项目施工合同范本4篇.docx

项目施工合同范本4篇.docx

《项目施工合同范本4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目施工合同范本4篇.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

项目施工合同范本4篇

项目施工合同范本4篇2020

　　项目施工合同一

　　总包方（甲方）：

　　代表人：

职务：

电话：

　　分包方（乙方）：

　　代表人：

职务：

电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

_福佳斯国际花园2#、3#、11#楼_二、工程地点：

安阳市东关街以南，朝阳路以东

　　三、分包工程范围及工程量：

福佳斯国际花园2#、3#、11#楼内墙粉刷、外墙粉刷。

　　四、分包工程期限_________年_____月_____日开工，_________年_____月_____日竣工。

工期天。

　　第二条工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人________计算，下月结算扣回，在工程施工进行中按前月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）进行付款，工程竣工后按甲乙双方共同验收合格，予以结算，并付清95%的工程款。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按施工图纸和技术交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，甲乙方承担：

如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经严查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属于个人使用的带电操作工具由乙方自行解决，如乙方有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件（房租及水电费），生活用具乙方自备。

　　二、生活需用之粮食、由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便。

　　第六条分包工程人工费单价

　　一、内墙粉刷实行单方平方米工费包干，每平方米______元。

　　二、外墙粉刷实行单方平方米工费包干，每平方米______元。

　　三、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为______元（超出3天）。

　　第七条材料供应管理

　　乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。

乙方施工中用料让费及不合格的超出限额部分，由乙方负担。

乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场清洁。

　　第八条施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失或认为损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工需要的运输设备，一台机械应配置一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按由关规定处理）。

　　第九条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，不准合同外人员出人场和住宿。

　　第十条违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。

在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何乙方不得随意变更或解除。

如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，除甲方材料及其它原因影响工程外，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费______%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期货款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，解决不了的，可按以下

　　第

（1）项解决：

（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

（2）向人民法院起诉。

　　二、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。

　　双方商定的其他条款：

　　1、内墙洞口超出1.5㎡的应扣除。

　　2、外墙按实际粉刷面积计算。

　　第十二条合同有效期

　　一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部验收合格完毕后失效。

　　总包单位：

　　代表人：

_________________

　　分包单位：

______________________________

　　代表人：

_________________

　　______年___月___日_______年___月___日

　　项目施工合同二

　　发包人：

（以下简称甲方）

　　承包人：

（以下简称乙方）

　　为了进一步明确甲、乙双方的责任、利、务，在建筑施工合同基础上，按《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况在甲、乙双方完全自愿的情况下，签定本工程施工分包合同。

　　第一条：

工程概况

　　1、工程名称：

“长航蓝晶绿洲”一期工程楼及地下室装修。

　　2、工程武汉市洪山区杨园路。

　　3、建筑规模：

以单栋建筑面积为准。

　　4、承包方式：

包工管料、包质量、包安全、包进度、文明施工、包工完场清、包斗车、拖砌块砖车和小型工具。

验收和质量保修、包一次性验收竣工。

　　第二条：

承包范围及单价

　　1、#楼主体结构封顶，场地清理干净后接手施工。

　　2、以单栋楼拆散全包。

　　3、砖砌体含二次结构砼浇捣/m，内墙抹灰/㎡，地坪含清钻（收光或正糙）6元/㎡，外墙收光30元/㎡，外墙贴面砖/㎡，外墙保温元/㎡，梯间踏步水泥收光元/层，梯间踏步贴面砖元/层，公共部分贴面砖/㎡，屋面六次成活元/㎡。

　　第三条：

合同工期

　　1、开工时间11+18层20x年5月31日完成所有工作量达到验收标准，16+22层20x年7月31日完成所有工作量达到竣工验收标准。

　　2、如乙方在承包栋号内因劳力技术达不到竣工时间要求，甲方有权指派其他队伍进入其栋号分割单项工作量进行突击施工，单价按第二条中的单价扣除乙方承包款，另外加扣5%的抢工费给抢工队伍。

　　第四条：

工程质量

　　1、乙方所承担的栋号确保优质争创黄鹤杯。

　　2、乙方承担的栋号必须派施工员、安全员各一名，抓质量、管安全。

　　3、严格控制施工过程，发现问题及时处理。

　　4、如工程竣工验收一次性达不到优质工程，扣除总价5%作罚款处理。

　　第五条：

工程付款

　　1、乙方人员进场壹周后开始借生活费，每人每天按15元饭票支出。

　　2、每月按所完成工作量的60%支付（含饭票在内）承包内容全部完工，并基本达到合同要求付至总金额80%。

工程竣工经甲方及质检站收达到合同要求后支付至总金额95%，剩余5%六个月后付清。

　　第六条：

甲、乙双方责任

　　1、甲方负责乙方人员住食，工程中只提供垂直运输及砂浆拌和机。

　　2、乙方负责工程中所有工具及通线铁丝、线、水管。

进场施工人员不要有老弱、病、残、幼及神志不清人员，如发现类似人员立即退场，若属于类似人员在进场后出现问题，一切后果由乙方自付。

　　3、本协议未尽事宜，双方另行协商。

　　4、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

双方签字生效，完工款清后自动失效。

　　甲方：

电话：

　　乙方：

电话：

　　年月日：

　　项目施工合同三

　　发包方（甲方）：

　　承包主（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，为明确双方的责任，权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。

　　1.2工程地点：

海原县李旺中学。

　　1.3承包范围及内容：

海原县李旺中学宿舍楼和餐厅。

　　1.4承包方式：

本工程采用“包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的全部合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

　　第二条合同工期

　　2.1合同工期：

本工程工期总计374天。

　　第三条管理费用收取方式

　　1.1乙方应向甲方支付所有管理费用的总中标价2%。

　　第四条质量

　　4.1本工程质量等级为合格（好）。

　　4.2乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

　　4.3乙方如达不到本合同约定的质量等级进行返工，由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。

如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

　　4.4乙方在施工中发生一般质量事故，由乙方负责处理，处理结果报送政府有关部门;发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担顺此产生的责任。

　　4.5甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过和中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，若发现乙方有毁损甲方声誉、品牌、形象将终止合同。

　　第五条环境安全标化

　　5.1本工程乙方现场文明施工要求为：

建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到合格标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。

　　5.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。

　　5.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任承担责任和相关费用。

　　5.4乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。

　　第六条违约责任：

　　1、合同有效期为工程结束，保修期止，此期间未经双方协商，任何一方不得无故终止合同，乙方承担甲方与开发商的总承包合同中所涉及到的全部违约赴任并向对方偿付违约金壹拾万元整。

　　2、乙方如遇特殊情况，需终止合同时，应提前半月向对方提出书面商函，经协商后可办理终止合同手续。

　　第七条附则

　　6.1本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

　　6.2本合同纠纷解决方式：

甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向合同签约地管辖的人民法院提出诉讼。

　　6.3本合同一式三份，甲方执份，乙方执份。

　　甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

　　法定代表或委托代理人：

法定代表或委托代理人：

　　电话：

电话：

　　签约地点：

　　签约时间：

　　项目施工合同四

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：

　　甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。

甲方负责所有材料，乙方负责施工。

　　一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。

　　二、承包内容：

乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。

负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。

　　三、付款方式：

乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。

每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。

　　四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。

　　五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元（包批档）。

　　六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。

　　甲方（签字）：

乙方（签字）：

　　年月日