工程质保金管理办法Word文档格式.docx
《工程质保金管理办法Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程质保金管理办法Word文档格式.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
4、电梯为三年零六个月;
5、园林工程中的园建工程、其他附属工程及室外综合管的保修期、绿化种植工程的保养保活期为二年零六个月;
园林防水工程的保修期为五年零六个月;
6、土建及安装工程、保温工程(外墙保温与楼地面保温)、涂料工程、外墙石材、铝合金门窗及栏杆工程、护窗(铁艺)栏杆、单元门、入户门、防火门、幕墙工程、公共装修工程、室内精装修工程、消防工程、智能化工程、管网及回填、标识系统工程、车库划线、耐磨地坪、人防设备及安装工程、防火堵料工程、防雷工程等其他工程的质量保修期为两年零六个月。
7、供热与供冷系统,为两个采暖期、供冷期。
8、其他项目的保修期限:
以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于住户的条款为准。
均未约定的,按贰年零六个月计算;
9、质量鉴定、检测、地形测绘:
无质量保修期;
第二条质量保修期的起算节点
施工合同范围内最后场地移交下工序的次月开始计算;
2、边坡支护工程:
工程验收合格后的次月开始计算;
3、广告围挡等临时设施:
4、地基基础工程和主体结构工程、防水工程等其他工程:
竣工验收合格备案后次月开始计算;
5、对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题,不受保修期限限制;
第三章质保金的收取
第一条质保金的收取时间点为工程验收后从工程结算款中扣取,如尚未结算,应暂按合同金额进行扣取,最终以工程结算付款为准。
第二条质保金收取比率一般为工程结算总额的3%-5%,且不计利息,最终计取比例以地产公司与施工单位签订的施工合同为依据。
第三条质保金的使用范围为工程合同范围内质量保修期间的维修、赔偿、管理费用及其它相关费用。
第四条质保金的退还时间为合同保修期或合同约定规定的维修项目质保期顺延的到期之日,地产公司及物业公司对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与施工单位办理质保金退还手续,退还未使用的质保金,质保金不计利息。
第五条成本部、财务部门对工程质保金需按项目、按合同进行明细核算,地产公司业务对口部门工程部、客服部、物业公司应按项目、按合同建立质保金辅助台账。
工程质保金辅助台账需包括以下信息:
1、工程项目(工程范围)
2、施工单位
3、合同总额(结算金额)
4、验收日期(质保期起算时间)
5、质保到期日
6、质保金总额
7、已使用质保金金额
8、质保金余额
9、其他信息
第四章工程质量问题的整改及移交
第一条工程项目在移交物业公司管理前或交付后三个月内,地产公司工程部对存在的工程质量问题应集中进行整改,并就集中整改期内的工程质量问题对业主承担维修整改责任。
第二条集中整改期内责任单位维修不及时或不履行维修义务,可委托第三方单位实施维修责任;
相关费用由责任单位工程款内予以扣除支付(如工程结算业已办理完毕并支付完毕工程结算款项则从质保金中予以扣除);
第三条项目交付3个月后,且重点问题整改率达到100%、一般问题整改率≥95%,属于工程质量问题整改达到移交条件,交由物业公司及地产公司客服部负责。
移交后的工程质量问题由地产公司客服部或物业公司负责组织维修。
第四条质保期内责任单位维修不及时或不履行维修义务,可委托第三方单位实施维修责任;
相关费用从责任单位质保金内予以扣除支付。
第五条存在下述问题的由地产公司工程部负责维修,不得移交:
1、维修问题整改率未达到上述规定的;
2、存在影响使用功能的问题不得移交。
第六条工程质量维修资料管理、移交
工程质量集中整改期满后,符合移交条件的,地产公司工程部应将工程质量问题维修资料移交给物业公司及客服部。
进行财务结算的,结算资料原件必须交付财务部门保管。
双方应对移交资料列出明细。
移交资料包括但不限于如下内容:
1、该项目的质保金台账移交给地产客服部:
包括地产公司工程部经办的每笔质保金使用明细及剩余质保金等。
2、地产公司工程部经手的质保金扣款各项手续:
如维修通知书、结算通知书、法院判决书或调解书、邮寄底单、送达回执等。
3、该项目的相关施工图纸资料,填写并由项目负责人签署《各参建单位施工范围》附表,对各单位的保修范围进行明确。
4、维修事项交底:
包括维修责任单位名称、联系方式以及维修事项明细等。
5、与施工单位相关的资料,如负责人、联系方式,向施工单位发送的告知函或会议纪要等。
第五章质保金的使用
第一条业主报修申请经确认或物业公司及地产公司相关部门自检发现质量问题后,向施工单位发维修通知(通知方式如电话、短信等),明确维修事项及维修时限等要求(特殊或紧急情况下如管道破裂或漏水等,物业或地产公司可决定先行实施紧急抢修,同时通知施工单位确认整改事宜,整改费用从质保金中扣除)。
第二条若施工单位不履行或怠于履行维修义务时,物业公司向地产客服部签发工作联系单(含报修记录、整改事项、维修时限要求等)。
地产客服部接到工作联系单后,以地产公司名义向施工单位发《维修整改通知》快递到施工单位公司所在地址,告知对方在合同约定的时间内前来维修。
书面通知书需附业主报修记录、维修事项说明、相关照片等相关证据资料。
第三条施工单位拒接通知或在接到通知后没有组织人员进行维修并且超过规定时限的,地产客服部按照公司制度启动第三方维修整改流程。
第三方整改维修事项完成后,支付维修费用时第三方整改单位就工程质量问题产生的所有维修费用出具正式税务发票。
第四条凡不能通过维修解决的工程质量问题或业主提出连带赔偿要求的,地产或物业公司应将工程质量问题取证后(附业主书面赔偿要求)发函通知施工单位,要求施工单位进行解决。
施工单位不予回复或不同意给予赔偿的,地产公司客服部全权代表责任单位与业主进行谈判(包括维修、赔偿、其他形式的补偿);
地产公司客服部可以选择采取维修或者赔偿、补偿以及维修加赔偿、补偿的方式解决住户提出的质量瑕疵纠纷,责任单位无条件认可地产公司客服部的处理结果,并履行地产公司处理该纠纷所约定的各事项,同时承担全额费用。
第五条使用施工单位质保金进行维修的事项,地产公司客服部必须按公司制度规定进行流程审批。
报审附件应包括:
1、报修登记或记录;
2、工程质量问题认定结论;
3、给施工单位发送的维修通知书;
4、维修事项及方案简要说明;
5、判决书、调解书或赔偿协议书(通过诉讼解决或协议赔偿的质量问题维修赔偿等费用)。
第六条向施工方发送维修结算和质保金扣款通知。
维修事项完成后,应以地产公司名义向工程施工单位发送维修结算和质保金扣款通知书。
通知书内容包括:
4、维修事项及过程简要说明;
6、维修明细、维修前后现场照片、物业或第三方维修发票;
第七条凡质保金不足支付维修或赔偿费用时,应由地产公司先行垫付,然后再向施工单位追偿。
第八条以下情况不属于工程质保金的使用范围,不得使用质保金进行维修。
1、已过合同约定质保期的维修项目;
2、维修、赔付项目不在质保范围内的;
3、属于设计缺陷需整改的质量维修项目。
第六章质保金的退付
第一条由地产公司客服部负责组织质保金退付现场检查及验收工作,地产工程部及技术部、物业公司协助配合验收。
验收完毕后地产客服部将质保金退付资料移交给地产工程部,由地产公司工程部负责质保金退付付款流程的办理。
地产客服部及物业公司需做好质保金使用的相关统计和举证工作,地产客服部及时将扣款情况以“告知函”的形式及时通知施工单位,以备施工单位核对和确认。
第二条退还质量保证金需同时满足以下条件:
1、符合合同约定的退还条件、退还时点、退还方式;
2、不存在未整改完毕的工程质量问题;
3、质量保证金使用情况确认完毕;
4、不存在未完结的应罚款项、应扣款项;
5、不存在双方争议事项、在诉事项等。
第三条退还程序
1、各类施工单位在质保到期前三个月向地产客服部提交质保金退付检查验收的书面申请,其中土建总包、消防、管网、园林、防水等施工单位由地产客服部单独组织检查及验收,门窗、装修、保温、涂料、栏杆等其它分包单位由地产客服部统一或分类通知进行现场检查验收。
2、检查验收申请书报送至地产客服部后,地产客服部经办人员需在五个工作日内组织物业服务中心经理、工程主管,施工单位对现场进行全面检查,并根据现场检查情况填写《质保金退付现场检查表》,明确整改措施和整改时限,作为整改通知下发到施工单位。
3、现场验收重点检查部位:
现房销售房屋(现房销售房屋为竣工验收备案后出售的质保需延期的房屋)、屋面、外墙、首层、地下室是否存在渗漏、返潮、泛碱现象,烟道是否漏烟、排烟排油不畅,回填区是否有沉降现象,管网是否存在堵塞、渗漏、排水不畅、沉降断裂等。
4、质保期满且质量问题整改完毕,经物业中心及地产客服部现场验收合格后,地产客服部需在五个工作日内组织物业服务中心、物业公司工程部、地产公司工程部、技术部对现场进行验收,并根据现场验收情况签署《质保金退付验收表》。
5、地产客服部组织检查验收时需提前三天通知参与验收部门或人员,参加人员为:
地产客服部经办人及部门经理、物业服务中心经理、工程主管、物业公司工程部经理、物业公司总经理、地产工程部工程师、地产技术部项目负责人。
各部门相关人员需统一参加检查验收并现场签署意见,不得推诿或拖延统一检查验收,若本人因故确实不能参加,可指派其他人参加验收,全权代表本人签署意见,但事后本人必须补签字,且不应以未参加验收为由,再次提出复验的要求,也不接受各部门单独进行检查验收。
6、验收完毕后,客服部向工程部提交《质保金退付现场检查表》、《质保金退付验收表》、质保金使用台账及相应的质保金使用手续,工程部负责质保金退付付款流程的办理。
7、验收后维修执行《保利(重庆)投资实业有限公司维修整改工作管理办法》(Q/POLY-CQKF3001-2016)的“质保期外维修整改”规定:
质保期外单项整改费用在5万元(含5万元)以下,由物业选择相应单位进行整改并承担相应费用;
质保期外单项整改费用在5万以上,因设计及工程施工质量等瑕疵造成的维修整改由地产承担,其余需物业动用大修基金。
第七章管理要求
第一条地产公司必须建立系统完善的质保金台账管理体系,加强对工程质量问题记录、维修通知发送、费用结算、质保金扣款等维修资料的管理工作。
物业公司维修管理台账应包含报修登记、取证、详细维修内容等,并每季度与地产公司核对。
第二条地产和物业公司各级管理人员要加强质保金管理办法学习,并切实履行岗位职责,按照制度要求进行质保金管理。
公司对严格履行岗位职责,积极执行质保金管理制度,对质保期内存在工程质量问题及时发现、及时维修、及时报审、及时扣款的,或对严格工程质量管理、提高业主满意度有突出贡献的个人或部门给予奖励。
第三条公司对质保期内工程质量维修工作实施问责制,对不按程序及时维修、取证、报审、扣款,导致公司名誉、财产损失的直接管理人进行问责,并根据损失情况要求其承担相应的经济或民事赔偿责任。
第四条各级管理人员必须要做到廉洁自律,严禁与施工方、维修方及业主串通合谋,降低标准,放松要求,以图谋私利,私自变通或歪曲执行有关质保金的合同约定和公司管理制度规定,损害公司利益。
第八章附则
第一条本办法自下发之日起开始执行。
本办法下发之日前已下发的有关质量保证金的规定,与本办法不相符的,按本办法执行。
第二条对质保金使用及扣减过程的发生的特殊事项,地产客服部或物业公司可书面向地产公司进行请示报告,按照地产公司要求处理。
第三条本办法由地产客服部负责解释并组织实施。
相关附件
附件一:
《工程质保金管理台账》
附件二:
《质量维修工作联系单》
附件三:
《质量维修通知函》
附件四:
《质保金扣款告知函》
附件五:
《质量责任判定书》
附件六:
《质量问题检查表》
附件七:
《质保金退付验收表》
附件八:
《质保金退付验收申请表》
工程质保金管理台账
序号
施工单位名称
合同编号
合同名称(含施工范围)
整改联系人(电话)
公司地址(联系人)
质保起止时间
质保金总金额(比例)
质保金使用情况
一
付款单号
整改事项
使用金额
工程部项目负责人:
客服部项目负责人:
工程部经理:
客服部经理:
移交时间:
质量维修工作联系单
保利重庆物业管理有限公司工作联系单
服务中心:
编号:
致:
地产客服部
事由:
服务中心经理
经办人
职能部门意见
工程管理部
客户服务部
安防管理部
品质部
董事长
总经理
分管领导
回复
主管领导
部门负责人
质量维修通知函
关于工程维修的通知函
2016第号
有限公司:
我司开发的项目工程由贵司承建,目前该工程项目出现等质量问题需要进行维修,具体需要维修内容详见附件(维修问题清单)。
维修问题清单上记载需要维修的质量问题均在保修期,根据我国建筑法律规定以及贵我双方签署的
(施工合同名称)、《工程质量保修协议》规定,我司特书面通知贵司,要求贵司在日内制定维修整改方案并立即组织人员对上述问题进行维修处理。
如贵司逾期不解决的,我司将委托其他第三方机构对上述问题进行维修,产生一切维修费用由贵司承担,同时我司将根据贵我双方订立的施工合同及工程质量保修书约定追究贵司违约责任,所有维修费用及贵司应承担违约金我司将从贵司质保金中直接扣除。
同时明确告知贵司,如因贵司不及时履行保修义务,因本工程质量缺陷造成他人人身、财产损害的,由此造成一切经济损失由贵司承担赔偿责任。
鉴于上述情况,望贵司立即组织人员对存在质量问题进行维修。
保利重庆实业有限公司客服部
2016年月日
联系人:
电话:
维修问题详细清单
部位
问题详情
维修情况
备注
保利(重庆)投资实业有限公司客服部
2016年月日
质保金扣款告知函
关于扣除贵司质保金的告知函
2016第号
公司:
我司于年月日向贵司致函2016第号,要求贵司对工程保修期内出现质量问题履行维修责任,但贵司未按照合同约定履行维修责任,故我司委托第三方单位进行维修,产生维修费用为元(具体费用组成详见附件),我司将依据建设工程施工合同及工程质量保修书约定直接从贵司质保金中予以扣除,
特此告知!
质量责任判定书
项目名称
维修事项
施工单位
施工单位1
施工单位2
施工单位3
……
质保期起止时间
原因分析
责任判定
责任单位
责任判定(比例或金额)
责任单位A
责任单位B
会签栏
工程部
技术部
客服部
物业公司
质量问题检查表
表1
项目名称
质保期起止日期
合同名称
存在质量问题现象:
物管中心(签字):
工程主管:
物管中心经理:
地产客服部(签字):
项目负责人:
施工单位(签字):
备注:
重点检查部位:
现房销售房屋、屋面、外墙、首层、地下室是否存在渗漏、返潮、泛碱现象,烟道是否漏烟、排烟不畅,回填区是否有沉降现象,管网是否存在堵塞、渗漏、排水不畅断裂等。
质量问题明细表
表2
检查问题
整改措施
整改时限
维修是否完成、合格
质保金退付验收表
工程质保金退付验收表
验收日期
工程施工合同
工程竣工日期
质保期到期日期
施工单位联系人
联系电话
验收事项
物业服务中心意见:
1.质保维修进度是否符合合同约定要求,是()否():
2.质保期间维修质量是否符合合同约定要求,是()否():
3.质保期间是否存在违约事项,是()否():
4.现场是否存在未整改完毕的质量问题,是()否():
4.其它事项:
物管中心工程主管:
年月日
物业公司意见:
工程部经理:
总经理:
地产技术部意见:
地产工程部意见:
项目负责人:
质保金退付验收申请表
项目
质保金起始时间
联系人
由我公司承接的工程于年月日开工,年月日竣工,质保期,将于年月日到期,按照贵司质保金退付管理规定,现提前三个月申请对工程进行现场检查验收。
施工单位(盖章):
年月日
附件:
1、施工合同(封面、质保金相关合同内容、签章页等复印件)
2、