混凝土用工协议书Word格式文档下载.docx

混凝土用工协议书Word格式文档下载.docx

《混凝土用工协议书Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《混凝土用工协议书Word格式文档下载.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

包人工费（除合同中甲方提供的材料外）、机械、质量、工期、安全的劳务承包。

质量等级要求：

通过政府部门检测、验收合格。

1、施工机械等工具用具钢丝网、塑料薄膜（砼平时成品保护）、灰桶、锄头、铲、斗车、凿卷尺、胶管、水管、混凝土输送泵管的装、拆、布料机、插入式振动棒、平板振动器、磨光机、带电缆线和拉绳、加班用灯管、灯线、木托、搓板、灰匙、手套、水鞋、雨衣、安全帽、劳保、福利、加班费、工人来回车旅费、工人生活费、水平线等。

２、浇捣砼时由甲方现场施工员确认后乙方土建工程部分：

按设计施工图纸以内的全部工作内容

３、后浇带拦钢丝网及后浇带的浇注、剔凿。

４、楼层板面要求拉毛，板面平整度±

２cm。

５、砼浇筑前需用沙浆堵塞柱脚。

1、包括施人工清基、人工清运至甲方指定的堆放地点、人工清基（达到设计及相关规范要求的基坑验收标准）、地下室、屋面钢性层浇筑，基础施工完成后按施工图纸设计要求及相应规范要求进行人工夯填（以达到图纸设计要求的相关检测报告为准）、多余土石方外运的（运输由甲方自行承担）等所有完成基础所需的全部工作内容；

如现场不够土石方回填，则由甲方负责土石方外运至场地内回填好，乙方负责人工夯实。

6、包括砼拌制（需严格遵守甲方提供的由有资质实验室出具的砼配合比，并在甲方和监理的见证下做好试块）、浇捣砼前清理冲洗的准备工作、浇捣砼时振实、找平、浇捣砼后的覆盖、按规范要求的养护及现场清理。

砼质量（含外观质量）需满足国家相关规范工艺标准要求（如楼层面的标高及其平整度按免找平，天棚面按免抹灰的施工要求施工）。

按图纸要求预留各种井口、管道、孔洞及所有外墙预埋件的施工不得后凿，如发生凿者，每凿一处罚款100元。

出现的各种砼缺陷乙方需及时按要求处理好。

7、安全文明施工：

在业主、监理、甲方及相关部门检查时，涉及现场安全文明施工的所有工作及费用均由乙方负责。

8、在木工、钢筋班工作面完成后10天内清理打凿完所有工作面，8、施工机械、工具、工作面的维护保养、泵管拆除、堆放、清理运输出场等全部工作内容；

六、甲方责任

1、向乙方提供完整施工图纸1套、技术措施及方案等技术资料提供1套，向乙方提供工棚、水电、公用厕所、厨房、床板、床架及所有水电费用等。

2、按本合同约定，向分包人支付工程款。

3、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

4、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系、洽商和技术变更。

5、及时向乙方提供由甲方负责的物资。

6、及时向乙方下达施工计划书，进行安全、技术、文明施工交底；

每周组织乙方全体施工人员进行一次安全教育。

7、在整个施工过程中负责对质量、安全、文明施工监督指导检查，对各工序进行有效控制管理，组织有关部门对已完成分项工程的质量验评工作。

8、负责测量轴线控制网及标高控制点

9、负责劳务人员进场后办理工人意外伤害保险。

七、乙方责任

1、乙方必须安排一个现场负责人常住在工地，该负责人必须全面对本工程项目及工人进行监督和管理，同时必须服从甲方管理人员及项目部统一安排调动。

2、按照甲方的施工进度计划合理的组织劳动力进场。

劳动力的工种技能搭配合理，做到既满足施工生产正常需要又不发生窝工现象。

3、配合甲方向建设单位办理洽商和技术变更。

4、劳务人员进场后立即办理一切手续，特殊工种必须持证上岗，否则甲方有权对此进行处罚。

5、劳动力进场后立即组织其进行入场的撊督逃龜和法制教育，使职工做到安全生产，不违章、违纪、违法；

每日班前对所属班组进行班前教育及安全交底。

6、乙方施工造成材料、能源的浪费及因乙方原因造成的返工等所有费用由乙方赔偿损失或负担。

7、认真接受甲方在安全、质量、文明施工、消防保卫、方面监督检查，对甲方检查中发现的各种隐患应及时整改、消项，没有按要求整改、消项不得进行下一道工序施工，否则完成工作量甲方不予认可，甲方有权进行处罚。

8、对甲方安排的进度计划，乙方签字认可后，应积极组织实施，不得随意拖延或修改，否则甲方有权进行处罚；

乙方应按甲方的总控计划上报月、周进度计划。

9、乙方应严格按施工图、甲方的总体施工组织设计和方案进行施工，未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案。

如发现上述情况，甲方有权要求停止施工，因此发生的经济损失由乙方负责。

10、在甲方总体计划下按甲方要求的格式编制月度、周生产计划和材料需用计划；

每月23日前上报次月施工进度计划及材料需用计划，每周日前上报下周的施工计划；

经甲方审批后施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成。

11、乙方要严格遵守国家的施工规范和质量检验评定标准，接受防城港市质量监督部门和业主指定的监理单位的监督检查。

12、乙方所提供施工中所需各种施工机具工具，保证性能良好，符合政府的有关规定及甲方的安全要求。

13、乙方必须按甲方审核通过（或甲方制定）的冬雨季施工方案进行施工，负责冬雨季施工的防雨、防冻、防台风工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程质量。

14、乙方代表及施工管理人员应按甲方要求及时参加甲方组织召开的生产例会，必要时及时参加监理和建设单位组织的监理例会。

15、如果没有得到甲方的事先同意，乙方不得更换乙方代表，否则将视为乙方违约，甲方可对乙方进行经济罚款。

16、严禁乙方将工程另行转包，否则双方合同立即终止，乙方承担违约责任；

甲方有权没收乙方履约保证金，并处以乙方合同价格5%的违约金。

17、劳动力的组织及劳动保护：

乙方应自行组织所有职员和劳务人员，并支付他们的报酬、膳食和交通遣返。

除此以外，乙方还应履行以下职责和义务并承担相应的费用：

（1）遵守所有适用于本协议的劳动法和及有关法律、法规或规章中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，向他们合理支付以及保障他们享有法律规定的所有权利。

（2）特殊工种：

乙方的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得政府相应管理机构规定的上岗证书。

18、当乙方施工质量不符合国家现行的规范要求时，甲方有权利让乙方维修或拆除重新施工，否则甲方有权另选队伍进行处理，其费用从乙方的工程款中直接扣除，并追加其他处罚。

八、工程质量

1、质量等级：

达到中华人民共和国《工程施工质量验收规范》最新版的合格标准。

2、乙方若因工程质量引起而出现的问题，乙方应无条件返修。

3、其它不符合规范要求的质量问题视情节轻重给予扣减1000~10000元工程款。

4、施工过程中，甲方按规定进行检查并有权要求乙方对未满足要求的地方进行返工。

凡因乙方原因施工质量造成的返工，所用工、料费均由乙方负担。

5、工程质量达不到约定标准的部分，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准。

因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

6、乙方必须负责在施工过程中在甲方规定的时间内对混凝土结构的缺陷进行修补（比如预留洞位置不准、遗忘预留洞、楼板标高不符等），以达到规范要求（所用工、料费由乙方承担）。

若甲方通知乙方后，乙方不能在规定时间内对结构缺陷进行修补，甲方可另行雇佣其他人进行修补，由此发生的费用甲方直接从乙

方的工程款中扣除（工程款不足部分由甲方从乙方其他工程款中扣除）。

九、文明施工及安全技术条款

1、乙方的施工操作人员，在上岗前必须进行安全三级教育，在安全三级教育经考核合格后才能上岗施工作业，并领取安全资格上岗证。

2、乙方施工作业人员进场后，上岗前由甲方组织乙方进行安全教育并进行书面安全技术交底，且乙方所有人员须到场并亲自签名盖章。

3、乙方的特殊工种人员必须持证上岗，并把证书的复印件交甲方存档。

4、乙方在施工期间，要注意安全生产，加强自身保护意识，正确使用“三宝”用品，严格按照甲方的书面安全技术交底和安全施工操作规范进行施工。

5、施工现场的安全防护设施任何人不得任意改动，如影响施工需要改动的，必须事先征得甲方施工员同意并上报现场负责人批准方能改动。

6、乙方必须认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，加强现场管理，严格执行建设主管部门对施工现场的管理，做到安全文明施工。

7、乙方在发现有安全隐患的部位应立即上报，甲方应迅速组织人员进行整改。

8、乙方人员不得违章作业与违章指挥，甲方对乙方违反安全操作规程的行为，有权进行教育，对屡教不改者，造成意外伤害事故，具体赔付如下：

施工安全由乙方负责《如发生伤害医药费计取：

１、1000元以内（包含1000元）乙方负责全部；

2、1000元至10000元（去除1000元后剩余部分），甲方负责70％，乙方负责30％；

３、一万元以上（去除1000元后剩余部分），甲方负责90％，乙方负责10％费用，伤亡事故由保险公司全部赔偿》。

9、甲方承担保险公司赔付的费用，甲方可按照有关条款进行处罚，并将其清除出本工地。

10、每道工序完工后应及时清理现场，做到随做随清，工完场清。

11、乙方施工管理人员和专职班组长负责现场文明施工工作。

12、现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。

13、如乙方未服从甲方的安全文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。

十、材料供应及材料管理

1、乙方提前3天申报由甲方提供材料的使用量，注明使用部位、品种标号、数量，由于乙方申报延迟造成的供应不及时导致工期延误及相应的损失由乙方承担责任。

2、由乙方采购的材料乙方要及时组织供应，由于乙方原因造成材料供应不及时造成停工或窝工的，甲方有权向乙方进行工期索赔及相应的经济索赔。

十一、施工现场管理

1、乙方进入和退出施工现场，必须事先征得甲方管理人员同意，不得随意进、退场，进住人员必须如实呈报人员的名单及身份证复印件给甲方，并向有关部门办理完善的用工手续。

甲方按乙方人员身份证复印件办理上岗工作牌，乙方凭证进、出施工现场，施工期间佩戴安全帽，进场人员由甲方指定房间住宿，不得随意搬迁并遵守工地集体宿舍管理制度：

非本工地的人员不得在工地住宿，来访人员进入工地需得到甲方同意，否则不得入内。

2、乙方所有施工管理人员与作业人员必须无条件服从业主、甲方施工管理人员与监理单位监理的管理，必须严格执行甲方转发业主及监理工程师的指令，否则罚款500元/次。

3、乙方未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门进行联系工作。

4、乙方进入施工现场，施工队组织必须做到：

谁做谁清、边做边清、每做完一层清洁一层、工完场清；

做好材料分类堆放及保持施工现场清洁、卫生。

5、乙方的施工人员要爱惜自己的劳动结果，如损坏和破坏已做好的成品者，应责成其返修，返修的一切费用均由乙方负责，有意破坏者给予重罚，情节严重的，可移交司法部门处理。

6、施工现场内严禁随意大、小便，违者罚款200元/次，并在当月工程款中扣除，举报者奖励200元/次。

7、乙方应该履行节约，反对铺张浪费，严格按配合比投料施工，爱护和妥善保管好各种机具、材料，如发现损坏和丢失，照原价赔偿，如发现偷窃按原价十倍罚款，情节严重者交司法部门处理。

8、乙方向甲方所借的施工工具都要填写借条，如果发现损坏或丢失，要原价赔偿。

9、施工中由于乙方原因，造成质量事故，乙方必须无条件返工，返工费用由乙方自负；

施工中由于甲方原因，造成质量事故，乙方必须返工，相关责任及返工费用由甲方负责。

如因业主原因要求更改的，则返工费用由甲方给予乙方按实人工签证。

10、在施工过程中乙方不得以任何借口进行停工或罢工（不可抗拒因素、春节放假与待料及甲方不能诚信履约除外），如果连续停工48小时以上，甲方有权解除合同，并另请其他施工队伍，对所造成的一切损失由乙方承担。

11、在施工过程中如甲方拿到业主支付的工程进度款后还不能诚信履约、不按合同约定向乙方支付工程款超过7个工作日，乙方有权停止施工。

12、因乙方特意不付农民工工资伙食费，或躲避，手机关机等所造成一切后果由乙方承担，并终止合同,无条件退场；

蓄意闹事、围攻项目部及业主售楼部，阻碍交通，罚5万元/次。

十二、其它

1、进入施工现场未戴安全帽与高空作业未系安全带和穿拖鞋进入施工现场施工的每次罚款100元。

2、未办理三级安全教育、特殊工种未持证上岗与无计生证、外出务工证与无身份证的每发现一个罚款200元，罚款项从每月工程进度款中扣除，在未办理证件不准进入施工现场。

3、乙方施工管理人员不在现场，每次罚款1000元。

4、小孩进入现场和使用童工每发现一次罚款200元。

5、乙方在浇筑混泥土时由于技术原因造成混泥土出现蜂窝、麻面、露筋、漏振与胀模每处罚款100元，并承担由此而产生的损失。

6、有打架闹事的罚款500元/次，情节严重的送公安机关依法处理。

7、有顶撞不服从项目部管理人员安排的罚款200元/次。

8、有偷盗者罚款500元/次，并送公安机关依法处理。

9、有聚众赌博罚款200元/次/人，并送公安机关依法处理。

10、其它未尽事项按项目部的规章制度执行。

十三、承包单价

1、按设计图纸所有浇筑砼以内的全部工作内容。

承包单价筏板以下按　　　　m3，筏板以上按建筑面积　　　m2。

２、以上单价均为一次性包干价，以后不再做任何调整。

本工程最终结算按照设计图纸上建筑面积进行结算。

十四、付款方式：

1、乙方自行垫资主体建筑（以图纸面积为准）地下室二层，商铺以上四层顶砼（标准层以下）全部工作面内容（按图纸建筑面积为准肆万平米）方可计算工程量，甲方才能支付其工程进度款（包括材料转运场地清理干净后）。

甲方按乙方所完成工程量的80％支付乙方进度款，以后每月按所完成工作程量的80％支付（但每月必须完成按图纸建筑面积为准伍仟平米以上）工程进度款。

２、主体结构封顶后支付至90％工程进度款，待拆模、清理完成后支付至总工程量的95％，主体结构凿除抹灰完验收后支付至97％，余款3％外架拆除后三个月内一次性付清付款方式：

十五、双方其它约定

一、主要节点工期为。

1、乙方必须按照甲方要求的工期每月月初与甲方签月任务书，并按任务书要求组织足够的劳动力进行施工，具体的工期要求以甲方的进度计划为准，标准层每月不得少于五层，若未按时完成，每延误一天给以1000元处罚（75天完成到±

0.000，±

0.000至四层60天完成，基础至标准层五层必须在140天完成浇捣砼。

标准层每５天完成浇捣砼）。

2、乙方必须执行甲方同业主签订的施工总承包合同中内容的义务和责任。

3、双方约定工期顺延的其他情况：

非发包人原因造成不能正常施工的，承包人必须在不能正常施工之日起2天内报发包人书面确认并加盖发包人公章，否则工期不予顺延。

十六、解除、终止合同

1、乙方管理人员及施工人员迟迟不能到位、将所承包的工作转包给他人、乙方未按合同约定开工或不按合同约定施工，甲方可无条件解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

2、乙方工人技师技术低劣、工作怠慢、工地负责人不听从甲方工程管理人员正确指挥，则甲方有权无条件解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

3、乙方工人技师技术低劣、工作怠慢、工地负责人不听从甲方工程管理人员正确指挥，则甲方有权无条件解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

4、如因乙方无能力垫资本工程地下室两层商铺以上四层图纸所示的全部工作面内容（标准层以下全部工作面内容或按图纸建筑面积为准肆万平米）或乙方不能根据甲方要求达到工程进度以及违反上述条款，甲方则令乙方中途退场，甲方则按乙方所完成工程量的80％结算工程进度款，余款待甲方主体封顶后结清，并进行伍万至拾万元的罚款。

5、如有违反质量，安全文明进度管理制度的，经过教育依然不整改的，甲方有权终止合同并第十六大条中第4小条之内容进行结算、结清工程款（扣除处罚费用），班组所有人员即刻离开项目工地。

十七、本合同未尽事宜待以后甲、乙双方协商解决，并另行再签补充协议，如一旦协商不成，甲、乙双方发生争议时，在不影响工程施工进度的前提下，双方请有关单位进行调解，在调解不成时，双方均可直接向当地人民法院起诉。

十八、本协议一式四份，甲、乙双方各执正本一份、副本一份，均具有同等法律效力，待甲、乙双方签字、盖章后生效，在支付完最后一笔工程款后自行失效。

甲方单位：

　　　　　　　　　　　乙方：

甲方代表（签字）：

　　　　　　　　乙方代表（签字）：

身份证号：

　　　　　　　　　　　身份证号：

开户行名称：

　　　　　　　　　　开户行名称：

开户行名称账号：

　　　　　　　　开户行名称账号：

签定日期：

　　年　月　日　　　　签定日期：

　　年　月　日

签约地址：

防城港市