上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本doc.docx
《上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本doc.docx（80页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本doc
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本（2007版）
使用说明
上海市工商行政管理局上海市园林绿化行业协会 [作者]佚名
第一部分协议书
（注：
蓝色部分文字对《上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本》的内容及如何应用作详细的说明）
第一部分协议书
《上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本（2007版）》由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分构成。
《协议书》作为合同文本的第一部分，是发包方与承包方就合同内容协商达成一致意见后，向对方承诺履行合同而签署的正式协议。
《协议书》包括工程概况、承包范围、工期、质量标准、合同价款等合同主要内容，并约定了合同生效的方式及合同订立的时问、地点等。
制定《协议书》并单独作为文本的一个部分，主要有以下三个方面的目的：
一是确认双方达成一致意见的合同主要内容，使合同主要内容清楚明了；二是确认合同主体双方并签字盖章，约定合同生效；三是合同双方郑重承诺履行自己的义务，有助于增强履约意识。
下面就《协议书》的内容及如何应用作具体的解释和说明。
发包方（全称）___________________
承包方（全称）___________________
承包方资质等级___________________
承包方安全生产许可证号____JZ安许可证字___
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
发包方是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及其合法继承人。
发包方可以是法人，也可以是自然人或非法人的其他组织。
作为发包方的单位名称或个人姓名，应完整准确地写在《协议书》发包方位置内，不应简称。
如“上海市凯晨房地产开发有限公司”委托某绿化公司承包住宅小区绿化景观工程，签订合同时发包方应写全称，不应简称为“凯晨房产”。
另，合同的签约主体不能是发包方的工程项目部。
承包方：
是指具有工程承包主体资格并被发包方接受的当事人及其合法继承人。
承包方必须是具备园林绿化工程施工资质证书的企业法人。
承包方的名称应完整准确地写在《协议书》承包方位置内，不应简称。
一、工程概况
工程名称___________________
工程地点___________________
工程内容___________________
工程立项批准文号___________
资金来源___________________
1．工程名称：
应填写工程全称。
2．工程地点：
应填写工程所在详细地点。
如：
上海市××区××路××号。
3．工程内容：
指反映工程状况的一些指标内容。
主要包括工程的建设规模、性质特征等。
群体工程包括的工程内容应列表说明。
4．工程立项批准文号：
对于需经有关部门审批立项才能建设的工程，应填写立项批准文号。
5．资金来源：
指获得工程建设资金的方式或渠道，如单位自筹、政府财政拨款、银行贷款等。
资金来源有多种方式的，应列明不同方式所占比例。
二、工程承包范围
承包范围____________________
承包范围：
指承包方承包的工作范围和内容。
应根据招标文件或施工图纸确定的承包范围填写。
可以填写稍具体一些，例如可填写包括哪些标段，是否包括绿化种植、景观小品、水景及水处理系统、路灯工程等。
三、合同工期
开工日期___________________
竣工日期___________________
合同工期总日历天数_________天
1．开工日期：
开工日期可以是绝对日期，，如2007年9月1日（应填写完整的年月日）。
双方也可约定相对日期,例如双方可以约定，开工日期为收到发包方发出的开工指令的日期。
2．竣工日期：
同开工日期一样，既可以填写绝对日期,也可以填写相对日期。
绝对日期应填写完整的年月日，相对日期应在相对开工日期后加上合同工期总天数。
如合同工期为120天，开工日期为接获发包方指令后第7天，竣工日期则为接获发包方指令后第127天。
3．合同工期应填写总日历天数,如合同工期为180天,不应写为6个月或半年。
四、质量标准
工程质量标准__________________
工程质量必须达到国家标准规定的合格标准。
双方也可以约定达到高于国家规定的合格标准。
但在订立合同时填写的工程质量标准不能高得不切实际。
如果发包方提出的要求过高，承包方应分析高标准可能潜在的风险和成本。
五、合同价款
金额（人民币）：
小写_____元，大写______元。
1．对于总价包干合同（固定价格合同），合同价款应填写双方确定的合同金额。
2．对于招标工程，合同价款就是被发包方接受的承包方的投标报价。
3．对于投标时工程量不能确定，约定今后按实结算的合同，在填写金额后可注明（暂定总价，工程完工时按实结算）。
4．本示范文本的合同价款支付用人民币表示。
当然，双方也可以约定用外币表示合同价款。
5．合同价款应同时填写大小写，数字填写应准确无误。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。
七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间_____年____月____日
合同订立地点__________________
本合同双方约定___________后生效。
1．建设工程合同的形式：
（1）法律规定：
A.《建筑法》第十五条规定，“建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
”
B.合同法第二百七十条规定，“建设工程合同应当采用书面形式”。
（2）《建筑法》和《合同法》都要求以书面形式订立施工合同，即采用合同书的形式。
本合同示范文本就是合同书的形式。
2．书面合同的生效条件：
（1）法律规定：
A.《合同法》第三十二条规定：
“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立”。
B.《合同法》第四十五条规定：
“当事人对合同的效力可以约定附条件。
附生效条件的合同，自条件成熟时生效”。
C.《合同法》第四十四条规定：
“依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定”。
对于施工合同，目前，《建筑法》及其他法律、行政法规并未规定需要办理批准、登记手续才能生效。
3．所以，对于合同生效，双方可以约定：
（1）第一种：
可约定填写“本合同自双方签字、盖章后生效”。
（施工合同自双方当事人签字或者盖章时生效，且必须是双方当事人都签字或者盖章合同才能生效。
签字或者盖章两者选择其一即可，当然，为防止伪造公章或偷盖公章，最好同时签字又盖章）。
（2）第二种：
如约定合同生效条件，则写上双方约定合同生效的条件。
例如可以写为：
A.本合同双方约定签字盖章并经公证后生效；或者写为
B.本合同双方约定签字盖章并经鉴证后生效。
需要说明的是，公证或者鉴证都不是合同生效的法定条件，应根据双方当事人的自愿，协商确定，也可以约定其他生效条件。
例如：
C.本合同双方约定签字盖章并收到承包方履约保函后生效；
D.本合同双方约定签字盖章并收到发包方支付的工程预付款（或定金）后生效。
如果发包方要求合同生效的条件过于苛刻，承包方签订合同时要慎重。
4．合同订立时间指合同双方签字盖章的时间。
双方如不约定合同生效条件，则合同订立时间就是合同生效时间。
在此应填写完整的年月日。
5．合同订立地点指合同双方签字盖章的地点。
在此应填写合同签订所在城市，上海市的项目应写明所在区县。
6．关于合同的订立、生效、相关风险防范，我们在第二章还会有详细介绍。
发包方：
（公章）承包方：
（公章）
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
合同由发包方、承包方双方法定代表人或由法定代表人授权委托的代理人签署姓名并加盖双方单位公章。
如果有规定要求承包方使用合同专用章的，可以加盖合同专用章，发包方是个人的，可加盖个人印章。
《协议书》还列出了双方住所、电话、传真、开户银行、账号、邮政编码等内容，便于双方通信联系及资金往来。
双方可根据需要增加有关内容，如电子邮箱等。
发包方住所按照发包方的不同性质分别填写企业法人的注册地址、非企业法人和其他组织的办公地或自然人的住所地等。
邮政编码指双方住所的邮政编码。
第二部分通用条款
《通用条款》是根据《建筑法》、《合同法》等法律、行政法规制定的，同时，也考虑了园林绿化工程施工中的惯例以及施工合同在签订、履行和管理中的通常做法，具有较强的普遍性和通用性，是通用于各类建设工程施工的基础性合同条款。
建设工程虽然具有单件性，不同的工程在施工方案以及工期、价款等方面各不相同，但在工程施工中所依据的法律、行政法规是统一的，发包方与承包方的权利和义务是基本一致的，对于违约、索赔和争议的处理原则也是相同的。
因此，可以把建设工程施工中这些共性的内容固定下来，形成合同的《通用条款》。
发包方与承包方结合具体工程，经协商一致，可对《通用条款》进行补充或修改，在《专用条款》内约定。
合同履行中是否执行《通用条款》要根据《专用条款》的约定。
如果《专用条款》没有对《通用条款》的某一条款作出修改，则执行《通用条款》，否则按修改后的《专用条款》执行。
在工程招标中，《通用条款》是作为招标文件的一部分提供给投标人。
无论是否执行《通用条款》，《通用条款》都应作为合同的一个组成部分予以保留，不应只把《协议书》和《专用条款》作为全部合同内容
《通用条款》按条款内容可分为依据性条款、责任性条款和程序性条款。
通用条款共分为十一个部分、四十六条。
一、合同文件
二、双方一般权利和义务
三、施工组织设计和工期
四、质量与检验
五、安全及文明施工
六、合同价款与支付
七、材料、设备和苗木供应
八、工程变更
九、竣工验收与结算
十、违约、索赔和争议
十一、其他
一、合同文件
1．合同文件及解释顺序
1.1．合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包方、承包方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本款是关于组成合同的文件及优先解释顺序的约定。
按照《合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
因此，工程发包方和承包方就工程施工依法设立、变更、终止民事权利和义务关系的所有协议都是合同文件的组成部分，对双方都具有法律约束力。
除构成合同文本的协议书、通用条款、专用条款三部分外，这里给出了组成合同的其他文件。
对于招标工程，中标通知书、投标书及其附件是双方签订合同的主要依据，自然是合同文件的组成部分。
其他如标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、卫程报价单或预算书等也是工程施工中所必不可少的。
双方在合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议是对合同的补充，也是合同文件的组成部分。
组成合同的文件是相互补充说明的，当出现不一致时，应按照本款给出的优先顺序进行解释。
此优先顺序是参照国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定的土木工程施工合同条件确定的。
双方可以在专用条款中对组成合同的文件进行补充，也可以对解释的优先顺序进行调整，但不得违反有关法律的规定。
关于合同文件的组成及有关注意事项，在第二章我们还会有详细介绍。
1.2．当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包方、承包方协商解决。
双方也可以提请上海市园林绿化行业协会作出解释。
双方协商不成或不同意上海市园林绿化行业协会的解释时，按本通用条款第36条关于争议的约定处理。
1．本款是关于合同文件出现含糊不清或不一致时如何处理的约定。
合同文件出现含糊不清或不相一致时，首先应由双方协商解决，以求达到一致意见。
2．本款赋予了园林绿化行业协会对合同文件的解释权。
由于园林绿化工程的专业性，在双方理解不一致时，行业协会可以根据园林绿化行业的交易习惯和行业惯例，对合同文件作出较公正的解释。
3．按照《合同法》第一百二十五条规定，“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
”因此，无论是合同双方还是行业协会，应按照以上原则对合同文件进行解释。
4．当双方协商不成或不同意行业协会的解释时，按发生争议时的约定处理，可要求有关主管部门调解，或者按仲裁协议申请仲裁，在没有达成仲裁协议的情况下，可提起诉讼。
2．适用法律、标准及规范
2.1．适用法律和法规
本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
按照《合同法》规定，当事人订立、履行合同，应当遵守法律和行政法规的规定。
需要特别指明适用的法律、行政法规，双方在专用条款中约定。
应当说明的是，无论双方是否明示适用的法律、行政法规，相关法律、行政法规对双方均有约束力。
明示的好处是，发包方项目部人员、监理工程师、承包方项目经理对于有关法律、行政法规（例如中华人民共和国安全生产法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等）的具体内容可能不是特别清楚，明示出来便于各方管理人员更好地履行合同。
本合同文件除适用中国的法律和行政法规外，中国作为缔约国签订的国际协定或准则，也适用于本合同文件。
涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律，但法律另有规定的除外。
2.2．适用标准、规范
本合同文件适用《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82－99）、《园林工程质量检验评定标准》（DG/TJ08－701－2000）、《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08－702－2005）。
若上述标准、规范有调整或修订，适用最新版本。
若双方认为，合同文件还需适用其它的国家标准、规范，双方可在专用条款内约定；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包方应按专用条款约定的时间向承包方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包方按专用条款约定的时间向承包方提出施工技术要求，承包方按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包方认可后执行。
发包方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用分担，由发包方承包方在专用条款内约定。
1．建设工程须执行国家的强制性标准。
工程质量达不到国家标准，发包方可据此追索承包方的责任。
2．应注意，“适用最新版本”的标准、规范，是指适用合同订立时（严格来说，西方国家更普遍采用投标报价前一个月）的现行标准、规范。
因为投标报价是根据当时适用的标准、规范所作出。
假设在合同履行过程中标准、规范有调整或修订（一般是往较严格的方向进行调整），而发包方要求按调整后的标准、规范进行验收，无疑加重承包方的负担，对承包方是不公正的。
此时较合理的解决办法是：
一，按照合同订立（报价前一个月）的标准进行验收；二，若发包方要求按调整后的标准、规范进行质量控制和验收，则发包方应补偿承包方由此增加的费用。
3．关于合同订立后标准、规范改变的处理办法，双方可在专用条款中进行约定。
3．图纸
3.1．发包方应按专用条款约定的日期和套数，向承包方提供图纸。
承包方需要增加图纸套数的，发包方应代为复制，复制费用由承包方承担。
发包方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包方承担，承包方在约定保密期限内履行保密义务。
3.2．承包方未经发包方同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包方。
3.3．承包方应在施工现场保留一套完整图纸，供发包方及相关部门进行工程检查时使用。
1．本条是关于图纸的约定。
图纸指所有设计文件，包括配套说明和有关资料。
2．除发包方委托具备设计能力的承包方设计的图纸外，图纸均由发包方提供。
3．本条约定了关于图纸的有关费用承担，要求在专用条款中约定提供图纸的时间和数量。
一般说来，发包方应该提供8~10套图纸（包括承包方准备竣工图的图纸份数在内）。
4．图纸属发包方所有，未经许可，承包方不得将图纸转给第三人，工程完工后，应按要求退还发包方，不得私自保留。
对于保密工程，承包方应按发包方要求履行保密义务。
5．在工程投标过程中，供报价的图纸与实际施工图纸可能不一样。
承包方应妥善保管原始报价图纸，以免今后结算时吃亏。
、双方一般权利和义务
4．工程监理和发包方代表
4.1．实行工程监理的，发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。
4.2．监理单位委派的总监理工程师，其姓名、职务、职权由发包方、承包方在专用条款内写明。
总监理工程师按合同约定行使职权。
发包方在专用条款内要求总监理工程师在行使某些职权前需要征得发包方批准的，总监理工程师应征得发包方批准。
4.3．除合同内有明确约定或经发包方同意外，总监理工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。
4.4．发包方派驻施工场地履行合同的代表，其姓名、职务、职权由发包方在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时，由发包方予以明确，并以书面形式通知承包方。
1.有关工程监理及监理工程师条款的法律依据是：
（1）《建筑法》第三十二条规定：
“建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
”
（2）《建筑法》第三十三条规定：
“实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。
”
（3）《建筑法》第三十四条规定：
“工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。
工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。
”
2.请注意第4.3条，“除合同内有明确约定或经发包方同意外，总监理工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务”。
该条款的法律依据是：
（1）根据《合同法》第二百七十六条规定：
“建设工程实行监理的，发包方与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同及其他有关法律、行政法规的规定。
”也就是说，发包方与监理人之间是委托合同关系。
（2）关于委托合同，《合同法》第三百九十九条：
“受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。
需要变更委托人指示的，应当经委托人同意。
”
承包方应该注意，既然监理单位无权解除承包方义务，那么在工程实施过程中，若需变更工程质量或材料、设备的品质，单纯征得监理人员的同意是不够的。
发生纠纷时，有的施工单位辩解，“我这么干，是征得监理同意的”，若碰到要求严格的发包方或咨询公司，承包方这样辩解是不能成立的。
3.第4.4条特别强调了实行部分监理的工程，发包方派驻施工场地履行合同的代表管理本合同的职权，不得与监理单位委派的总监理工程师管理本合同的职权相互交叉。
工程管理中，既有发包方项目部、又有监理公司的情况是比较多见的。
承包方在进场之前，应主动了解发包方对项目部和监理公司的授权权限。
有些发包方对自己的工地管理人员和监理公司都不放心，一概不放权（尤其是签证、签价权不下放），承包方应事前了解清楚，以免招致不必要的损失。
5．发包方代表的委派和指令
5.1．发包方代表由发包方、承包方在本合同专用条款中约定。
5.2．发包方代表按合同约定行使职权。
除发包方代表外，发包方派驻工地的其他人员均无权向承包方发出任何指令。
5.3．发包方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，发包方代表可发出口头指令，并须在48小时内给予书面确认，承包方对发包方代表的指令应予执行。
承包方认为发包方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内向发包方代表提出修改指令的书面报告，发包方代表在收到承包方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包方。
紧急情况下，发包方代表要求承包方立即执行的指令或承包方虽有异议，但发包方代表决定仍继续执行的指令，承包方应予执行。
因指令错误发生的追加合同价款和给承包方造成的损失由发包方承担，延误的工期相应顺延。
5.4．发包方代表应按合同约定，及时向承包方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
由于发包方代表未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包方应赔偿承包方有关损失，顺延延误的工期。
5.5．在合同履行过程中，确有必要时，发包方亦可更换发包方代表。
如需更换发包方代表，发包方应至少提前7天以书面形式通知承包方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
1.本条约定了发包方代表的工作程序和相关责任。
2.须注意的有以下几个方面：
（1）第5.2条是强调，仅有合同约定的发包方代表，才有在其授权范围内发布指令的权利。
有时候，发包方工地上有多个管理人员，可能发生同时下达指令的情况。
即使个别人员下达的指令（口头指令居多）是发包方老板的真实意思，承包方也应该将该指令征得合同约定的发包方代表同意。
（2）第5.3条是强调，发包方的指令一般应该是书面指令，确有必要时才发出口头指令。
但工程实施过程中，发口头指令的情况很常见。
对于口头指令，承包方一般也应该予以执行；但承包方应及时提请发包方给予书面确认。
（3）发包方指令出现偏差甚至错误是难以完全避免的。
承包方发现发包方的指令出现错误时，闷声不响，认为反正能够根据指令算得到工程款，这种做法是不肯取的，不诚信的行为最容易导致失去发包方的信任。
认为发包方的指令有误，不通知发包方，根据自己的经验，自说自话修改做法也存在风险。
较妥当的办法是，将自己的意见，坦诚地与发包方沟通；如发包方及时更正，双方都没有损失，且容易拉近双方的关系；若发包方仍坚持原来可能有误的做法，今后出现问题，承包方也可以免责。
3.关于发包方指令的有关注意事项，我们将在第三章合同履行部分进行详细介绍。
6．项目经理
6.1.项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
6.2．承包方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交发包方代表，发包方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
6.3．项目经理按发包方认可的施工组织设计（施工方案）和发包方代表依据合同发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与发包方代表联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包方代表提交报告。
责任在发包方或第三方，由发包方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包方，由
升级会员 