厂房建设施工合同书模板.docx

厂房建设施工合同书模板.docx

《厂房建设施工合同书模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厂房建设施工合同书模板.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

厂房建设施工合同书模板

厂房建设施工合同书模板

　　施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

那么怎么写呢?

以下是在小编为大家整理的厂房建设施工合同范文，感谢您的欣赏。

厂房建设施工合同范文一

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

肇东市馨雨园锅炉房工程

　　2、工程地点：

肇东市开发区

　　3、承包范围：

包工包料形式。

　　4、工程建筑面积及计算方式：

工程约800平方，每平方米按贰仟伍佰元整计算（按工程完工后实际发生量计算），工程总造价约贰佰万元。

　　5、付款方式：

基础完工后付款伍拾万元，主体完工后付捌拾万元，余款完工后经甲方验收合格七天内结算，一个月内付清。

　　6、工程期限：

20xx年9月9日至20xx年11月11日，共计62天完工。

　　7、如遇到下雨天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。

　　8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。

　　9、建筑物回填1米以外由甲方负责。

　　10、烟筒不在承包范围内。

　　11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。

　　二、甲方责任和权利

　　1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。

　　2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。

　　3、施工期间乙方不准随意停工。

　　4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸第二条：

甲方责任和权利

　　1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。

　　2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。

　　3、施工期间乙方不准随意停工。

　　4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

　　5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

　　7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。

　　8、甲方负责乙方场地的三通一坪（通水、通电、通路）平时施工现场的土地。

　　第三条：

乙方的责任和权利

　　1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

　　2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。

　　3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

　　4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。

会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

　　5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。

　　7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。

　　8、甲方负责乙方场地的三通一坪（通水、通电、通路）平是施工现场的土地。

　　第三条：

乙方的责任和权利

　　1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。

　　2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。

　　3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。

　　4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。

　　四、施工安全措施

　　1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方自负，甲方不承担一切责任。

　　2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。

　　3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。

　　五、附则

　　1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。

　　2、本合同签订后，承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。

　　3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　年月日乙方：

厂房建设施工合同范文二

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称施工工程。

　　2、工程

　　3、工程范围及标准：

，30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。

厂房是C25。

　　4、承包方式：

乙方包工包料施工，甲方负责水电。

　　5、工程期限：

本工程自日竣工，工期天。

　　二、验收标准

　　本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。

　　三、合同价款及工人工资预付款

　　1、本合同工程单价为人民币（小写：

）单价为税后价。

　　2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。

　　3本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币（共计）按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。

一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。

　　四、双方的权利和义务

　　1、乙方保证有建设本工程的资质要求。

　　2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。

　　3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。

　　4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。

　　5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。

如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。

　　6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。

如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承担。

　　7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监督。

　　8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。

否则视为该隐蔽工程不合格。

　　9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。

　　10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。

　　11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后，。

甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。

　　五、违约责任

　　1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。

　　2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。

　　3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。

　　4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。

本合同一式两份，双份各执一份。

　　甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

　　年月日年月日

厂房建设施工合同范文三

　　甲方：

（下称甲方）

　　乙方：

司（下称乙方）

　　甲、乙双方于20xx年九月二十二、二十三日签订共六份的《**市建筑工程施工合同书》（下称合同），就甲方将其**村标准、东升、贤**厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。

根据该建设工程的具体情况，就合同未尽事宜，双方达成如下补充协议。

　　第1条工程项目

　　1.1工程名称：

**村标准厂房、**村东升厂房、**村贤**厂房、**村标准厂房配套员工宿舍、**村东升厂员工宿舍、**村贤**宿舍。

其中厂房三栋，建筑面积约120xx平方米;宿舍三栋，建筑面积约5000平方米。

　　工程地点、工程内容、承包范围按合同约定。

　　上述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报和办理，以保证项目建筑的合法性。

乙方仅按甲方的指示（签证）如期开工。

若因工程项目的建审批准手续没有办妥，以致政府或政府主管部门或司法机构责令停工、处罚等，由此所产生的一切损失（包括乙方的所有损失）和责任，均由甲方承担。

　　1.2开工日期：

　　合同约定的开工日20xx年9月26日和9月28日为预计开工日。

根据工程建设准备的具体情况，开工日以甲、乙双方另行签证日期的

　　1.3合同价款：

工程预算造价为人民币1400万元。

　　以上工程预算总造价为甲方提供的。

合同价款的决算，按合同第1.4的规定执行。

　　第2条工程款支付

　　2.1按合同约定，甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。

但甲方执行合同约定的付款方法有困难，要求乙方给予延期付款。

乙方同意予宽容。

　　2.2根据本协议第2.1条的规定，甲方应于20xx年7月30日前向乙方支付工程款人民币300万元;20xx年12月30日前，甲方应再向乙方支付工程款人民币200万元。

　　2.3其余工程款，乙方同意甲方从20xx年1月至20xx年12月共24个月的期间内，按月平均支付相同数额给乙方。

每月的支付日为该月的15日前。

此部分款项，在本协议中称为欠款。

　　2.4鉴于乙方给予甲方的付款的宽容，甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。

每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为：

（工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款）月息7厘。

每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。

　　第3条甲方违约的责任

　　3.1甲方违约，应按合同第15条的规定承担违约责任。

　　3.2甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款，应向乙方支付资金占用的利息。

利息为按月息10厘计，计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。

同时，工期相应顺延，乙方有权停止或中止施工，由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失，甲方应负责赔偿。

　　3.3甲方不能按本协议第2.3条的规定，按月向乙方支付欠款，自逾期之日起，应按月息10厘计向乙方支付资金占用利息。

同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款。

　　3.4甲方不能按本协议第2.4条的规定，按月向乙方支付工程款（欠款）的资金占用利息，自逾期之日起，应就该月应支付的资金占用利息按月息10厘计向乙方支付赔偿金。

同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款（包括资金占用利息）。

　　3.5工程造价决算后，甲方应按乙方的要求，就欠款出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。

甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续，重新出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。

　　3.6鉴于甲方欠款，占用乙方的流动资金，使乙方承担了银行贷款利息。

因此，在还款期内，如中国人民银行规定调高银行贷款利率，甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水平的基础上，按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方，以确保乙方不受损失。

　　3.7在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前，乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。

　　第4条甲方保证

　　4.1工程开工时及之后，甲方未能办妥工程建设的批准手续，政府或政府部门干预，工程停工，或经任何的诉讼（仲裁）程序，合同和本协议被确认为无效，甲方应承担所有责任，赔偿乙方的所有损失，包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费;乙方支付的材料款、设备款;依本协议乙方可得的利润等等。

本项的规定具有独立性，在合同和本协议被依法确认为无效时，本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。

　　4.2在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前，甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户、出售、抵押给任何第三人;也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。

合同项下的工程（包括单项工程）完工后，甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记，并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。

　　第5条与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程，如甲方决定施工，应由乙方承包。

造价按实际完成的工程量，报合同约定的造价管理部门审核，以其审核的造价为准。

该款项的支付，由双方另行协商确定。

　　第6条本协议书是合同的组成部分，合同的内容与本协议有抵触的，以本协议的规定为准。

　　第7条本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　本协议未尽事宜，双方另行签订协议作为本协议之附件，具有与本协议具有同等效力。

　　第8条本协议正本壹式四份，双方各执行贰份。

　　发包方（章）承包方（章）法定代表人：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　法定代表人：

委托代理人：

年月日