煤矿井下掘进工程承包合同文档格式.docx
《煤矿井下掘进工程承包合同文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《煤矿井下掘进工程承包合同文档格式.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![煤矿井下掘进工程承包合同文档格式.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-2/2/4632bb62-2343-4180-b5f2-29f9fd8e4e07/4632bb62-2343-4180-b5f2-29f9fd8e4e071.gif)
二、工程地点:
三、承包范围、工程内容
1、承包范围:
2、工程内容:
3、
(参照初步设计要求)
四、合同价款:
第二条双方责任
一、甲方责任
1、办理应由甲方办理的相关证件。
2、提供乙方办公、住宿、洗澡、矿灯、自救器等。
3、负责乙方培训,保证乙方正常的工作、生活环境。
4、通往施工现场的水源、电路、通讯线路、运输线路;
满足施工用水、用电量的需要。
5、保证运输系统、通风系统、机电系统、延伸固定设备材料及时供应和正常运转。
保证乙方月工作日在26天左右(政策性影响除外),否则根据情况赔偿乙方损失。
6、改善施工环境,保证水、电、路、通讯工程的正常使用。
7、合同签订后天内提供完整的设计说明书及施工图一式份;
施工技术资料(包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等)份。
8、按时参加工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收,负责组织工程的竣工验收。
9、对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查,负责签证和受理各项报表及协商其他有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题。
二、乙方责任
1、必须服从甲方同意的管理,及时参加甲方用工培训,提高专业技术水平,人人树立安全第一的思想,遵守甲方各项规章制度,必须保证生产人员、数量、素质。
2、负责施工区域内的临时设施、水电管理的敷设、管理、使用和维修工作。
3、自行解决支护设备,维修保养费用自理。
4、如有安全问题,工人工伤费用由乙方自理。
5、编制施工组织设计,做好各项施工准备工作。
6、严格按照施工图说明及质量要求进行文明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
7、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,以及向甲方提出月末验收和中间验收计划;
提供月份施工作业计划,材料设备等进场计划(包括月计划、用水、用电计划),月份施工统计报表,工程事故报告等。
8、工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清,在规定的时间内提出完整的竣工验收资料,办理竣工验收手续和提出竣工决算。
9、已完工的构筑物和安装的设备,在双方约定的移交日期应负责保管。
第三条工程期限
1、每月工作日为天,自年月日开工,至
年月日。
2、甲方未能按约定保证通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、满足施工用水、用电量的需要,图纸供应不齐全、不及时,供应的材料、设备和工程拨付不及时,以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开狗狗、中途停工和窝工,经甲方签证后,每天每人补
元,工期顺延。
3、因乙方施工管理不善或者乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期,工期不予顺延。
4、工程量每月进行考核,炮掘工作面任务为90m/月,机掘工作面任务为180m/月。
如果乙方连续两个月完不成任务,甲方有权解除合同。
第四条工程质量与验收
1、
乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,并接受甲方的监督。
2、甲方有权提出井巷单位工程要求达到的质量等级,工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。
3、甲方要求的“创优”工程,工程竣工后,经质量验收达到优质工程,甲方应按工程造价的%支付优质工程增加费。
4、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.月末验收和中间验收。
由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收,验收合格后各方在验收证书上签字。
2.隐蔽工程验收。
乙方必须保证隐蔽工程的质量。
乙方应在工程隐蔽前3天书面通知甲方参加检验,双方确认工程合格后在工程验收证书上签字,如果甲方不能如期派人参加检验,乙方可自行检查验收,做好隐蔽工程的验收记录,甲方应予承认。
工程隐蔽后锐甲方提出复验,乙方应予同意,复验合格,工期应顺延,其费用由甲方负担;
复验不合格,费用由乙方负担,工期不予顺延。
如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收,甲方提出复验,不论合格与否,费用由乙方负担,工期不予顺延。
3.竣工验收。
乙方在单位工程预计竣工前10天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,由甲方组织有关单位在15天之内验收完毕。
验收合格,在验收证书上签字,进行单位工程质量评级并认证。
如验收不合格,应分清责任,限期整改,直到达到合格标准,所发生费用及工期由责任方负责。
4.竣工验收后,
乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式三份,移交甲方。
第五条材料、设备的供应、验收和差价处理
一、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。
二、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。
经复验不符合质量要求的,不得用于工程建设中,且应该按指定时间撤离施工现场,其复验费用由材料设备供应方承担。
三、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料供应方负责。
四、根据工程需要,经甲方代表签证,乙方可使用代用材料。
因家当原因使用时,由甲方承担发生的经济支出,因乙方原因使用时,由乙方承担费用。
五、因材料设备供应不及时造成停工待料时,其停、窝工损失由供货责任方承担。
第六条工程价款的支付与结算
一、工程价款的支出与结算,应根据双方协商价格执行。
二、每月20—25日及时向乙方结算上月工程款,合同期满一次性结清欠乙方工资。
三、巷道掘进任务为炮掘工作面90米/月,综掘工作面为180米/月,每超一米补600元,每欠一米罚3800元。
四、工程价款的结算依据,除工程计价依据外,还应有:
1、施工组织设施或方案;
2、设施变更文件;
3、隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证;
4、井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料;
5、价差调整资料;
6、其他有关工程造价增减的合同文书往来函件或签证。
五、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成乙方停工窝工及其他损失的应由甲方承担。
第七条施工与设计变更
一、甲方提供的设计图纸、说明书和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和会审,作出会议纪要,作为施工的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,双方应及时以书面形式通知对方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计。
乙方按修改或变更的设计进行施工。
由于设计修改或变更而发生增减费用(包括返工损失、停工窝工、人员和机械设备调迁,材料构件积压的实际损失,工程量增减变化等)由甲方承担,并调整合同价款,工期也做相应调整。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查,甲方同意后采用并实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、甲方如需修改或变更设计,必须有原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸,乙方才予实施。
重大修改过增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。
第八条违约责任
乙方违约责任
一、工程质量不符合合同规定的负责修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的,乙方偿付逾期违约金。
三、保修期如发生质量问题,乙方接到甲方通知后日内进行修理,否则,甲方有权另请施工单位进行修理,因此而发生的修理费用由乙方承担。
甲方违约责任
一、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得意顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓修或由于设施变更及设计造成的返工应采取措施弥补或减少损失,并应赔偿乙方由此造成的实际损失。
三、工程末验收,甲方提前使用或擅自运用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担。
四、因国家政策或自然灾害,人力无法抗拒,合同无法继续,甲方应将工程保证金全额退还,并对乙方的设备、资金、工人工资进行结算支付,如甲乙双方单方面违约,造成的经济损失,由违约方进行经济赔偿。
由于乙方工程质量和进度达不到要求时甲方有权终止合同。
第九条纠纷的解决办法
本合同履行中发生争执,双方当事人应及时解决,协商不成课申请煤炭部主管部门进行协调,协调不成活调解示达成协议,可向人民法院起诉。
第十条施工安全
乙方按煤矿安全规程及有关规定做到安全施工,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第十一条负责
一、本合同一式三份(包括附件)甲乙双方各执一份。
二、本合同自双发代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。
需要办理公证的,自公证之日起生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,如需修改补充的,双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的组成部分。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
单位地址:
单位地址:
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
代理人(签字):
代理人(签字):
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
电话:
电话:
电挂:
电挂:
邮政编码:
邮政编码:
欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用