清单计价规范测试题.docx

清单计价规范测试题.docx

《清单计价规范测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《清单计价规范测试题.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2013版清单计价规范宣贯学习测试题

一、单选题：

（每题1分，共计30分）

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的发布时间和实施时间分别是

（D）。

A、2013年3月25日和2013年5月1日

B、2013年3月25日和2013年7月1日

C、2012年12月25日和2013年5月1日

D、2012年12月25日和2013年7月1日

2、使用国有资金投资的建设工程发承包，（B）采用工程量清单计价。

A、宜B、必须C、可以D、不得

3、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（A）负责。

A、招标人B、投标人C、招标代理机构D、招标监督机构

4、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范规定进行编制的，应在招标控制价公布后（B）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

A、3B、5C、7D、10

5、投标报价不得低于（C）。

A、招标控制价B、结算价C、工程成本D、工程收入

6、承包人应当按照合同约定的计量周期和时间向发包人提交当期已完工程量报告，发包人应在收到报告后（A）天内核实，并将核实计量结果通知承包人。

A、7B、10C、14D、28

7、出现合同价款调减事项（不含工程量偏差、索赔）后的14天内，（A）应提交合同价款调减报告并附相关资料，未提交的应视为其对该事项不存在调整价款请求。

A、发包人B、承包人C、监理人D、代理人

8、在工程项目的投标总价确定后，合理地调整投标文件中子目的报价，在不抬高总价以免影响中标的前提下，以争取更多盈利的一种投标报价方法是（B）。

A、突然降价法B、不平衡报价法D、多方案报价法C、费率报价法

9、若在合同履行期间出现设计图纸与招标工程量清单项目的特征描述不符时，应（C）。

A、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照原有的综合单价计价

B、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价

C、按照实际施工的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价

D、按照实际施工的项目特征施工，并按照原有综合单价计价

10、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应当由（D）以招标方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

A、招标代理人B、发包人C、承包人D、发承包双方

11、承包人应在收到发包人指令后的（B）内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。

A、7天；24小时B、7天；48小时C、3天；24小时D、3天；48小时

12、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价的比例和不宜高于签约合同价的比例分别是（A）。

A、10%；30%B、15%；30%C、20%；50%D、30%；50%

13、安全文明施工费由（A）承担，不得以任何形式扣减该部分费用。

A、发包人B、承包人C、监理人D、个人

14、发包人应该在合同约定的（B）终止后，将剩余的质量保证金返还给承包人。

A、质量保修期B、缺陷责任期C、合同工期D、竣工验收期

15、发承包双方不论在任何场合对与工程计价有关的事项所给予的批准、证明、同意、指令、商定、确认、通知和请求，或表示同意、否定、提出要求和意见等，均应采用（B）形式。

A、口头B、书面C、传真D、电子邮件

16、工程量清单应采用（C）计价。

A、定额工料机单价B、固定单价C、综合单价D、总价

17、由于国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款调整的，应由（A）承担。

A、发包人B、承包人C、发承包双方合理D、发承包双方对半

18、实行工程量清单计价的工程，应采用（B）合同。

A、总价B、单价C、成本加酬金D、可调价

19、施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量增减时，应按（D）计算。

A、发包人人招标工程量清单数量B、承包人投标工程量清单数量

C、承包人计量报告中所列的工程量D、承包人在履行合同义务中完成的工程量

20、因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后发生了法律法规、规章和政策的变化，且引起工程造价增减变化的，（C）。

A、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的予以调减

B、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的不予调减

C、合同价款调增的不予调增，合同价款调减的予以调减

D、不予调整合同价款

21、招标工程承包人的报价浮动率可按下列（B）公式计算。

A、承包人报价浮动率L=（招标控制价/中标价—1）×100%

B、承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%

C、承包人报价浮动率L=（1+中标价/招标控制价）×100%

D、承包人报价浮动率L=（1—中标价/预算价）×100%

22、承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过（B）比例时，超过部分的价格应按照清单计价规范要求调整。

A、3%B、5%C、10%D、15%

23、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由（C）承担。

A、发包人B、承包人C、发承包双方分别D、保险公司

24、承包人应在知道或应该知道索赔事件发生后（D）内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。

承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。

A、3天B、7天C、14天D、28天

25、已签约合同价中的暂列金额应由（B）掌握使用。

A、承包人B、发包人C、监理人D、设计人

26、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（D），其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。

A、20%B、30%C、50%D、60%

27、当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向（C）投诉，申请对其进行执业质量鉴定。

A、总监理工程师B、建设行政主管部门C、工程造价管理机构D、人民法院

28、合同工程完工后，承包人应编制完成竣工结算文件，且应在（C）的同时向发包人提交竣工结算文件。

A、竣工验收B、竣工验收合格C、提交竣工验收申请D、提交竣工结算申请

29、最终结清时，承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应（B）的补偿责任。

A、由发包人承担不足部分B、由承包人承担不足部分

C、由双方各承担不足部分50%D、由承包人双倍承担不足部分

30、合同价款争议的解决方式不包括（D）。

A、调解B、仲裁C、诉讼D、媒体曝光

二、判断题：

（每题1分，共计30分）

1、工程量清单应采用综合单价计价。

（√）

2、建设规模较小、技术难度较低、工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同。

（√）

3、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付等工程造价文件的编制与核对，可以由非专业资格的人员承担。

（）

4、非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价。

（√）

5、由于市场物价波动影响合同价款的风险，应由承包人承担。

（）

6、承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

（√）

7、暂列金额由投标人根据工程特点按有关计价规定估算。

（√）

8、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由发包人全部承担。

（）

9、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以招标文件为准。

（）

10、投标人可以进行总价让利，而不需将让利部分调整到分部分项清单子目中。

（）

11、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。

（√）

12、进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于70%，不高于90%.（）

13、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

（√）

14、不论合同专用条款如何约定，市场价格波动超过约定范围的均可以按规范要求进行调整。

（√）

15、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价，未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

（√）

16、措施项目中的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

（√）

17、出现合同价款调增事项后的7天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附相关资料。

（）

18、已标价工程量清单中没有适用的也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（√）

19、清单计价规范规定工程量偏差超过15%时可进行调整，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予提高，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予降低。

（）

20、经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。

（√）

21、因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

（√）

22、合同工程发生现场签证事项，未经发包人书面签证确认同意，承包人擅自施工的，发生的费用应由承包人承担。

（√）

23、当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人可以只作出费用赔偿决定，而不需作工期延期决定。

（）

24、发承包双方在合同工期实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理时应直接进入结算。

（√）

25、工程完工后，发承包双方必须在发包方确定的时间内办理工程竣工结算。

（√）

26、合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包方可以要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。

（）

27、不可抗力解除后复工的，若不能按期交工，发包人可以要求赶工，承包人应采取必要的赶工措施并承担相应费用。

（√）

28、在保修期内的工程缺陷都应由承包人负责修复且承担查验和修复的费用。

（√）

29、承包人未在合同约定的时间内提交竣工结算文件，经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

（√）

30、在工程合同价款纠纷处理中需作工程造价司法鉴定的，应委托有管辖权的人民法院进行鉴定。

（）

三、多选题：

（每题2分，共计40分，少选每个正确选项可得0.5分）

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）适用于建设工程（CD）阶段的计价活动。

A、设计B、规划C、发承包D、实施E、决策

2、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担的有（AD）。

A、国家法律、法规、规章和政策发生变化

B、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格

C、由于承包人原因造成施工费用增加

D、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整

E、由于市场物价波动引起材料价格调整

3、综合单价包含以下哪些内容（ABDE）。

A、人工费、材料费、机械费B、企业管理费C、预备费

D、利润E、一定范围内的风险费用

4