安排。
在施工进程中,乙方不得弄虚作假,不然甲方发觉一次罚款500元,发觉二次罚款1000元,依次加倍惩罚;监理发觉一次罚款1000元,发觉二次罚款2000元;业主发觉一次罚款2000元,发觉二次罚款4000元,依次加倍惩罚。
7、乙方必需严格依照相关施工规范及技术要求施工,不准违规操作及偷工减料,由此造成质量事故乙方负责补偿。
8、乙方必需对劳动人员进行安全教育,不准利用童工和来历不明人员,遵遵法规,协调处置好地方关系,一切安全事故由乙方自行负责。
9、乙方必需踊跃配合甲方做好质检及上级检查工作,配合甲方办理交工验收。
10、乙方在施工前必需依照《劳动法》与所招聘的民工签定劳务协议,健康证明及相关手续(如身份证复印件)交甲方备查,如有此类纠纷,完全由乙方负责。
11、做好施工厂地周围建筑物、构筑物已完工程部份的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引发的一切经济损失及各类罚款。
12、妥帖保管、合理利用甲方提供或租赁给乙方利用的机具及其他设施。
13、乙方必需服从甲方下发的各项工作指令及业主和监理工程师的各项指令。
14、乙方施工完毕撤离时,必需支付清所招聘民工工资和所欠本地村民的一切费用,不然由此造成的一切后果由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
十、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人,不然,乙方将依法承担责任。
十一、环保建设
一、在施工期间,乙方要做到文明施工,严禁乱砍乱伐、严禁生活垃圾、固体废弃物乱丢乱弃及生活用水、施工用水随意倾倒。
十二、劳动协议的签定及劳务作业人员工资的发放
一、依照国家有关法律规定,乙方必需依法同其利用的全数工人签定劳动协议。
二、乙方人员进入工地第2天时刻内,乙方负责人必需将签定劳动协议的人员花名表和身份证复印件、照片报甲方项目部进行备案,项目部办公室要成立施工队人员档案,作为投保和发放农人工工资的依据。
3、乙方先在银行开立工资专用账户,劳务工程动工后,将本人签字的工资报表报到甲方,经甲方审核无误后,乙方按工资表总额开收据,项目领导签批后,由甲方将工资款直接拨到乙方的工资专户。
甲方要将代发的工资表保留两年以上备案。
4、劳务人员工资应足额发放,若业主没有及时拨付工程计量款等原因时,工资可适当顺延时刻发放。
业主拨款后应及时发放。
十三、保险
乙方按国家现行规定办理农人工应享有的社会保险及福利。
十四、材料、设备供给
一、甲方为乙方提供小型发电机一台,施工进程中的看管及油费由乙方负责,施工完成后交还甲方。
2、乙方自行采购或加工合格材料及除发电机之外的所有小型机具设备。
十五、施工验收
一、乙方应确保所完成施工的质量,应符合本协议约定的质量标准。
乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工功效进行验收,验收合格或甲方在上述期限内未组织验收的,视乙方已经完成了本协议约定的工作。
但甲方与业主间的验收结果或工程完工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此致使的甲方的相关损失。
二、全数工程完工(包括乙方完成工作在内)一经业主验收合格,在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担。
3、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,和甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工厂地的检查工程完工验收;甲方或施工厂地内第三方的工作必需乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
十六、争议
甲方和乙方在履行协议时发生争议,能够两边自行调解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,两边约定,向人民法院提起诉讼。
十七、其他约定
一、协议终止:
两边履行完本协议全数义务后,乙方向甲方交付劳务作业功效,并经甲方验收合格后,劳务作业工程款支付完毕,本协议即告终止。
二、协议份数:
本协议正本一式贰份、副本肆份,具有同样法律效劳,由甲方和乙方各执正本壹份;副本由E合同段大领导部、甲方财务部、工程部各壹份,乙方执壹份。
其它未尽事宜甲乙两边通过协商做出补充规定并形成补充协议,与本协议具有同样法律效劳。
3、协议生效:
协议订立时刻:
2013年7月8日
协议订立地址:
本协议约定:
自甲乙两边签字盖章后生效。
附件:
一、乙方法定代表人或代理人身份证复印件
甲方:
(公章)乙方(代表):
住所:
渠县鹤林乡政府院内住所:
法定代表人:
身份证号:
或委托代理人:
开户银行:
帐号:
邮政编码: