广告制作安装工程施工合同Word文件下载.docx
《广告制作安装工程施工合同Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广告制作安装工程施工合同Word文件下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
甲:
乙:
....广告传媒有限责任公司
统一社会信用代码:
法定代表人:
联系:
甲、乙双根据《中华人民国民法总则》《中华人民国民法通则》及《中华人民国合同法》的相关规定,本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,现就乙承揽甲,位于................大酒店亮化工程制作安装事宜达成如下一致协议。
一、工程概况
(一)工程名称:
....大酒店亮化广告制作安装工程施工项目。
(二)工程地点:
(三)承包式:
包工包料、自行采购、包设计、包安全、包文明施工、包工期、包场地的清洗清理等。
(四)施工容:
楼顶中间2.7米大型发光字安装,整栋楼亮化制作安装,酒店大门门头发光字安装。
1.乙按照甲提供的容及乙整理的清单进行参考制作施工,以双签字确认为准,楼顶大字一套(6个字,LGOG一个,尺寸见清单),门头1套(尺寸见清单),整栋楼面亮化(灯具见清单)。
(效果图需经甲审定确认后实施,效果图与真实效果稍有差别视为正常)
2.若乙施工不按照清单尺寸制作,由乙自行整改,增加的所有设备费用及人工由乙自行负责,材质尺寸(见清单)
(五)工期:
1.乙自协议签订次日起35天完成相关工作。
如遇不可抗力因素(如下雨、雪、大雾、四级以上大风)工期顺延,逾期则按200元/天计算。
2.因甲提出修改意见或甲其他装修项目未完工导致乙各项工作不能按时完成时,工期顺延。
二、工程价款及支付式
(一)工程总价款
本合同总价款(含税)为¥226190.00元,(大写)人民币贰拾贰万陆仟壹佰玖拾圆整。
(二)支付式
1.合同签订后2个工作日甲支付乙材料款¥100000.00元(大写:
人民币壹拾万圆整),乙于合同签订之日起立即安排设计排版物料加工。
制作安装完工并测试亮灯7个工作日甲组织验收,验收后3个月甲支付工程尾款¥88690.00元(大写:
人民币捌万捌仟陆佰玖拾圆整),质保金为总价5%,1年后(2020年10月)甲支付质保金¥11309.00元,(大写)人民币壹万壹仟叁佰零玖圆整。
2.乙公司账户信息
开户行:
收款公司名称:
银行账号:
3.乙法人个人帐户信息
银行账号:
收款人:
三、关于材料供应与施工过程的约定
(一)乙供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
如乙提供的材料、设备发生质量问题或规格差异,由此造成工程损失的,责任由乙承担。
(二)在施工过程中,甲提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙联系,双同意后,能进行该项目的施工。
由此影响竣工日期,责任由甲承担。
(三)乙在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员的安全,防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生,属甲责任的,甲负责和赔偿;
属于乙责任的,乙负责修复和赔偿。
(四)乙应按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解诀由乙负责的各项事宜,对其行为乙应予认可。
未经甲同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构。
四、甲、乙双义务与责任
(一)甲义务与责任
1.开工前,办理好涉及施工的各项申请、批件手续;
2.负责协调施工队与边邻居之间的关系;
3.不拆室承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收;
5.有权对乙的制作提出合理的建议和修改意见,以使乙的制作安装符合甲要求;
6.负责提供施工现场的施工场地和时间,以及相关的水电场地等事宜;
7.按本合同规定结算广告的制作、安装费用。
(二)乙义务与责任
1.因施工人员的过失导致第三的损失,因由乙承担;
2.保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
3.乙应做好在施工期间的治安管理工作,施工期间给甲造成负面影响的其他事件;
4.乙应在施工现场设立安全警示牌,工作人员配备必要的安全防护和劳动保护用品,在高架上施工应做好各种安全防措施,禁违章施工,对施工用的脚手架和施工电器应格检查,预防安全事故发生;
若因乙违反甲制定的各项规章制度而发生的任人身伤亡、伤残、疾病或财产损失等的费用均由乙承担全部赔偿责任。
5.自甲通知可以现场施工起,按甲提供的安装地点在规定的时间制作施工并安装完毕。
6.格按照双确认的制作安装案制作、安装。
如现场条件与施工案不符,应及时报请甲协商修改确定。
7.按照双约定的售后服务提供售后支持。
8.保证施工的广告标识固定牢固,不能因刮风等非人为因素造成脱落,若因脱落的标识掉下造成人员或财产损失,由乙全部负责,与甲无关。
五、工程变更
工程项目及施工式如需变更,双应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目报价表),同时调整相关工程费用及工期。
六、工期延误
(一)对以下原因造成竣工日期延误,经甲确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;
不可抗力;
甲同意工期顺延的其他情况。
(二)因乙责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;
因乙原因造成工程质量存在问题的,应立即告知甲,并与甲或甲代表提出具体整改案,由此造成的延误费及返工费用由乙承担,工期不顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。
因承包提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,造成工期延误,延误费及返工费用由乙承担。
七、工程质量保修期及保修要求条款
(一)质量保修期
双根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过验收,并签订工程验收单之日起计算,保修期限为2年。
(二)保修要求条款
1.乙在与甲进行验收移交时不得发生任冲突,对甲提出的意见必须认真记录,按移交记录卡记录的整改项目反馈施工承包项目。
2.接到维修通知后,乙必须实行第一时间先检测维修,后论责任的服务原则。
3.由乙的施工质量原因,导致甲所发生的任损失、安全问题、补偿等的全部责任、费用均由乙承担。
4.对于涉及安全质量问题,应按照相关规定,采取安全防措施如乙不按照甲提出的意见进行维修,所发生的任损失及赔偿都由乙承担。
5.双约定本工程施工质量标准:
乙所承包的工程质量产品等合格,并达到及相关施工规要求。
6.如出现保修之围,在接到甲通知后3小时作出维修安排答复,72小时到达现场维修处理。
7.保修期过后,若出现问题需要维修的,乙应在接到甲通知后1个工作日到达现场,与甲沟通维修相关事宜。
八、违约责任
1.甲未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙支付违约金并将合同工期顺延。
如超过合同规定付款时间30日仍未付款,乙可拆除甲已安装的材料及广告牌并做自行处理,同时追究甲相应的法律责任。
2.乙如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成相关广告,每逾期一日,乙应向甲支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3.乙应保证工程质量、结构牢固性、等指标达到相关规定。
如未达到相关规定,乙应承担返工及相应损失。
九、工程验收
(一)工程质量验收,待工程全部结束后,乙通知甲进行竣工验收,双办理工程结算和移交手续。
(二)乙全部制作安装调试完工,两天之通知甲验收,甲在完工后七天如不组织验收,逾期视为甲自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲自负责任。
十、因广告所产生的责任的承担
1.在本广告标识的制作、设置过程中乙必须格按规的劳动操作规进行生产,如因乙原因造成劳动安全事故,由乙全部负责,均与甲无关。
2.由于商标、LOGO、广告词及其他因甲提供的广告容而产生的纠纷由甲承担全部的责任。
十一、不可抗力
不可抗力指本合同签订后发生的一无法合理控制的、阻止并妨碍一全部或部分履行其中本协议义务的任事件:
包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害、战争、暴动、罢工、骚乱等。
如果由于不可抗力事件使本合同任一无法履行其合同义务,则该可暂停履行其合同义务,并在十天以书面形式通知另一,说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响需采取的措施等。
发生不可抗力事件时,双应协商公平的解决法,并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。
十二、争议解决式
1.本协议在履行过程中,如发生争议,双本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。
2.如协商不成,可以向人民法院提起诉讼解决。
十二、其它
(一)本协议未尽事宜,双共同协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
(二)执行协议发生争议时,甲、乙双应尽可能通过协商解决,协商解决不成的,则双可向乙所在地管辖权的人民法院提起诉讼。
(三)本协议一式2份,双各持一份
(四)本协议经甲、乙双代表签字盖章后生效。
(以下无正文)
甲:
乙:
(盖章)(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
签约地点:
2019年月日